271547 / 2008-10-17 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej / Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku (Płock)
Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla realizacji zadania p.n.
Remont i modernizacja budynku A MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie
przy Al. Wojska Polskiego 25
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla realizacji zadania p.n. Remont i modernizacja budynku A MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie przy Al. Wojska Polskiego 25. Do zadań Inwetsora Zastępczego należeć będzie:
Etap I przygotowanie zadania (od podpisania umowy z Wykonawcą niniejszego zamówienia do podpisania umowy z Wykonawcą robót):
1. Sprawdzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przejętej przez Zamawiającego od biura projektowego pod kątem jej kompletności, kompleksowości i zgodności z decyzjami administracyjnymi, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami w zakresie przyjętych rozwiązań;
2. Uczestniczenie w negocjacjach przy wyborze wykonawcy robót budowlanych;
Etap II realizacja robót budowlanych (od dnia podpisania umowy z Wykonawcą robót do odbioru końcowego zadania):
1. Udział w przekazaniu placu budowy wybranemu Wykonawcy robót;
2. Bieżące monitorowanie i objęcie stałym dozorem w zakresie organizacyjnym bezpieczeństwa obsługi i porządku całego terenu budowy do czasu jej zakończenia;
3. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach nad kompleksową realizacją zadania (w tym też w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych) zgodnie z Prawem budowlanym, przepisami wykonawczymi, decyzjami załączonymi do dokumentacji projektowej, przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz zasadami działania inspektora nadzoru, a w szczególności:
- sprawdzanie posiadania przez Wykonawcę robót odpowiednich dokumentów jakości (atestów, świadectw jakości, wyników badań) dotyczących materiałów, wyrobów, urządzeń itp., zapobieganie stosowania wyrobów i materiałów nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
- kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów dotyczących wszystkich okoliczności mających znaczenie dla oceny właściwego wykonania i wyceny robót,
- kontrola jakości wykonanych robót budowlano-montażowych i konstrukcyjnych, zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, zaleceniami nadzoru budowlanego, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami bezpieczeństwa w toku budowy,
- kontrola terminów wykonywania zadania zgodnie z ustalonym harmonogramem robót,
- uczestniczenie w przeprowadzanych próbach i odbiorach technicznych,
- rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót budowlanych, a w razie potrzeby zasięganie opinii autora dokumentacji projektowej lub rzeczoznawców,
- czuwanie nad przestrzeganiem przepisów bhp w czasie realizacji zadania,
- bieżące informowanie Zamawiającego o jakości, postępie robót i ewentualnych trudnościach w realizacji poprzez sporządzanie comiesięcznych pisemnych raportów rzeczowo-finansowych z realizacji zadania,
- organizowanie cyklicznych spotkań (nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie) z udziałem Inwestora, Projektanta i Wykonawcy robót, na których będzie dokonywany przegląd i stopień zaawansowania prac i z których będzie sporządzony protokół,
- organizowanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego zadania z udziałem przedstawiciela Zamawiającego,
4. Koordynacja i kontrola zobowiązań zawieranych przez Wykonawcę robót z ewentualnymi podwykonawcami;
5. Przedkładanie Zamawiającemu zweryfikowanych faktur od Wykonawcy robót wraz z dokumentacją stanowiącą podstawę do ich wystawienia zaakceptowaną merytorycznie;
6. Egzekwowanie od Wykonawcy robót wszystkich warunków realizacji umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą robót, w tym usunięcia usterek stwierdzonych w trakcie realizacji i na dzień odbioru;
Etap III - przekazanie obiektu do użytkowania i ostateczne rozliczenie (od odbioru końcowego robót budowlanych do upływu okresu rękojmi):
1. Rozliczenie zadania, przygotowanie sprawozdań zgodnie z wytycznymi instytucji finansujących;
2. Przygotowanie dla Zamawiającego odpowiednich dokumentów do ewentualnego egzekwowania od Wykonawcy robót kar umownych i odszkodowań za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych;
3. Przygotowanie dla Zamawiającego odpowiednich dokumentów do ewentualnego egzekwowania od Wykonawcy robót kar umownych i odszkodowań za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych;
4. Przekazanie zadania inwestycyjnego Zamawiającemu wraz z kompletem niezbędnych dokumentów i pozwoleń, w stanie faktycznym zdolnym do natychmiastowego użytkowania w terminie 1 miesiąca od daty podpisania protokołu odbioru końcowego;
5. Współwystępowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji w sprawach wynikających z realizacji zadania inwestycyjnego;
6. Archiwizacja korespondencji i dokumentacji realizowanego zadania inwestycyjnego i przekazanie Zamawiającemu w stanie kompletnym po jego zakończeniu;
7. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu;
