50603 / 2013-04-04 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Krakowie (Kraków)

Oryginalny tusz CLI-551BK XL Czarny Photo (Wydajny) marki Canon

Cena: 71.34 PLN

Przeglądy, konserwacja i naprawy klimatyzatorów i instalacji klimatyzacji dla Sądu Okręgowego w Krakowie

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia są: Przeglądy, konserwacja i naprawy klimatyzatorów i instalacji klimatyzacji w ilości 45 szt. dla Sądu Okręgowego w Krakowie, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w zał. nr 1 do SIWZ.
W ramach umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi z zakresu przeglądów, konserwacji i napraw klimatyzatorów oraz instalacji klimatyzacji w:
- obiektach Sądu Okręgowego w Krakowie, zlokalizowanych przy ul. Przy Rondzie 7, (31-547) Kraków,
- obiekcie Sądu Okręgowego w Krakowie, zlokalizowanym przy ul. Przy Rondzie 6, (31-547) Kraków,
- wynajmowanych pomieszczeniach Sądu Okręgowego w Krakowie, zlokalizowanych przy ul. Kościuszki 43, Kraków.
Sposób wykonywania prac serwisowych i konserwacyjnych. Wykonawca zobowiązuje się do:
a)stałego utrzymywania sprawności technicznej klimatyzatorów, instalacji klimatyzacji zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji producenta danego klimatyzatora, instalacji klimatyzacji.
b)wykonywania okresowych konserwacji i przeglądów, które będą prowadzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w siwz, wykonując czynności niezbędne dla danego typu klimatyzatora, instalacji klimatyzacji, oraz zgodnie z harmonogramem wykonywania prac.
c)dokonywania napraw, wymiany uszkodzonych podzespołów i części oraz usuwanie uszkodzeń powstałych podczas eksploatacji klimatyzatorów, instalacji klimatyzacji.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 50603

Data publikacji: 2013-04-04

Nazwa: Sąd Okręgowy w Krakowie

Ulica: ul. Przy Rondzie 7

Numer domu: 7

Miejscowość: Kraków

Kod pocztowy: 31-547

Województwo / kraj: małopolskie

Numer telefonu: 012 6195925

Numer faxu: 012 6195927

Adres strony internetowej: www.krakow.so.gov.pl

Regon: 00032269500000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przeglądy, konserwacja i naprawy klimatyzatorów i instalacji klimatyzacji dla Sądu Okręgowego w Krakowie

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są: Przeglądy, konserwacja i naprawy klimatyzatorów i instalacji klimatyzacji w ilości 45 szt. dla Sądu Okręgowego w Krakowie, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w zał. nr 1 do SIWZ.
W ramach umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi z zakresu przeglądów, konserwacji i napraw klimatyzatorów oraz instalacji klimatyzacji w:
- obiektach Sądu Okręgowego w Krakowie, zlokalizowanych przy ul. Przy Rondzie 7, (31-547) Kraków,
- obiekcie Sądu Okręgowego w Krakowie, zlokalizowanym przy ul. Przy Rondzie 6, (31-547) Kraków,
- wynajmowanych pomieszczeniach Sądu Okręgowego w Krakowie, zlokalizowanych przy ul. Kościuszki 43, Kraków.
Sposób wykonywania prac serwisowych i konserwacyjnych. Wykonawca zobowiązuje się do:
a)stałego utrzymywania sprawności technicznej klimatyzatorów, instalacji klimatyzacji zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji producenta danego klimatyzatora, instalacji klimatyzacji.
b)wykonywania okresowych konserwacji i przeglądów, które będą prowadzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w siwz, wykonując czynności niezbędne dla danego typu klimatyzatora, instalacji klimatyzacji, oraz zgodnie z harmonogramem wykonywania prac.
c)dokonywania napraw, wymiany uszkodzonych podzespołów i części oraz usuwanie uszkodzeń powstałych podczas eksploatacji klimatyzatorów, instalacji klimatyzacji.

Kody CPV:
507300001 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji układów chłodzących)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/05/2014

Informacja na temat wadium:
Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 280 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt złotych)

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) wymienionego w pkt VI-1 SIWZ

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) wymienionego w pkt VI-1 SIWZ

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) wymienionego w pkt VI-1 SIWZ

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) wymienionego w pkt VI-1 SIWZ

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) wymienionego w pkt VI-1 SIWZ

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1) pełnomocnictwo /jeśli dotyczy/ do reprezentowania i podpisania dokumentacji ofertowej, jeżeli Wykonawca jest reprezentowany niezgodnie z zapisem we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
2) pisemne zobowiązanie podmiotów /jeśli dotyczy/ w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 80

Nazwa kryterium 2: Kryterium czasu podjęcia naprawy uszkodzeń

Znaczenie kryterium 2: 20

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Tak

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.krakow.so.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Okręgowy w Krakowie, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, II piętro, pok. E-232

Data składania wniosków, ofert: 12/04/2013

Godzina składania wniosków, ofert: 11:00

Miejsce składania:
Sąd Okręgowy w Krakowie, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, II piętro, pok. E-232

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi