20488 / 2009-02-06 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Ostrołęce I Wydział Cywilny (Ostrołęka)

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA WYKONANIU INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH: NISKOPRĄDOWEJ, WOD. - KAN. I ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU C SĄDU REJONOWEGO W PUŁTUSKU.

Opis zamówienia

Część B - Opis Przedmiotu Zamówienia


I. OPIS
1. Opis przedmiotu zamówienia sporządzono poprzez dołączenie przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, projektów wykonawczych:
1) instalacji wewnętrznej elektrycznej;
2) instalacji wewnętrznych niskoprądowych:
a) systemu sygnalizacji włamania;
b) systemu sygnalizacji pożaru;
c) instalacji okablowania strukturalnego;
3) instalacji wewnętrznej wodno - kanalizacyjnej,
stanowiących podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego.
2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane - wykonanie instalacji wewnętrznych: elektrycznej, niskoprądowej i wodno - kanalizacyjnej w adaptowanym dla potrzeb Sądu Rejonowy w Pułtusku budynku C.
Zakres rzeczowy obejmuje:
1) wewnętrzna instalacja elektryczna:
a) instalacja zasilająca z istniejącej rozdzielnicy RG zlokalizowanej
w budynku B do projektowanej tablicy głównej TG2 - roboty ziemne, ułożenie rur osłonowych, ułożenie kabli. Wewnętrzne linie zasilające
z przewodów YDY5x6 prowadzone pod tynkiem;
b) instalacja oświetlenia ogólnego - oświetlenie z wykorzystaniem żarowych i fluorescencyjnych źródeł światła;
c) instalacja gniazd wtykowych - gniazda wtykowe ogólnego stosowania dla zasilania drobnego sprzętu oświetleniowego, elektromechanicznego, czajników elektrycznych oraz ogrzewaczy pojemnościowych wody oraz gniazda wtykowe dla zasilania sprzętu komputerowego;
d) instalacja odgromowa - w postaci zwodów poziomych połączonych
z uziomem instalacji odgromowej zwodami pionowymi. Uziom instalacji odgromowej budynku połączyć z uziomem instalacji odgromowej całego obiektu;
e) instalacja połączeń ekwipotencjalnych;
f) instalacja ochrony przeciwprzepięciowej;
g) instalacja ochrony od porażeń prądem eklektycznym,
W całym budynku instalację należy wykonać pod tynkiem oraz należy instalować osprzęt bakelitowy n/t - w/t.
2) wewnętrzna instalacja niskoprądowa:
a) instalacja systemu sygnalizacji włamania - rozszerzenie linii alarmowych z zasilaczami buforowymi dedykowanymi do systemu sygnalizacji włamania i napadu. Połączenie rozszerzeń w budynku C z centralą alarmową zlokalizowaną w serwerowni sadu w piwnicy budynku B za pośrednictwem przewodu magistralnego;
b) instalacja systemu sygnalizacji pożaru - pętle p. poż z budynku C doprowadzić do istniejącego budynku B i połączyć z wcześniej rozciętą pętlą sygnalizatorów. Analogowy adresowalny system p. poż wraz z czujkami wielosensorowymi, ręcznymi przyciskami ostrzegawczymi, sygnalizatorami akustycznymi;
c) instalacja okablowania strukturalnego - przewody UTP z budynku C doprowadzić do pośredniego punktu dystrybucyjnego PPD
w istniejącym budynku B.
3) wewnętrzna instalacja wodno - kanalizacyjna
a) wewnętrzna instalacja wodociągowa - zakłada się wykorzystanie istniejących rur rozprowadzających, natomiast wszystkie podejścia należy wykonać od nowa. Do pozyskania ciepłej wody przewidziano elektryczne, pojemnościowe podgrzewacze wody. Wykonanie wewnętrznej instalacji wody zimnej i ciepłej z rur i złączek w systemie fusiotherm z polipropylenu. Istniejące piony wodociągowe prowadzić w szachtach montażowych obudowanych płytami gipsowo
- kartonowymi.
b) wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej - odbiornikiem ścieków sanitarnych z budynku C jest istniejąca miejska sieć kanalizacji sanitarnej. W budynku C istniejąca kanalizacja sanitarna zachowuje istniejące poziome rury, natomiast następuje wymiana pionów oraz wykonanie nowych podejść pod przybory sanitarne. Całą instalację wykonać z rur i kształtek z PCV w systemie rur kielichowych kanalizacji wewnętrznej. Łączenie rur na wcisk. Każdy pion wyposażony w czyszczak i zakończony rurą wywiewną z PCV wyprowadzoną ponad dach. Przy przejściach wszystkich pionów kanalizacyjnych przez stropy stosować przepusty ogniochronne.
4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe
takie jak:
1) transport, składowanie materiałów;
2) zorganizowanie zaplecza wykonywanych robót;
3) udział w czynnościach poprzedzających odbiór robót;
4) zapewnienie stosownych dokumentów na wyroby budowlane;
5) wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej geodezyjnej
i poszczególnych branż - elektrycznej i sanitarnej;