8. Dokonywanie odbiorów w okresie rękojmi w przewidzianych terminach.
Ponadto:
- Zamawiający zastrzega prawo do uzyskania w każdym czasie bezpośrednich informacji i danych dotyczących wykonania przedmiotu umowy, a także dokonywania kontroli przebiegu realizacji zadania;
- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń dotyczących wykonania przedmiotu umowy, Inwestor Zastępczy zobowiązany jest niezwłocznie pisemnie poinformować Zamawiającego o zajętym stanowisku, wraz ze wskazaniem propozycji działań do podjęcia.
Inwestor Zastępczy nie ma prawa do:
- zwalniania Wykonawcy dokumentacji projektowej i Wykonawcy robót z wykonywania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z umowy łączącej Zamawiającego z tymi Wykonawcami,
- wprowadzania prac i robót zamiennych bez uprzedniej zgody Zamawiającego.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 271547
Data publikacji: 2008-10-17
Nazwa:
Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku
Ulica: ul. Kolegialna 19
Numer domu: 19
Miejscowość: Płock
Kod pocztowy: 09-402
Województwo / kraj: mazowieckie
Numer telefonu: 024 2678452
Numer faxu: 024 2628842
Adres strony internetowej: www.mwomp.pl
Regon: 00030156900000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla realizacji zadania p.n.
Remont i modernizacja budynku A MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie
przy Al. Wojska Polskiego 25
Rodzaj zamówienia: U
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla realizacji zadania p.n. Remont i modernizacja budynku A MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie przy Al. Wojska Polskiego 25. Do zadań Inwetsora Zastępczego należeć będzie:
Etap I przygotowanie zadania (od podpisania umowy z Wykonawcą niniejszego zamówienia do podpisania umowy z Wykonawcą robót):
1. Sprawdzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przejętej przez Zamawiającego od biura projektowego pod kątem jej kompletności, kompleksowości i zgodności z decyzjami administracyjnymi, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami w zakresie przyjętych rozwiązań;
2. Uczestniczenie w negocjacjach przy wyborze wykonawcy robót budowlanych;
Etap II realizacja robót budowlanych (od dnia podpisania umowy z Wykonawcą robót do odbioru końcowego zadania):
1. Udział w przekazaniu placu budowy wybranemu Wykonawcy robót;
2. Bieżące monitorowanie i objęcie stałym dozorem w zakresie organizacyjnym bezpieczeństwa obsługi i porządku całego terenu budowy do czasu jej zakończenia;
3. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach nad kompleksową realizacją zadania (w tym też w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych) zgodnie z Prawem budowlanym, przepisami wykonawczymi, decyzjami załączonymi do dokumentacji projektowej, przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz zasadami działania inspektora nadzoru, a w szczególności:
- sprawdzanie posiadania przez Wykonawcę robót odpowiednich dokumentów jakości (atestów, świadectw jakości, wyników badań) dotyczących materiałów, wyrobów, urządzeń itp., zapobieganie stosowania wyrobów i materiałów nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
- kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów dotyczących wszystkich okoliczności mających znaczenie dla oceny właściwego wykonania i wyceny robót,
- kontrola jakości wykonanych robót budowlano-montażowych i konstrukcyjnych, zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, zaleceniami nadzoru budowlanego, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami bezpieczeństwa w toku budowy,
- kontrola terminów wykonywania zadania zgodnie z ustalonym harmonogramem robót,
- uczestniczenie w przeprowadzanych próbach i odbiorach technicznych,
- rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót budowlanych, a w razie potrzeby zasięganie opinii autora dokumentacji projektowej lub rzeczoznawców,
- czuwanie nad przestrzeganiem przepisów bhp w czasie realizacji zadania,
- bieżące informowanie Zamawiającego o jakości, postępie robót i ewentualnych trudnościach w realizacji poprzez sporządzanie comiesięcznych pisemnych raportów rzeczowo-finansowych z realizacji zadania,
- organizowanie cyklicznych spotkań (nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie) z udziałem Inwestora, Projektanta i Wykonawcy robót, na których będzie dokonywany przegląd i stopień zaawansowania prac i z których będzie sporządzony protokół,
- organizowanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego zadania z udziałem przedstawiciela Zamawiającego,
4. Koordynacja i kontrola zobowiązań zawieranych przez Wykonawcę robót z ewentualnymi podwykonawcami;
