209686 / 2010-07-14 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Stoczek (Stoczek)

Oryginalny toner TK-7125 (1T02V70NL0) Czarny marki Kyocera = Mita

Cena: 375.15 PLN

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi, sanitarnymi, elektrycznymi i drogowymi przy realizacji zadania pn.:
Kompleksowa budowa wraz z przebudową systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Stoczek: a) budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji - Stoczek, Gajówka Wschodnia, Stare Lipki - Etap II - Stare Lipki, b) budowa wraz z przebudową SUW w m. Stare Lipki

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi, sanitarnymi, elektrycznymi i drogowymi przy realizacji zadania pn.: Kompleksowa budowa wraz z przebudową systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Stoczek a) budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji - Stoczek, Gajówka Wschodnia, Stare Lipki - Etap II - Stare Lipki, b) budowa wraz z przebudową SUW w m. Stare Lipki. Zakres rzeczowy prac budowlanych nad którymi sprawowany ma być nadzór inwestorski określony został w załącznikach nr 3A-J i nr 6 do siwz .
Osoba/y - firma pełniąca funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad w/w zadaniem musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
- konstrukcyjno-budowlanej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych
- drogowej.
W sytuacji gdy dla każdej ze specjalności będzie to inna osoba, koordynatorem nadzoru będzie osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej - w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
Wykonawca zobowiązany będzie wykonywać wszystkie podstawowe czynności przewidziane dla inspektora nadzoru na mocy przepisów art. 26 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), tj.:
1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
2) sprawdzenie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie stosowania wyrobów wadliwych niedopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie,
3) sprawdzanie i odbiór robót zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w odbiorze robót i przekazaniu do użytkowania,
4) potwierdzenie faktycznie wykonanych prac oraz kontrola usunięcia wad, 2
5) wydawanie kierownikowi budowy lub robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, wpisów o próbach i badaniach, wpisach o dowodach dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie,
6) żądanie od kierownika budowy lub robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja wywoływała zagrożenia bądź powodowała niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
oraz niżej wymienione prace:
7) koordynacja wszystkich robót,
8) uczestnictwo w przekazaniu wykonawcy robót budowlanych placu budowy,
9) ochrona interesów Zamawiającego,
10) udział w spotkaniach, naradach dot. realizacji robót oraz kontrolach przeprowadzanych przez jednostki finansujące,
11) kontrola ilości, jakości i terminowości wykonania robót, zgodnie z harmonogramem prac do wykonania,
12) egzekwowanie zobowiązań wykonawcy robót nadzorowanych wynikających z zawartej umowy,
13) kontrola dokonania czynności formalnych wynikających z warunków technicznych, uzgodnień i obowiązujących decyzji,
14) kontrola wykonania dokumentacji powykonawczej wszystkich branż,
15) skompletowanie i sprawdzenie dokumentacji odbiorowej oraz dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.
16) udział w przeglądach gwarancyjnych nadzorowanych robót.
Wykonawca ponosi:
1) całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe w związku
z wykonywanymi przez Wykonawcę czynnościami lub przy okazji ich wykonywania,
a będące następstwem działania Wykonawcy, rażącego niedbalstwa lub braku należytej staranności przy realizacji umowy,
2) odpowiedzialność wobec Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego w szczególności za błędy i naruszenia zasad praktyki zawodowej.
3) pełną odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe spowodowane istotnymi zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji inwestycji, które nie zostały wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 209686

Data publikacji: 2010-07-14

Nazwa: Gmina Stoczek

Ulica: ul. Kosowska 5

Numer domu: 5

Miejscowość: Stoczek

Kod pocztowy: 07-104

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 025 6919020 w. 25, 6919002

Numer faxu: 025 6919025

Adres strony internetowej: www.stoczek.net.pl

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi, sanitarnymi, elektrycznymi i drogowymi przy realizacji zadania pn.:
Kompleksowa budowa wraz z przebudową systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Stoczek: a) budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji - Stoczek, Gajówka Wschodnia, Stare Lipki - Etap II - Stare Lipki, b) budowa wraz z przebudową SUW w m. Stare Lipki

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi, sanitarnymi, elektrycznymi i drogowymi przy realizacji zadania pn.: Kompleksowa budowa wraz z przebudową systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Stoczek a) budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji - Stoczek, Gajówka Wschodnia, Stare Lipki - Etap II - Stare Lipki, b) budowa wraz z przebudową SUW w m. Stare Lipki. Zakres rzeczowy prac budowlanych nad którymi sprawowany ma być nadzór inwestorski określony został w załącznikach nr 3A-J i nr 6 do siwz .
Osoba/y - firma pełniąca funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad w/w zadaniem musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
- konstrukcyjno-budowlanej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych
- drogowej.
W sytuacji gdy dla każdej ze specjalności będzie to inna osoba, koordynatorem nadzoru będzie osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej - w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
Wykonawca zobowiązany będzie wykonywać wszystkie podstawowe czynności przewidziane dla inspektora nadzoru na mocy przepisów art. 26 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), tj.:
1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
2) sprawdzenie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie stosowania wyrobów wadliwych niedopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie,
3) sprawdzanie i odbiór robót zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w odbiorze robót i przekazaniu do użytkowania,
4) potwierdzenie faktycznie wykonanych prac oraz kontrola usunięcia wad, 2
5) wydawanie kierownikowi budowy lub robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, wpisów o próbach i badaniach, wpisach o dowodach dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie,
6) żądanie od kierownika budowy lub robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja wywoływała zagrożenia bądź powodowała niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
oraz niżej wymienione prace:
7) koordynacja wszystkich robót,
8) uczestnictwo w przekazaniu wykonawcy robót budowlanych placu budowy,
9) ochrona interesów Zamawiającego,
10) udział w spotkaniach, naradach dot. realizacji robót oraz kontrolach przeprowadzanych przez jednostki finansujące,
11) kontrola ilości, jakości i terminowości wykonania robót, zgodnie z harmonogramem prac do wykonania,
12) egzekwowanie zobowiązań wykonawcy robót nadzorowanych wynikających z zawartej umowy,
13) kontrola dokonania czynności formalnych wynikających z warunków technicznych, uzgodnień i obowiązujących decyzji,
14) kontrola wykonania dokumentacji powykonawczej wszystkich branż,
15) skompletowanie i sprawdzenie dokumentacji odbiorowej oraz dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.
16) udział w przeglądach gwarancyjnych nadzorowanych robót.
Wykonawca ponosi:
1) całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe w związku
z wykonywanymi przez Wykonawcę czynnościami lub przy okazji ich wykonywania,
a będące następstwem działania Wykonawcy, rażącego niedbalstwa lub braku należytej staranności przy realizacji umowy,
2) odpowiedzialność wobec Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego w szczególności za błędy i naruszenia zasad praktyki zawodowej.
3) pełną odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe spowodowane istotnymi zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji inwestycji, które nie zostały wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego.

Kody CPV:
712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/09/2011

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Za spełnienie warunku dysonowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia zamawiający uzna dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia budowlane uprawniające do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:
- konstrukcyjno - budowlanej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznej
i elektroenergetycznych,
- drogowej.
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zadania w przypadku wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany jest nadzór inwestorski.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy w Stoczku, ul. Kosowska 5, 07-104 Stoczek, pok. nr 5

Data składania wniosków, ofert: 22/07/2010

Godzina składania wniosków, ofert: 11:00

Miejsce składania:
Urząd Gminy w Stoczku, ul. Kosowska 5, 07-104 Stoczek, pok. nr 11 - sala USC

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Czy unieważnienie postępowania: Tak

Podobne przetargi