6) ochrona materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót;
7) pozostałe prace towarzyszące i tymczasowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia
nie stanowią odrębnych pozycji kosztorysowych i powinny być przez wykonawcę uwzględnione w kosztach robót podstawowych.
5. Przy sporządzaniu wyceny w oparciu o projekty wykonawcze i przedmiary robót, wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania danych podanych
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Ma obowiązek wyceny wszystkich prac z zachowaniem procesów technologicznych objętych opisem przedmiotu zamówienia, projektami wykonawczymi, przedmiarami robót
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.
6. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu uwzględnienia całości robót oraz samodzielnej weryfikacji załączonych projektów wykonawczych, przedmiarów robót oraz prac wynikających z opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca upewni się na miejscu, że zachowanie wszystkich danych o realizacji zamówienia jest możliwe. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ramach zagregowanych pozycji przedmiarowych zawartych w załączonym przedmiarze robót.
7. Kosztorysy ofertowe należy sporządzić w oparciu o przedmiary robót
z podziałem na poszczególne przedmiary wyszczególnione w zestawieniu przedmiarów robót stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.
8. Wykonawca sporządzając kosztorys ofertowy w treści tego kosztorysu przy wycenie pozycji przedmiarowych poda typ, producenta materiału, urządzenia, jakiego zamierza użyć przy wykonywaniu zamówienia.
9. Wykonawca przed złożeniem oferty dokładnie sprawdzi zgodność wszystkich danych i wymiarów związanych z opisem przedmiotu zamówienia, projektami wykonawczymi i przedmiarami robót stanowiącymi element dokumentacji projektowej i upewni się, że nie ma rozbieżności między stanem faktycznym a dostarczonymi do wyceny danymi i opracowaniami.
10. Wszelkie korekty przedmiarów dotyczące braku zgodności ze stanem faktycznym mogą być zgłoszone przez wykonawcę na etapie zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
11. Złożenie oferty stanowi akceptację zakresu przedmiotu zamówienia a tym samym przedmiarów robót.
12. Wszystkie proponowane materiały muszą być oferowane w I gatunku, fabrycznie nowe, nieużywane a roboty wykonane w powszechnie przyjętym standardzie.
13. Użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały i wyroby muszą posiadać atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności w zakresie wymaganymi odrębnymi przepisami szczególnymi, w tym ustawy Prawo Budowlane,
tj. ogólnie - dokumentu zezwalającego na wprowadzenie do obrotu
i stosowania w budownictwie.
14. Ujęte w projektach wykonawczych nazwy handlowe i znaki towarowe zastosowanych urządzeń, aparatury i innych materiałów należy traktować jako rozwiązanie przykładowe określające parametry i standard jakościowy. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń, aparatury i materiałów innych producentów pod warunkiem, że posiadają one dopuszczenie do stosowania zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych oraz posiadają parametry techniczne nie gorsze niż określone
w projektach wykonawczych.
15. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45310000-3, 45314310-7, 45312200-9, 45312100-8, 45330000-9
16. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Wprowadzenie na budowę w ciągu siedmiu dni od dnia podpisania umowy. Rozpoczęcie robót
w ciągu siedmiu od dnia wprowadzenia na budowę. Zakończenie robót: do 30.04.2009 r.
Powyższy zakres robót będzie wykonywany w obiekcie, w którym głównym wykonawcą robót adaptacyjnych (wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz roboty ogólnobudowlane - wewnętrzne roboty rozbiórkowe, wykonanie ścian i okładzin ściennych, malowanie, wykonanie posadzek, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, renowacja stropodachu, wykonanie elewacji) jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowego ZAMBET S.A., 06-100 Pułtusk, ul. Aleja Wojska Polskiego 52A. W związku z powyższym wykonywanie robót związanych z realizację zamówienia Wykonawca winien prowadzić
w uzgodnieniu i za wiedzą głównego wykonawcy robót adaptacyjnych dostosowując zakres i czasokres poszczególnych prac do harmonogramu rzeczowego głównego wykonawcy.
17. Wykonawca w terminie czternastu dni od daty podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu harmonogram rzeczowo - finansowy robót uzgodniony
i zaakceptowany przez głównego wykonawcę robót adaptacyjnych.
18. Nadzór inwestorski prowadzony będzie przez Zamawiającego.

III. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
1. Organizacja robót
1) przy robotach remontowych należy stosować się do unormowań zawartych w ustawie Prawo budowlane;
2) czynności stanowiące przedmiot zamówienia wykonawca podejmie po komisyjnym wprowadzeniu na budowę udokumentowanym protokółem podpisanym przez upoważnione osoby reprezentujące Wykonawcę
i Zamawiającego (Inwestora);
3) Wykonawca zobowiązany jest poprzez sposób prowadzenia robót zachować termin wykonania zamówienia.
2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
1) właścicielem terenu, na którym znajduje się budynek jest Skarb Państwa natomiast Sąd Rejony w Pułtusku omawiany teren posiada w trwałym zarządzie;
2) ocenia się, że interesy osób trzecich po przeprowadzeniu robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia będą chronione
w należyty sposób stosownie do postanowień ustawy Prawo budowlane;
3) obiekt budynek C jest w pełni neutralny dla środowiska naturalnego
i obiektów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie.
3. Ochrona środowiska i zdrowia ludzi
1) osoby trzecie oraz osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach
i stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne.
2) zamówienie będące przedmiotem niniejszego opracowania nie zalicza się do robót budowlanych mogących oddziaływać na środowisko
w rozumieniu przepisów dotyczących ochrony środowiska;
3) w trakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prac. Zastosuje rozwiązania ograniczające poziom hałasu do wartości dopuszczalnych;
4. Warunki bezpieczeństwa pracy
1) przy wykonywaniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
2) kwalifikacje personelu Wykonawcy robót powinny być stwierdzone przez właściwą komisję egzaminacyjną i udokumentowane aktualnie ważnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi;
3) przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych należy:
a) sprawdzić tożsamość i zaświadczenia kwalifikacyjne osób;
b) wskazać brygadzie wykonawczej miejsce pracy;
c) sprawdzić razem z kierownikiem robót czy w miejscu pracy zostały zachowane właściwe zabezpieczenia i inne warunki BHP.
5. Warunki dotyczące organizacji ruchu
Remont realizowany będzie wewnątrz budynku usytuowanego na terenie wewnętrznym Sądu Rejonowego w Pułtusku.
Teren ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej tj: ul. Szkolna.
6. Ogrodzenie
Teren nie wymaga wykonywania ogrodzenia.
7. Zabezpieczenie chodników i jezdni
Roboty budowlane nie mają wpływu na chodniki i jezdnie.


VI.WYMAGANIA, DZIAŁANIA KONTROLNE, ODBIÓR ROBÓT, OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA
1. Wykonawca robót zobowiązany jest do:
1) zabezpieczenia obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionych geodetów - koszt należy uwzględnić w ofercie;
2) zabezpieczenia wszystkich niezbędnych urządzeń i materiałów
do wykonania zamówienia;
3) prowadzenia robót budowlanych objętych zamówieniem zgodnie
z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Co najmniej dwóch pracowników musi posiadać uprawnienia do obsługi i eksploatacji urządzeń i instalacji do 1kV wydane przez właściwe instytucje;
4) prowadzenia dziennika budowy;
5) stosowania do wykonania zamówienia materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności;
6) wykonywania prac w budynku w uzgodnieniu i za wiedzą generalnego wykonawcy rozbudowy i modernizacja budynku Sądu Rejonowego
w Pułtusku - tj., Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowego ZAMBET S.A., 06-100 Pułtusk, ul. Aleja Wojska Polskiego 52A;
7) powiadomienia użytkownika obiektu tj. Sąd Rejonowy w Pułtusku
o terminie i zakresie prac wykraczających poza bryłę budynku C tj. roboty na zewnątrz budynku i prace dostosowawcze w budynku B;
8) wykonania trwałego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robót na czas budowy z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP i PPOŻ;
9) do uzgodnienia wszelkich zmian dotyczących zastosowanych materiałów
i urządzeń, każda zmiana musi być uzgadniana z Zamawiającym
i projektantem;
10) niezależnie od rękojmi ustawowej Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonane roboty w branżach:
a) elektrycznej - na okres 60 miesięcy;
b) sanitarnej - na okres 60 miesięcy;
c) urządzenia - zgodnie z gwarancjami producentów.
Termin gwarancji liczony będzie od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.
Wykonawca wystawi w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy kartę gwarancyjną.
2. Podwykonawcy
Zamawiający nie dopuszcza realizacji zamówienia przez podwykonawców na roboty elektryczne - instalacje wewnętrzne elektryczne, instalacje wewnętrzne niskoprądowe.
3. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
1) wyroby budowlane muszą być zgodne z postanowieniami ustawy
o wyrobach budowlanych;
2) materiały używane do realizacji zamówienia muszą odpowiadać postanowieniom zawartym w dokumentach kontraktowych (umowa, SIWZ, wymogi technologiczne);
3) Wykonawca powinien zagwarantować, że urządzenia, materiały dostarczone w ramach realizacji zamówienia będą fabrycznie nowe, nieużywane i posiadać będą wymagane prawem atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty.
4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych
1) maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny być ustawione i użytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem;
2) maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być:
a) utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność;
b) stosowane wyłącznie do prac do jakich zostały przeznaczone;
c) obsługiwane przez uprawnione osoby.
3) eksploatowane na budowie urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny posiadać ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urządzeń.
5. Wymagania dotyczące środków transportu
1) środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót;
2) muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i niniejszym opracowaniu oraz wskazaniami zamawiającego wynikającymi z harmonogramu robót;
3) przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające przedstawionym warunkom, będą usunięte z terenu budowy na polecenie Zamawiającego;
4) Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu realizacji niniejszego zamówienia.
6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem robót budowlanych
1) Zamawiający będzie miał nieograniczony dostęp do remontowanych pomieszczeń w celu przeprowadzenia ich inspekcji;
2) z odbioru końcowego sporządzony zostanie protokół podpisany przez członków komisji, w składzie której znajdą się przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiającego, inspektorów nadzoru i użytkownika obiektu;
7. Opis sposobu rozliczenia
1) Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT za wykonane części robót wynikające z harmonogramu rzeczowo - finansowego. Wartość ostatniej faktury nie może być niższa niż 35 % ceny oferty. Termin zapłaty faktury 30 dni od doręczenia Zamawiającemu. Zapłata ostatniej faktury będzie uwarunkowana bezusterkowym protokołem odbioru końcowego.
2) Roboty tymczasowe i prace towarzyszące
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych robót podstawowych.

VII.ZAŁĄCZNIKI DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Załącznik nr 1 - Zestawienie przedmiarów robót;
2. Załącznik nr 2 - Projekty wykonawcze;
3. Załącznik nr 3 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

na płycie CD - R lub do wglądu w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego ostroleka.so.gov.pl

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 20488

Data publikacji: 2009-02-06

Nazwa: Sąd Okręgowy w Ostrołęce I Wydział Cywilny

Ulica: ul. Gomulickiego 5

Numer domu: 5

Miejscowość: Ostrołęka

Kod pocztowy: 07-410

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 029 7650137, 7650134

Numer faxu: 029 7650187

Regon: 00057064800000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA WYKONANIU INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH: NISKOPRĄDOWEJ, WOD. - KAN. I ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU C SĄDU REJONOWEGO W PUŁTUSKU.

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Część B - Opis Przedmiotu Zamówienia


I. OPIS
1. Opis przedmiotu zamówienia sporządzono poprzez dołączenie przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, projektów wykonawczych:
1) instalacji wewnętrznej elektrycznej;
2) instalacji wewnętrznych niskoprądowych:
a) systemu sygnalizacji włamania;
b) systemu sygnalizacji pożaru;
c) instalacji okablowania strukturalnego;
3) instalacji wewnętrznej wodno - kanalizacyjnej,
stanowiących podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego.
2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane - wykonanie instalacji wewnętrznych: elektrycznej, niskoprądowej i wodno - kanalizacyjnej w adaptowanym dla potrzeb Sądu Rejonowy w Pułtusku budynku C.
Zakres rzeczowy obejmuje:
1) wewnętrzna instalacja elektryczna:
a) instalacja zasilająca z istniejącej rozdzielnicy RG zlokalizowanej
w budynku B do projektowanej tablicy głównej TG2 - roboty ziemne, ułożenie rur osłonowych, ułożenie kabli. Wewnętrzne linie zasilające
z przewodów YDY5x6 prowadzone pod tynkiem;
b) instalacja oświetlenia ogólnego - oświetlenie z wykorzystaniem żarowych i fluorescencyjnych źródeł światła;
c) instalacja gniazd wtykowych - gniazda wtykowe ogólnego stosowania dla zasilania drobnego sprzętu oświetleniowego, elektromechanicznego, czajników elektrycznych oraz ogrzewaczy pojemnościowych wody oraz gniazda wtykowe dla zasilania sprzętu komputerowego;
d) instalacja odgromowa - w postaci zwodów poziomych połączonych
z uziomem instalacji odgromowej zwodami pionowymi. Uziom instalacji odgromowej budynku połączyć z uziomem instalacji odgromowej całego obiektu;
e) instalacja połączeń ekwipotencjalnych;
f) instalacja ochrony przeciwprzepięciowej;
g) instalacja ochrony od porażeń prądem eklektycznym,
W całym budynku instalację należy wykonać pod tynkiem oraz należy instalować osprzęt bakelitowy n/t - w/t.
2) wewnętrzna instalacja niskoprądowa:
a) instalacja systemu sygnalizacji włamania - rozszerzenie linii alarmowych z zasilaczami buforowymi dedykowanymi do systemu sygnalizacji włamania i napadu. Połączenie rozszerzeń w budynku C z centralą alarmową zlokalizowaną w serwerowni sadu w piwnicy budynku B za pośrednictwem przewodu magistralnego;
b) instalacja systemu sygnalizacji pożaru - pętle p. poż z budynku C doprowadzić do istniejącego budynku B i połączyć z wcześniej rozciętą pętlą sygnalizatorów. Analogowy adresowalny system p. poż wraz z czujkami wielosensorowymi, ręcznymi przyciskami ostrzegawczymi, sygnalizatorami akustycznymi;
c) instalacja okablowania strukturalnego - przewody UTP z budynku C doprowadzić do pośredniego punktu dystrybucyjnego PPD
w istniejącym budynku B.
3) wewnętrzna instalacja wodno - kanalizacyjna
a) wewnętrzna instalacja wodociągowa - zakłada się wykorzystanie istniejących rur rozprowadzających, natomiast wszystkie podejścia należy wykonać od nowa. Do pozyskania ciepłej wody przewidziano elektryczne, pojemnościowe podgrzewacze wody. Wykonanie wewnętrznej instalacji wody zimnej i ciepłej z rur i złączek w systemie fusiotherm z polipropylenu. Istniejące piony wodociągowe prowadzić w szachtach montażowych obudowanych płytami gipsowo
- kartonowymi.
b) wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej - odbiornikiem ścieków sanitarnych z budynku C jest istniejąca miejska sieć kanalizacji sanitarnej. W budynku C istniejąca kanalizacja sanitarna zachowuje istniejące poziome rury, natomiast następuje wymiana pionów oraz wykonanie nowych podejść pod przybory sanitarne. Całą instalację wykonać z rur i kształtek z PCV w systemie rur kielichowych kanalizacji wewnętrznej. Łączenie rur na wcisk. Każdy pion wyposażony w czyszczak i zakończony rurą wywiewną z PCV wyprowadzoną ponad dach. Przy przejściach wszystkich pionów kanalizacyjnych przez stropy stosować przepusty ogniochronne.
4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe
takie jak:
1) transport, składowanie materiałów;
2) zorganizowanie zaplecza wykonywanych robót;
3) udział w czynnościach poprzedzających odbiór robót;
4) zapewnienie stosownych dokumentów na wyroby budowlane;
5) wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej geodezyjnej
i poszczególnych branż - elektrycznej i sanitarnej;
6) ochrona materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót;
7) pozostałe prace towarzyszące i tymczasowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia
nie stanowią odrębnych pozycji kosztorysowych i powinny być przez wykonawcę uwzględnione w kosztach robót podstawowych.
5. Przy sporządzaniu wyceny w oparciu o projekty wykonawcze i przedmiary robót, wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania danych podanych
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Ma obowiązek wyceny wszystkich prac z zachowaniem procesów technologicznych objętych opisem przedmiotu zamówienia, projektami wykonawczymi, przedmiarami robót
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.
6. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu uwzględnienia całości robót oraz samodzielnej weryfikacji załączonych projektów wykonawczych, przedmiarów robót oraz prac wynikających z opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca upewni się na miejscu, że zachowanie wszystkich danych o realizacji zamówienia jest możliwe. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ramach zagregowanych pozycji przedmiarowych zawartych w załączonym przedmiarze robót.
7. Kosztorysy ofertowe należy sporządzić w oparciu o przedmiary robót
z podziałem na poszczególne przedmiary wyszczególnione w zestawieniu przedmiarów robót stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.
8. Wykonawca sporządzając kosztorys ofertowy w treści tego kosztorysu przy wycenie pozycji przedmiarowych poda typ, producenta materiału, urządzenia, jakiego zamierza użyć przy wykonywaniu zamówienia.
9. Wykonawca przed złożeniem oferty dokładnie sprawdzi zgodność wszystkich danych i wymiarów związanych z opisem przedmiotu zamówienia, projektami wykonawczymi i przedmiarami robót stanowiącymi element dokumentacji projektowej i upewni się, że nie ma rozbieżności między stanem faktycznym a dostarczonymi do wyceny danymi i opracowaniami.
10. Wszelkie korekty przedmiarów dotyczące braku zgodności ze stanem faktycznym mogą być zgłoszone przez wykonawcę na etapie zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
11. Złożenie oferty stanowi akceptację zakresu przedmiotu zamówienia a tym samym przedmiarów robót.
12. Wszystkie proponowane materiały muszą być oferowane w I gatunku, fabrycznie nowe, nieużywane a roboty wykonane w powszechnie przyjętym standardzie.
13. Użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały i wyroby muszą posiadać atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności w zakresie wymaganymi odrębnymi przepisami szczególnymi, w tym ustawy Prawo Budowlane,
tj. ogólnie - dokumentu zezwalającego na wprowadzenie do obrotu
i stosowania w budownictwie.
14. Ujęte w projektach wykonawczych nazwy handlowe i znaki towarowe zastosowanych urządzeń, aparatury i innych materiałów należy traktować jako rozwiązanie przykładowe określające parametry i standard jakościowy. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń, aparatury i materiałów innych producentów pod warunkiem, że posiadają one dopuszczenie do stosowania zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych oraz posiadają parametry techniczne nie gorsze niż określone
w projektach wykonawczych.
15. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45310000-3, 45314310-7, 45312200-9, 45312100-8, 45330000-9
16. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Wprowadzenie na budowę w ciągu siedmiu dni od dnia podpisania umowy. Rozpoczęcie robót
w ciągu siedmiu od dnia wprowadzenia na budowę. Zakończenie robót: do 30.04.2009 r.
Powyższy zakres robót będzie wykonywany w obiekcie, w którym głównym wykonawcą robót adaptacyjnych (wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz roboty ogólnobudowlane - wewnętrzne roboty rozbiórkowe, wykonanie ścian i okładzin ściennych, malowanie, wykonanie posadzek, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, renowacja stropodachu, wykonanie elewacji) jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowego ZAMBET S.A., 06-100 Pułtusk, ul. Aleja Wojska Polskiego 52A. W związku z powyższym wykonywanie robót związanych z realizację zamówienia Wykonawca winien prowadzić
w uzgodnieniu i za wiedzą głównego wykonawcy robót adaptacyjnych dostosowując zakres i czasokres poszczególnych prac do harmonogramu rzeczowego głównego wykonawcy.
17. Wykonawca w terminie czternastu dni od daty podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu harmonogram rzeczowo - finansowy robót uzgodniony
i zaakceptowany przez głównego wykonawcę robót adaptacyjnych.
18. Nadzór inwestorski prowadzony będzie przez Zamawiającego.

III. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
1. Organizacja robót
1) przy robotach remontowych należy stosować się do unormowań zawartych w ustawie Prawo budowlane;
2) czynności stanowiące przedmiot zamówienia wykonawca podejmie po komisyjnym wprowadzeniu na budowę udokumentowanym protokółem podpisanym przez upoważnione osoby reprezentujące Wykonawcę
i Zamawiającego (Inwestora);
3) Wykonawca zobowiązany jest poprzez sposób prowadzenia robót zachować termin wykonania zamówienia.
2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
1) właścicielem terenu, na którym znajduje się budynek jest Skarb Państwa natomiast Sąd Rejony w Pułtusku omawiany teren posiada w trwałym zarządzie;
2) ocenia się, że interesy osób trzecich po przeprowadzeniu robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia będą chronione
w należyty sposób stosownie do postanowień ustawy Prawo budowlane;
3) obiekt budynek C jest w pełni neutralny dla środowiska naturalnego
i obiektów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie.
3. Ochrona środowiska i zdrowia ludzi
1) osoby trzecie oraz osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach
i stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne.
2) zamówienie będące przedmiotem niniejszego opracowania nie zalicza się do robót budowlanych mogących oddziaływać na środowisko
w rozumieniu przepisów dotyczących ochrony środowiska;
3) w trakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prac. Zastosuje rozwiązania ograniczające poziom hałasu do wartości dopuszczalnych;
4. Warunki bezpieczeństwa pracy
1) przy wykonywaniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
2) kwalifikacje personelu Wykonawcy robót powinny być stwierdzone przez właściwą komisję egzaminacyjną i udokumentowane aktualnie ważnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi;
3) przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych należy:
a) sprawdzić tożsamość i zaświadczenia kwalifikacyjne osób;
b) wskazać brygadzie wykonawczej miejsce pracy;
c) sprawdzić razem z kierownikiem robót czy w miejscu pracy zostały zachowane właściwe zabezpieczenia i inne warunki BHP.
5. Warunki dotyczące organizacji ruchu
Remont realizowany będzie wewnątrz budynku usytuowanego na terenie wewnętrznym Sądu Rejonowego w Pułtusku.
Teren ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej tj: ul. Szkolna.
6. Ogrodzenie
Teren nie wymaga wykonywania ogrodzenia.
7. Zabezpieczenie chodników i jezdni
Roboty budowlane nie mają wpływu na chodniki i jezdnie.