5. Przedkładanie Zamawiającemu zweryfikowanych faktur od Wykonawcy robót wraz z dokumentacją stanowiącą podstawę do ich wystawienia zaakceptowaną merytorycznie;
6. Egzekwowanie od Wykonawcy robót wszystkich warunków realizacji umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą robót, w tym usunięcia usterek stwierdzonych w trakcie realizacji i na dzień odbioru;
Etap III - przekazanie obiektu do użytkowania i ostateczne rozliczenie (od odbioru końcowego robót budowlanych do upływu okresu rękojmi):
1. Rozliczenie zadania, przygotowanie sprawozdań zgodnie z wytycznymi instytucji finansujących;
2. Przygotowanie dla Zamawiającego odpowiednich dokumentów do ewentualnego egzekwowania od Wykonawcy robót kar umownych i odszkodowań za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych;
3. Przygotowanie dla Zamawiającego odpowiednich dokumentów do ewentualnego egzekwowania od Wykonawcy robót kar umownych i odszkodowań za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych;
4. Przekazanie zadania inwestycyjnego Zamawiającemu wraz z kompletem niezbędnych dokumentów i pozwoleń, w stanie faktycznym zdolnym do natychmiastowego użytkowania w terminie 1 miesiąca od daty podpisania protokołu odbioru końcowego;
5. Współwystępowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji w sprawach wynikających z realizacji zadania inwestycyjnego;
6. Archiwizacja korespondencji i dokumentacji realizowanego zadania inwestycyjnego i przekazanie Zamawiającemu w stanie kompletnym po jego zakończeniu;
7. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu;
8. Dokonywanie odbiorów w okresie rękojmi w przewidzianych terminach.
Ponadto:
- Zamawiający zastrzega prawo do uzyskania w każdym czasie bezpośrednich informacji i danych dotyczących wykonania przedmiotu umowy, a także dokonywania kontroli przebiegu realizacji zadania;
- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń dotyczących wykonania przedmiotu umowy, Inwestor Zastępczy zobowiązany jest niezwłocznie pisemnie poinformować Zamawiającego o zajętym stanowisku, wraz ze wskazaniem propozycji działań do podjęcia.
Inwestor Zastępczy nie ma prawa do:
- zwalniania Wykonawcy dokumentacji projektowej i Wykonawcy robót z wykonywania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z umowy łączącej Zamawiającego z tymi Wykonawcami,
- wprowadzania prac i robót zamiennych bez uprzedniej zgody Zamawiającego.
Kody CPV:
712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
712480008 (Nadzór nad projektem i dokumentacją)
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czas: O
Okres w miesiącach: 45
opis_war:
Warunek do spełnienia - Nazwa dokumentu potwierdzającego:
1. Wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Oświadczenie z art. 22 ust. 1
2. Wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem niezbędnym do realizacji niniejszego zamówienia, tj. powinien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat, przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował minimum 3 usługi polegające na nadzorze nad realizacją obiektu użyteczności publicznej, o kubaturze min. 3 000 m3 zakres których obejmował projektowanie i realizację obiektu aż do upływu okresu rękojmi lub gwarancji - Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług (minimum trzech), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie
3. Wykonawca musi w czasie trwania umowy dysponować osobami:
mogącymi wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
a) w zakresie nadzoru inwestorskiego w specjalnościach:
- konstrukcyjno - budowlanej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych, c.o.,
- instalacyjnej w zakresie: instalacji i urządzeń elektrycznych i teletechnicznych
b) w zakresie projektowania dla ww. specjalności,
posiadających min. pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru, kierownika robót lub projektanta w zakresie posiadanych uprawnień, w tym przy realizacji min. jednego obiektu użyteczności publicznej,
c) mogącymi prowadzić nadzór nad robotami budowlanymi na terenie i w obiektach objętych ochroną konserwatorską.
d) mającymi doświadczenie w zakresie rozliczania kosztów inwestycji finansowanych z różnych środków, w tym ze środków publicznych i składania inwestorowi sprawozdań rzeczowo-finansowych, posiadających min. 3-letnie doświadczenie w tym zakresie - Wykaz kadry: 1. Mogącej wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie z podaniem rodzaju uprawnień oraz doświadczenia zawodowego wraz z kserokopiami tych uprawnień oraz dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego oraz z podaniem realizacji (w tym dokumentu potwierdzającego posiadanie przez osobę prowadzącą roboty budowlane odpowiednich kwalifikacji i praktyki zawodowej*).
2. Mającej doświadczenie w zakresie rozliczania kosztów inwestycji finansowanych z różnych środków, w tym ze środków publicznych i składania inwestorowi sprawozdań rzeczowo-finansowych.
inf_osw:
Nazwa dokumentu potwierdzającego - Wymagany dokument:
1. Formularz oferty - załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ
2. Oświadczenie art. 22 ust. 1 - oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
4. Zaświadczenie z właściwego organu podatkowego oraz ZUS - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia Wykonawcy o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
5. Dokument potwierdzający ubezpieczenie Wykonawcy - Aktualna polisa ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 300.000,00 zł;
6. Doświadczanie Wykonawcy - Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, spełniających warunek określony w pkt 7.3, z podaniem ich przedmiotu, zakresu i daty wykonania oraz odbiorców i załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie - wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ;
7. Wykaz kadry - Wykaz kadry - wzór stanowi załącznika nr 5: a)Mogącej wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie z podaniem rodzaju uprawnień oraz doświadczenia zawodowego wraz z kserokopiami tych uprawnień oraz dokumentów potwierdzającą przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego oraz z podaniem realizacji, b) Mogącej prowadzić nadzór nad robotami budowlanymi na terenie i w obiektach objętych ochroną konserwatorską*, c) Mającej doświadczenie w zakresie rozliczania kosztów inwestycji finansowanych z różnych środków, w tym ze środków publicznych i składania inwestorowi sprawozdań rzeczowo-finansowych.
8. Pełnomocnictwo - Pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisywania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony;
9. Pełnomocnictwo (konsorcjum) - Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.
Kod trybu postepowania: PN
Kod kryterium cenowe: A
Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.mwomp.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku, 09 - 402 Płock, ul. Kolegialna 19, pokój 310
Data składania wniosków, ofert: 27/10/2008
Godzina składania wniosków, ofert: 10:00
Miejsce składania:
Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku, 09 - 402 Płock, ul. Kolegialna 19, pokój Nr 8 - Kancelaria
On: on
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Podobne przetargi
210533 / 2010-08-05 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawer - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowej usługi z zakresu nadzoru inwestorskiego ( funkcji inżyniera kontraktu) nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: budowa Przychodni Rejonowej Nr 1a, dobudowanej łącznikiem do istniejącego budynku Przychodni Rejonowej Nr 1 na terenie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Zdrowotnych Lecznictwa Otwartego przy ul. Strusia 4/8 w Warszawie.
331996 / 2009-09-24 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Åomianki - Åomianki (mazowieckie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania - Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej -zad 2/07
137977 / 2015-09-18 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Wołomin - Wołomin (mazowieckie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Nadzór inwestorski nad: Rozbudową i przebudową Szkoły Podstawowej nr 3 w Wołominie, polegającą na: pozostawieniu istniejącego budynku z przebudową układu pomieszczeń, wyburzeniu parterowej dobudówki od strony północnej, zmianie formy dachu nad częścią istniejącą z wielospadowego na dach płaski o małym nachyleniu, termomodernizacji budynku istniejącego oraz dobudowie nowej części budynku, wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie, w ramach zadania inwestycyjnego pn.Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Wołominie
128006 / 2016-05-19 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Warszawie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa budynku położonego przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie dla potrzeb Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie
ZP.INW.10.16
90022 / 2015-04-21 - Inny: wojsko
12 Terenowy Oddział Lotniskowy - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
PeÅ‚nienie nadzoru inwestorskiego w specjalnoÅ›ci architektonicznej nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania Modernizacja skÅ‚adu paliw lotniczych na lotnisku Åask
259502 / 2010-08-20 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Jadów - Jadów (mazowieckie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO: KANALIZACJA ZBIORCZA JADÓW - III ETAP BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI URLE.
92058 / 2010-04-01 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Prokuratura Okręgowa w Siedlcach - Siedlce (mazowieckie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego
166663 / 2010-06-25 - Inny: Agencja/UrzÄ…d regionalny lub lokalny
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
UsÅ‚uga nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zwiÄ…zanymi z budowÄ… OKRL Åódź
61229 / 2013-04-23 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie nadzoru autorskiego przy I etapie remontu elewacji i izolacji ścian piwnic oraz kanalizacji deszczowej w L.O. im. Stefana Batorego przy ul. Myśliwieckiej 6
w Warszawie (znak sprawy ZP-55/13)
133625 / 2012-06-19 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego - Radom (mazowieckie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Termomodernizacja w zakresie przebudowy kotłowni, sieci i węzłów cieplnych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym ul. Tochtermana 1
383738 / 2014-11-21 - Podmiot prawa publicznego
UrzÄ…d Komisji Nadzoru Finansowego - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Przejęcie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu i robót budowlanych w zakresie przeprowadzenia modernizacji dachu na budynku
przy ul. Niedźwiedzia 6 E
238325 / 2011-09-06 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Wołomiński - Wołomin (mazowieckie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Zamówienie dodatkowe do umowy nr 534/201 z dn. 12.10.2010 r. na wykonanie nadzoru inwestorskiego w ramach adaptacji zabytkowego pałacu w Crzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne. Zadanie nr 2: sprawowanie nadzoru inwestorsiego w zakresie robót sanitarnych(sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, wenylacyjnych, przyłączy sanitarnych, kotł0wni gazowej
264841 / 2008-10-14 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Jadów - Jadów (mazowieckie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.:
KANALIZACJA ZBIORCZA JADÓW - II ETAP
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWY JADÓW
281227 / 2013-12-27 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji p.n. /Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińska wraz z zagospodarowaniem terenu/ w Warszawie
358706 / 2014-10-29 - Inny: Instytucja Gospodarki Budżetowej
Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Nadzór inwestorski nad realizacjÄ… zadania pn. Przebudowa hali Torwar II w Centralnym OÅ›rodku Sportu przy ulicy Åazienkowskiej 6a w Warszawie
43802 / 2013-02-01 - Administracja samorzÄ…dowa
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. mazowieckiego - Mława - Przasnysz - Ostrołęka na odcinku od km 161+587 do km 161+806 wraz z przebudową istniejącego mostu przez rzekę Omulew w miejscowości Drężewo, gm. Olszewo Borki - nr postępowania 010/13.
78176 / 2011-04-14 - Administracja samorzÄ…dowa
Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "ELEKTROWNIA" - Radom (mazowieckie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn. Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej w Radomiu
382301 / 2008-12-30 - Administracja samorzÄ…dowa
UrzÄ…d Miasta i Gminy Piaseczno - Piaseczno (mazowieckie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Józefosław i Julianów.
76656 / 2016-04-05 - Administracja samorzÄ…dowa
UrzÄ…d Miasta Marki - Marki (mazowieckie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
PEÅNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI - PRZEBUDOWA ULICY POMNIKOWEJ W MARKACH
353440 / 2009-10-09 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Åomianki - Åomianki (mazowieckie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
PeÅ‚nienie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji pod nazwÄ… Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Åomiankach na odcinku od ul. WÅ‚oÅ›ciaÅ„skiej do ul. WiÅ›lanej
268882 / 2011-09-01 - Administracja rzÄ…dowa centralna
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami pn. Budowa ekranów akustycznych wzdłuż obwodnicy Sochaczewa w ciągu dróg krajowych nr 2 i nr 50
135505 / 2009-08-18 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Opinogóra Górna - Opinogóra Górna (mazowieckie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn: Przebudowa dróg gminnych w środkowo-wschodniej części gminy Opinogóra Górna.
186450 / 2009-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Przysuski - Przysucha (mazowieckie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania polegającego na rozbudowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kolonii Ossa.
99314 / 2013-03-12 - Podmiot prawa publicznego
Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w branżach: sanitarnej (technologicznej), konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, elektrycznej oraz telekomunikacyjnej (teletechnicznej), przy kontynuacji robót budowlano-montażowych na lotnisku Poznań-Krzesiny w ramach zadania NSIP nr 2AF 15105 pod nazwą Budowa lotniskowych składów MPS-1 i MPS-2 wraz z rurociągiem przesyłowym
148072 / 2015-06-18 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Zakrzew - Zakrzew (mazowieckie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania - Budowa obiektów oświatowych w miejscowości Bielicha
192981 / 2010-07-20 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Gminy Staroźreby - Staroźreby (mazowieckie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Budowa hali widowiskowo-sportowej oraz rozbudowa szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Staroźreby
132393 / 2010-05-24 - Administracja samorzÄ…dowa
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od ronda w
miejscowosci Tczów do skrzyowania z droga krajowa nr 12 na odcinku od km 55+716 do km 61+208 na
terenie gminy Tczów i Gózd -nr postepowania 066/10.
126397 / 2015-08-26 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Åomianki - Åomianki (mazowieckie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją umowy o roboty budowlane polegających na budowie szkoły podstawowej z salą gimnastyczną i infrastrukturą sportową, instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz budowa miejsc parkingowych służących do obsługi planowanej inwestycji w ramach zadania inwestycyjnego nr 20/13 pn: Budowa szkoły w Dąbrowie Leśnej.