418758 / 2010-12-23 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Zielonej Górze (Zielona Góra)

Zgodny z tonerem 44318606 Purpurowy marki Cartridge Web

Cena: 252.15 PLN

Remont części budynku Sądu Okręgowego w Zielonej Górze przy Placu Słowiańskim 1

Opis zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest:
Remont części budynku Sądu Okręgowego w Zielonej Górze przy Placu Słowiańskim 1 zgodnie z zakresem przewidzianym w ust., 2 poniżej.
2.Szczegółowy zakres robót w zakresie zadania określa dokumentacja projektowa, rysunki poglądowe wraz z przedmiarem robót i opisem przedmiotu zamówienia - Rozdz. III, IV, V SIWZ.
3.Wykonawca uwzględnia:
1)uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji robót, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenu i odtworzeniem elementów uszkodzonych, m.in. np.: wskutek poruszania się sprzętu budowlanego po nawierzchni drogowej,
2)zorganizowanie we własnym zakresie zaplecza budowy oraz terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz do postoju maszyn i urządzeń. Zamawiający nie ma obowiązku wskazania terenu niezbędnego do urządzenia placu budowy oraz terenu do składowania materiałów i postoju maszyn i urządzeń, a koszty związane z ewentualnym ich urządzeniem ponosi Wykonawca,
3)uzyskanie zgody na pobór wody i energii w określonym miejscu i we własnym zakresie, ponoszenie wszelkich kosztów związanych ze zużyciem wody i energii,
4)dokumentacji wykonawczej w oparciu o który będą wykonywane roboty dot. sygnalizacji pożaru z uzgodnieniami z rzeczoznawcą w oparciu o ekspertyzę p.poż i decyzję Komendanta (wszystkie dokumenty w wersji papierowej i elektronicznej w ilościach niezbędnych do odbioru robót),
5)wykonanie dokumentacji powykonawczej (wszystkie dokumenty w wersji papierowej i elektronicznej w ilościach niezbędnych do odbioru robót),
6)przedłożenie harmonogramu wykonania prac w dniu podpisania umowy

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 418758

Data publikacji: 2010-12-23

Nazwa: Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Ulica: Pl. Słowiański 1

Numer domu: 1

Miejscowość: Zielona Góra

Kod pocztowy: 65-958

Województwo / kraj: lubuskie

Numer telefonu: 068 3220155

Numer faxu: 068 3220155

Adres strony internetowej: www.zielona-gora.so.gov.pl

Regon: 00032544600000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont części budynku Sądu Okręgowego w Zielonej Górze przy Placu Słowiańskim 1

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest:
Remont części budynku Sądu Okręgowego w Zielonej Górze przy Placu Słowiańskim 1 zgodnie z zakresem przewidzianym w ust., 2 poniżej.
2.Szczegółowy zakres robót w zakresie zadania określa dokumentacja projektowa, rysunki poglądowe wraz z przedmiarem robót i opisem przedmiotu zamówienia - Rozdz. III, IV, V SIWZ.
3.Wykonawca uwzględnia:
1)uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji robót, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenu i odtworzeniem elementów uszkodzonych, m.in. np.: wskutek poruszania się sprzętu budowlanego po nawierzchni drogowej,
2)zorganizowanie we własnym zakresie zaplecza budowy oraz terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz do postoju maszyn i urządzeń. Zamawiający nie ma obowiązku wskazania terenu niezbędnego do urządzenia placu budowy oraz terenu do składowania materiałów i postoju maszyn i urządzeń, a koszty związane z ewentualnym ich urządzeniem ponosi Wykonawca,
3)uzyskanie zgody na pobór wody i energii w określonym miejscu i we własnym zakresie, ponoszenie wszelkich kosztów związanych ze zużyciem wody i energii,
4)dokumentacji wykonawczej w oparciu o który będą wykonywane roboty dot. sygnalizacji pożaru z uzgodnieniami z rzeczoznawcą w oparciu o ekspertyzę p.poż i decyzję Komendanta (wszystkie dokumenty w wersji papierowej i elektronicznej w ilościach niezbędnych do odbioru robót),
5)wykonanie dokumentacji powykonawczej (wszystkie dokumenty w wersji papierowej i elektronicznej w ilościach niezbędnych do odbioru robót),
6)przedłożenie harmonogramu wykonania prac w dniu podpisania umowy

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/09/2011

Informacja na temat wadium:
Zamawiajacy żąda wniesienia wadium w wysokosci 15.000,00 zł

Zaliczka: Nie

Uprawnienia: nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca musi wykazać się zrealizowaniem udokumentowanymi referencjami albo oświadczeniem o należytym wykonaniu zamówienia w okresie ostatnich 3 lat co najmniej dwóch zamówień o podobnym charakterze i złożoności tj. w zakresie wykonania dwóch zadań polegających na realizacji robót budowlanych wykończeniowych o łącznej wartości min. 500.000,00 zł brutto

Potencjał techniczny: nie dotyczy

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, w tym:
- Kierownika budowy z uprawnieniami wykonawczymi branży budowlanej w zakresie konstrukcyjno-budowlanym z co najmniej 2 letnim doświadczeniem na budynkach zabytkowych
- osoba posiadająca uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych, instalacji i sieci (D i E)
Osoba przewidziana na stanowisko kierownika budowy musi być członkiem Izby Inżynierów Budownictwa i mieć opłacone wymagane składki zgodnie z Ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z póżn. zm.) oraz opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2174)

Sytuacja ekonomiczna: nie dotyczy

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
2.1. Formularz ofertowy na załączniku nr 1,
2.2. Oświadczenie Wykonawcy o dokonaniu wizji budynków Sądu Okręgowego w Zielonej Górze Pl. Słowiański 1 wg załącznika nr 7 potwierdzone przez Zamawiającego.
2.3. Kosztorys ofertowy uproszczony, zestawienie R,M,S.
2.4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian w umowie dotyczących:
1.terminów realizacji zadania - zmiana terminów realizacji zadania możliwa będzie w następujących przypadkach:
a)wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
b)wstrzymania robót, na mocy decyzji organów uprawnionych do wstrzymania lub przerwania robót, z przyczyn nienależących od Zamawiającego lub Wykonawcy,
c)wstrzymania wykonania usług na mocy decyzji Zamawiającego lub innych organów, z przyczyn innych, niż związane z błędnym sposobem realizacji wykonania zamówienia przez Wykonawcę, użyciem przez niego wadliwych rozwiązań technicznych, czy też naruszeniem przez Wykonawcę przepisów prawa,
d)wystąpienie w trakcie wykonywania zamówienia kolizji z sieciami lub innymi przeszkodami, które nie były możliwe do przewidzenia po przeanalizowaniu wykonania zamówienia,
e)ponad przeciętne opóźnienie organów administracji w wydaniu decyzji lub uzgodnień koniecznych do zakończenia prawidłowego wykonania projektu,
f)wystąpienia w trakcie wykonywania usług niekorzystnych warunków atmosferycznych, które w znaczny sposób opóźniłyby zakończenie prac.
2.sposobu wykonania prac, w tym zakresie szczegółowych rozwiązań technicznych, o ile będą one prowadzić do zastosowania rozwiązań co najmniej równoważnych lub korzystniejszych pod względem materiałowym, technicznym, technologicznym, funkcjonalnym. Zmiany dokonywane będą każdorazowo w drodze zgodnych oświadczeń woli stron, sporządzonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem spełnienia szczególnych wymogów przewidzianych przepisami prawa,
3.przedstawicieli stron,
4.zlecania robót podwykonawcom - zmiana sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w tym zakresie możliwa będzie w przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje w swojej ofercie wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców w określonym zakresie, a docelowo zechce dokonać zmiany umowy dotyczącej zlecania robót podwykonawcom, gdy zmiana taka przyczyni się do poprawienia szybkości lub jakości usług stanowiących przedmiot umowy, uchylenia niebezpieczeństwa opóźnień lub zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, względnie wskazana jest ze względu na wymóg specjalistycznej wiedzy lub doświadczenia, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
5. zmiany wysokości podatku od towarów i usług VAT

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.zielona-gora.so.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Okręgowy Zielona Góra
Plac Słowiański 1
65-958 Zielona Góra

Data składania wniosków, ofert: 07/01/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 10:30

Miejsce składania:
Sąd Okregowy Zielona Góra Pk. Słowiański 1, pok. nr 20 (Sekretariat prezesa Sądu Okręgowego)

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
454500006 (Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
452626007 (Różne specjalne roboty budowlane)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
315200007 (Lampy i oprawy oświetleniowe)

Podobne przetargi