VI.WYMAGANIA, DZIAŁANIA KONTROLNE, ODBIÓR ROBÓT, OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA
1. Wykonawca robót zobowiązany jest do:
1) zabezpieczenia obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionych geodetów - koszt należy uwzględnić w ofercie;
2) zabezpieczenia wszystkich niezbędnych urządzeń i materiałów
do wykonania zamówienia;
3) prowadzenia robót budowlanych objętych zamówieniem zgodnie
z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Co najmniej dwóch pracowników musi posiadać uprawnienia do obsługi i eksploatacji urządzeń i instalacji do 1kV wydane przez właściwe instytucje;
4) prowadzenia dziennika budowy;
5) stosowania do wykonania zamówienia materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności;
6) wykonywania prac w budynku w uzgodnieniu i za wiedzą generalnego wykonawcy rozbudowy i modernizacja budynku Sądu Rejonowego
w Pułtusku - tj., Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowego ZAMBET S.A., 06-100 Pułtusk, ul. Aleja Wojska Polskiego 52A;
7) powiadomienia użytkownika obiektu tj. Sąd Rejonowy w Pułtusku
o terminie i zakresie prac wykraczających poza bryłę budynku C tj. roboty na zewnątrz budynku i prace dostosowawcze w budynku B;
8) wykonania trwałego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robót na czas budowy z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP i PPOŻ;
9) do uzgodnienia wszelkich zmian dotyczących zastosowanych materiałów
i urządzeń, każda zmiana musi być uzgadniana z Zamawiającym
i projektantem;
10) niezależnie od rękojmi ustawowej Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonane roboty w branżach:
a) elektrycznej - na okres 60 miesięcy;
b) sanitarnej - na okres 60 miesięcy;
c) urządzenia - zgodnie z gwarancjami producentów.
Termin gwarancji liczony będzie od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.
Wykonawca wystawi w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy kartę gwarancyjną.
2. Podwykonawcy
Zamawiający nie dopuszcza realizacji zamówienia przez podwykonawców na roboty elektryczne - instalacje wewnętrzne elektryczne, instalacje wewnętrzne niskoprądowe.
3. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
1) wyroby budowlane muszą być zgodne z postanowieniami ustawy
o wyrobach budowlanych;
2) materiały używane do realizacji zamówienia muszą odpowiadać postanowieniom zawartym w dokumentach kontraktowych (umowa, SIWZ, wymogi technologiczne);
3) Wykonawca powinien zagwarantować, że urządzenia, materiały dostarczone w ramach realizacji zamówienia będą fabrycznie nowe, nieużywane i posiadać będą wymagane prawem atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty.
4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych
1) maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny być ustawione i użytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem;
2) maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być:
a) utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność;
b) stosowane wyłącznie do prac do jakich zostały przeznaczone;
c) obsługiwane przez uprawnione osoby.
3) eksploatowane na budowie urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny posiadać ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urządzeń.
5. Wymagania dotyczące środków transportu
1) środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót;
2) muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i niniejszym opracowaniu oraz wskazaniami zamawiającego wynikającymi z harmonogramu robót;
3) przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające przedstawionym warunkom, będą usunięte z terenu budowy na polecenie Zamawiającego;
4) Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu realizacji niniejszego zamówienia.
6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem robót budowlanych
1) Zamawiający będzie miał nieograniczony dostęp do remontowanych pomieszczeń w celu przeprowadzenia ich inspekcji;
2) z odbioru końcowego sporządzony zostanie protokół podpisany przez członków komisji, w składzie której znajdą się przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiającego, inspektorów nadzoru i użytkownika obiektu;
7. Opis sposobu rozliczenia
1) Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT za wykonane części robót wynikające z harmonogramu rzeczowo - finansowego. Wartość ostatniej faktury nie może być niższa niż 35 % ceny oferty. Termin zapłaty faktury 30 dni od doręczenia Zamawiającemu. Zapłata ostatniej faktury będzie uwarunkowana bezusterkowym protokołem odbioru końcowego.
2) Roboty tymczasowe i prace towarzyszące
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych robót podstawowych.

