80287 / 2012-04-06 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Krakowie (Kraków)

Oryginalny toner TN-326C Niebieski Wydajny marki Brother

Cena: 602.70 PLN

Przeglądy, konserwacja i naprawy klimatyzatorów, instalacji wentylacji i klimatyzacji w Sądzie Okręgowym w Krakowie

Opis zamówienia

1.usługi z zakresu przeglądów, konserwacji i napraw klimatyzatorów, instalacji wentylacji i klimatyzacji (w ogólnej ilości 373 sztuk) w:
a)obiektach Sądu Okręgowego w Krakowie - pawilonach A, B, C, D, E i K zlokalizowanych przy ul. Przy Rondzie 7, (31-547) Kraków,
b)obiekcie Sądu Okręgowego w Krakowie - budynek zlokalizowany przy ul. Przy Rondzie 6, (31-547) Kraków,
c)obiekcie Sądu Okręgowego w Krakowie - Migracyjny Ośrodek Ksiąg Wieczystych, ul. Piłsudskiego 25B, (32-050) Skawina,
d)obiekcie Sądu Okręgowego w Krakowie - budynek zlokalizowany przy ul. Mogilskiej 17, Kraków
2.Sposób wykonywania prac serwisowych i konserwacyjnych:
a)stałe utrzymanie sprawności technicznej klimatyzatorów, instalacji wentylacji i klimatyzacji zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji producenta danego klimatyzatora, systemu wentylacji i klimatyzacji;
b)okresowe konserwacje i przeglądy, które będą prowadzone zgodnie z harmonogramem prac;
c)dokonywanie napraw, wymianę uszkodzonych podzespołów i części oraz usuwanie uszkodzeń powstałych podczas eksploatacji. Zamawiający pokrywa koszt uszkodzonych zespołów i części zamiennych przy realizacji remontów w okresie trwania zawartej umowy w przypadku, którym powyższe instalacje nie są objęte gwarancją.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 80287

Data publikacji: 2012-04-06

Nazwa: Sąd Okręgowy w Krakowie

Ulica: ul. Przy Rondzie 7

Numer domu: 7

Miejscowość: Kraków

Kod pocztowy: 31-547

Województwo / kraj: małopolskie

Numer telefonu: 012 6195925

Numer faxu: 012 6195927

Adres strony internetowej: www.krakow.so.gov.pl

Regon: 00032269500000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przeglądy, konserwacja i naprawy klimatyzatorów, instalacji wentylacji i klimatyzacji w Sądzie Okręgowym w Krakowie

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1.usługi z zakresu przeglądów, konserwacji i napraw klimatyzatorów, instalacji wentylacji i klimatyzacji (w ogólnej ilości 373 sztuk) w:
a)obiektach Sądu Okręgowego w Krakowie - pawilonach A, B, C, D, E i K zlokalizowanych przy ul. Przy Rondzie 7, (31-547) Kraków,
b)obiekcie Sądu Okręgowego w Krakowie - budynek zlokalizowany przy ul. Przy Rondzie 6, (31-547) Kraków,
c)obiekcie Sądu Okręgowego w Krakowie - Migracyjny Ośrodek Ksiąg Wieczystych, ul. Piłsudskiego 25B, (32-050) Skawina,
d)obiekcie Sądu Okręgowego w Krakowie - budynek zlokalizowany przy ul. Mogilskiej 17, Kraków
2.Sposób wykonywania prac serwisowych i konserwacyjnych:
a)stałe utrzymanie sprawności technicznej klimatyzatorów, instalacji wentylacji i klimatyzacji zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji producenta danego klimatyzatora, systemu wentylacji i klimatyzacji;
b)okresowe konserwacje i przeglądy, które będą prowadzone zgodnie z harmonogramem prac;
c)dokonywanie napraw, wymianę uszkodzonych podzespołów i części oraz usuwanie uszkodzeń powstałych podczas eksploatacji. Zamawiający pokrywa koszt uszkodzonych zespołów i części zamiennych przy realizacji remontów w okresie trwania zawartej umowy w przypadku, którym powyższe instalacje nie są objęte gwarancją.

Kody CPV:
507300001 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji układów chłodzących)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 24

Informacja na temat wadium:
Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych)

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Warunek zostanie spełniony po przedstawieniu oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Wiedza i doświadczenie:
Warunek zostanie spełniony po przedstawieniu oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Potencjał techniczny:
Warunek zostanie spełniony po przedstawieniu oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Warunek zostanie spełniony po przedstawieniu oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Sytuacja ekonomiczna:
Warunek zostanie spełniony po przedstawieniu oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
a)pełnomocnictwo /jeśli dotyczy/ do reprezentowania i podpisania dokumentacji ofertowej, jeżeli Wykonawca jest reprezentowany niezgodnie z zapisem we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
b)pisemne zobowiązanie podmiotów w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Nie

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 80

Nazwa kryterium 2: kryterium czasu podjęcia naprawy uszkodzeń

Znaczenie kryterium 2: 20

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Tak

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.krakow.so.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Okręgowy w Krakowie, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, pok. E-232, II p

Data składania wniosków, ofert: 16/04/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 11:00

Miejsce składania:
Sąd Okręgowy w Krakowie, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, pok. E-232, II p

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi