262618 / 2015-10-06 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Rejonowy (Lubań)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2015-08-14 pod pozycją 209014. Zobacz ogłoszenie 209014 / 2015-08-14 - Organ kontroli paÅ„stwowej lub ochrony prawa, sÄ…d lub trybunaÅ‚.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 262618

Data publikacji: 2015-10-06

Nazwa: Sąd Rejonowy

Ulica: pl. 3 Maja 12

Numer domu: 12

Miejscowość: Lubań

Kod pocztowy: 59-800

Województwo / kraj: dolnośląskie

Numer telefonu: 0-75 6464612

Numer faxu: 0-75 6464611

Regon: 00032521600000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 209014

Data wydania biuletynu: 2015-08-14

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2015

Pozycja ogłoszenia: 209014

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont elewacji zabytkowego budynku Sądu Rejonowego położonego przy Placu 3 Maja 12 w Lubaniu

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Wykonanie remontu elewacji ceglanej z elementami kamiennymi i granitowymi w obiekcie zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków w budynku Sądu Rejonowego w Lubaniu przy Placu 3 Maja 12 wraz z przemurowaniem i rekonstrukcją brakujących fragmentów i detali architektonicznych, wymianę pionów instalacji odgromowej, uzupełnienie rur spustowych i naprawę schodów zewnętrznych. Zakres i sposób wykonania prac określono w dokumentacji projektowej wykonanej przez Pracownię Projektową ATA. UWAGA: Roboty prowadzone będą na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, co powoduje konieczność prowadzenia i nadzorowania robót przez osoby posiadające uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w obiektach zabytkowych. Opis przedmiotu zamówienia na powyższe roboty budowlane stanowi: dokumentacja projektowa w skład której wchodzą: Projekt budowlany, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,Przedmiar robót.
Przedmiar robót stanowi dla Wykonawcy materiał pomocniczy do ustalenia ceny ofertowej na roboty wynikające z dokumentacji technicznej. Przedmiar robót zatwierdzony pozwoleniem na budowę Decyzja Nr 62/2015 Starosty Lubańskiego z dnia 17 marca 2015 r. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone ww. dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu (nierównoważności) zaproponowanych rozwiązań równoważnych. W przypadku gdy wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - dokumentacji projektowej. Pod pojęciem (parametry)rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość. 2. Roboty remontowo-budowlane prowadzone będą w czynnym budynku. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania prac w czasie i w sposób nie kolidujący z pracą sądu, w tym zapewnić bezpieczny i niezakłócony dostęp do budynku. Roboty generujące znaczny hałas prowadzone będą poza godzinami pracy sądu ( 15.15 - 22.00) i w dni wolne od pracy. Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego ( codziennego )sprzątania po robotach budowlanych. 3. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót będących przedmiotem zamówienia. W harmonogramie należy ująć wszystkie roboty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie. 4. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Polisa ubezpieczeniowa obejmować musi ochroną ubezpieczeniową działalność Wykonawcy obejmującą realizację zamówienia. Ubezpieczeniu podlegać muszą w szczególności: a. roboty, obiekty, budowle, materiały oraz mienie ruchome związane bezpośrednio z prowadzeniem robót - od ognia, huraganu, powodzi, zalania i innych zdarzeń losowych, w tym na mieniu Zamawiającego, b. odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe z winy Wykonawcy i jego pracowników oraz w następstwie nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników Wykonawcy i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

Kody CPV:
454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
453111001 (Roboty w zakresie okablowania elektrycznego)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
452621002 (Roboty przy wznoszeniu rusztowań)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
451112206 (Roboty w zakresie usuwania gruzu)

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy:
Konsorcjum firm RENOWO Sp. z o.o. , REMGIPS-2 Piotr Broczek

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Chopina 94

Miejscowość: Jaworzno

Kod pocztowy: 43-600

ID województwa: 11

Województwo / kraj: śląskie

Data udzielenie zamówienia: 14/08/2015

Liczba ofert: 5

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 243293,43

Cena wybranej oferty: 241211,77

Cena minimalna: 241211,77

Cena maksymalna: 460887,33

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi