155114 / 2014-05-08 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Koszyce (Koszyce)

Oryginalny toner 37071010 Czarny marki Kyocera = Mita

Cena: 140.77 PLN

Termomodernizacja Centrum Oświatowego w Koszycach

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia są całościowe roboty budowlane polegające na termomodernizacji Centrum Oświatowego w Koszycach poprzez ocieplenie 2397 m2 ścian oraz wymianę 194 m2 okien wraz z wykonaniem robót i prac towarzyszących szczegółowo określonych w specyfikacji technicznej.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 155114

Data publikacji: 2014-05-08

Nazwa: Gmina Koszyce

Ulica: ul. Elżbiety Łokietkówny 14

Numer domu: 14

Miejscowość: Koszyce

Kod pocztowy: 32-130

Województwo / kraj: małopolskie

Numer telefonu: 041 35 14 115

Numer faxu: 041 35 14 052

Adres strony internetowej: www.koszyce.gmina.pl

Regon: 29101009100000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Termomodernizacja Centrum Oświatowego w Koszycach

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są całościowe roboty budowlane polegające na termomodernizacji Centrum Oświatowego w Koszycach poprzez ocieplenie 2397 m2 ścian oraz wymianę 194 m2 okien wraz z wykonaniem robót i prac towarzyszących szczegółowo określonych w specyfikacji technicznej.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/08/2014

Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych zero groszy)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
4. Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Gminy Koszyce, nr rachunku 35 8517 0007 0054 0047 7059 0003 z dopiskiem: Wadium do przetargu na Termomodernizację Centrum Oświatowego w Koszycach-ZPI.271.4.2014. Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty.
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, kwota określona w pkt. 1 musi znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
6. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt. 3, dokument (oryginał) wadium należy również dołączyć do oferty.
7. Poręczenie lub gwarancja, o których mowa powyżej, winny być ważne przez okres ważności oferty, winny dotyczyć konkretnego zamówienia i zawierać klauzulę o dostępności środków przez Zamawiającego w okresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bez spełnienia jakichkolwiek warunków dodatkowych.
8. Wadium zostanie zwrócone w terminach unormowanych w art. 46 ustawy Pzp.
9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) odmówi zawarcia ubezpieczenia budowlano- montażowego od wszelkich ryzyk przez podpisaniem umowy,
c) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami również jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, przynajmniej dwóch robót polegających na wykonaniu ocieplenia ścian zewnętrznych budynków użyteczności publicznej lub budynków mieszkalnych o wartości co najmniej 300 tys. złotych brutto każda.

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, gdy ten wykaże się dysponowaniem osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane o których mowa wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub równoważne obowiązujące w Krajach Unii Europejskiej.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 400.000,00 zł. (słownie: czterysta tysięcy złotych zero groszy).

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie nr 12: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
1. Zmiany terminu wykonania zamówienia, jeżeli konieczność zmiany terminu nie wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy takich jak: następstwa działań administracyjnych (konieczność uzyskania wyroku sądowego, innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczność nie przewidziano na etapie zawarcia umowy); istnienie podziemnych budowli lub infrastruktury; wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres.
2. zmian osób występujących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy,
3. zmiany adresu, lub siedziby Zamawiającego lub Wykonawcy,
4. przedłużenia terminu realizacji umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w zakresie przekazania terenu budowy itp.) i będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, przedłużenie to może nastąpić wyłącznie o faktyczny czas opóźnienia,
5. przedłużenia terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia opóźnień spowodowanych przez niesprzyjające warunki atmosferycznych lub inne siły natury uniemożliwiające czasową realizację inwestycji, przedłużenie to może nastąpić wyłącznie o faktyczny i udokumentowany czas opóźnienia,
6. przedłużenia terminu realizacji umowy z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, przedłużenie to może nastąpić wyłącznie o faktyczny i udokumentowany czas opóźnienia,
7. Zaniechania wykonania części robót
8. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy.

Kod kryterium cenowe: A

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia:
www.koszyce.gmina.pl - BIP - zamówienia publiczne i ogłoszenia

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy Koszyce, ul. Elżbiety Łokietkówny 14, 32-130 Koszyce

Data składania wniosków, ofert: 23/05/2014

Godzina składania wniosków, ofert: 09:00

Miejsce składania:
Urząd Gminy Koszyce, ul. Elżbiety Łokietkówny 14, 32-130 Koszyce pok. nr 8 - Sekretariat (I piętro)

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
450000007 (Roboty budowlane)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
451100001 (Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia: 454211256

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
453200006 (Roboty izolacyjne)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
454421008 (Roboty malarskie)

Kod CPV szóstej częsci zamówienia:
453210003 (Izolacja cieplna)

Podobne przetargi