VII.ZAŁĄCZNIKI DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Załącznik nr 1 - Zestawienie przedmiarów robót;
2. Załącznik nr 2 - Projekty wykonawcze;
3. Załącznik nr 3 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

na płycie CD - R lub do wglądu w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego ostroleka.so.gov.pl

Kody CPV:
453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
453143107 (Układanie kabli)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
453122009 (Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
453121008 (Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
453300009 (Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/04/2009

Informacja na temat wadium:
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 4 000 zł

opis_war:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych
- udokumentują, że wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną w okresie ostatnich trzech lat, licząc od terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, obejmującą roboty: instalacji wewnętrznej elektrycznej lub instalacji wewnętrznej niskoprądowej lub instalacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej, o wartości min. 100 000 zł brutto z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że robota budowlana została wykonana należycie. Dokumenty te powinny być wystawione przez Zamawiającego.
- udokumentują, że Wykonawca dysponuje podstawowym personelem kierowniczym (kierownicy robót) i technicznym, który będzie uczestniczył w realizacji robót wraz z informacją o jego kwalifikacjach i doświadczeniu. Do informacji załączyć kserokopie:
- uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności:
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń teletechnicznych;
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
- obsługi i eksploatacji urządzeń i instalacji do 1kV - min. 2 osoby
- aktualnych zaświadczeń potwierdzających przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa;
lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia;
- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (na kwotę min. 200 000 zł);
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wyszczególnionych w SIWZ.

inf_osw:
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
a) oferta (załącznik nr 1 do SIWZ),
b) kosztorys - sporządzony w oparciu o przedmiary robót z podziałem na poszczególne przedmiary wyszczególnione w zestawieniu przedmiarów robót stanowiących załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia (część B), w treści tego kosztorysu przy wycenie pozycji przedmiarowych należy podać typ, producenta materiału, urządzenia, jakiego zamierza użyć przy wykonywaniu zamówienia.
c) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt1-3 oraz że nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia w myśl art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (załączniki nr 2 do SIWZ),
d) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
e) podpisany wzór umowy (załącznik nr 5 do SIWZ),
f) pełnomocnictwo - w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
g) wykaz wykonanej co najmniej jednej roboty budowlanej w okresie ostatnich trzech lat, licząc od terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, obejmującą roboty: instalacji wewnętrznej elektrycznej lub instalacji wewnętrznej niskoprądowej lub instalacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej, o wartości min. 100 000 zł brutto z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że robota budowlana została wykonana należycie. Dokumenty te powinny być wystawione przez Zamawiającego - (załącznik nr 3 do SIWZ),
h) wykaz podstawowego personelu kierowniczego (kierownicy robót)
i technicznego, który będzie uczestniczył w realizacji robót wraz z informacją o jego kwalifikacjach i doświadczeniu. Do informacji załączyć kserokopie:
- uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności:
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń teletechnicznych;
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
- obsługi i eksploatacji urządzeń i instalacji do 1kV - min. 2 osoby
- aktualnych zaświadczeń potwierdzających przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa;
(załącznik nr 4 do SIWZ) lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia;
i) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty;
j) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłatami oraz składkami na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty;
k) aktualną polisę lub inny dokument potwierdzający, iż Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w wymaganej wysokości min. 200 000 zł.
l) dowód wniesienia wadium.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. wspólnicy spółki cywilnej, uczestnicy konsorcjum).
3. W przypadku składania jednej oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. wspólników spółki cywilnej, uczestników konsorcjum) muszą zostać spełnione następujące wymagania:
a) wymagane w niniejszym rozdziale pkt.1 lit. c), d), i), j), k), dokumenty i oświadczenia muszą zostać złożone oddzielnie przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
b) wymagane w niniejszym rozdziale pkt.1 lit. a) , b) e), g), h) dokumenty muszą zostać złożone łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przed zawarciem umowy w sprawie zmówienia publicznego, zamawiający zażąda przedstawienia umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie (tj. określającą sposób współdziałania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (umowa spółki cywilnej, umowa konsorcjum)).
5. W razie przedstawienia zamawiającemu przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy określającej sposób współdziałania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (umowy spółki cywilnej, umowy konsorcjum) muszą zostać spełnione następujące wymagania:
a) okres obowiązywania umowy między Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia musi być określony w tej umowie i obejmować okres wykonania zamówienia. Wyklucza się możliwość złożenia przedwstępnej umowy konsorcjum albo przedwstępnej umowy spółki cywilnej,
b) z umowy określającej sposób współdziałania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wynikać prawo do podpisania oferty, zaciągania zobowiązań, dokonywania rozliczeń, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich. Umowa musi być podpisana przez wszystkich umocowanych uczestników konsorcjum,
c) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 141 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.ostroleka.so.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Okręgowy w Ostrołęce, ul. Gomulickiego 5, 07-410 Ostrołęka, pok. C36

Data składania wniosków, ofert: 27/02/2009

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Sąd Okręgowy w Ostrołęce, ul. Gomulickiego 5, 07-410 Ostrołęka, pok. C36

On: on

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Podobne przetargi