165185 / 2015-11-13 - Podmiot prawa publicznego / Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla (Zabrze)
ROZBUDOWA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU I SYSTEMU ODDYMIANIA
W INSTYTUCIE CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 26/ichpw/2015
Opis zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pożaru oparta o system UTC Fire w ciągach komunikacyjnych i zabudowa systemu oddymiania na klatce schodowej w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla
zgodnie z dokumentacją, w skład, której wchodzi:
1.1.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR)- stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ.
1.2.Przedmiar robót - stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ.
2.Zakres robót:
2.1.Zakres robót budowlanych w zakresie rozbudowy Systemu Sygnalizacji Pożaru obejmuje:
2.1.1.instalowanie gniazd z izolatorem zwarć do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych;
2.1.2.instalowanie adresowalnych optyczno-termicznych czujek dymu;
2.1.3.instalowanie adresowalnych termicznych, nadmiarowo-różniczkowych czujek dymu;
2.1.4.instalowanie wskaźników zadziałania;
2.1.5.instalowanie konwencjonalnych sygnalizatorów akustycznych - głosowych;
2.1.6.instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych;
2.1.7.demontaż istniejącej centrali fp1216;
2.1.8.wykonanie okablowania systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru;
2.1.9.instalowanie adresowalnej centrali sygnalizacji pożaru z drukarką;
2.1.10.podłączenie istniejących pętli z urządzeniami do nowej centrali;
2.1.11.instalowanie adresowalnych modułów sterujących (4wejścia/4wyjścia);
2.1.12.oprogramowanie systemu;
2.1.13.uruchomienie systemu;
2.1.14.szkolenie obsługi;
2.1.15.wykonanie dokumentacji powykonawczej.
2.2.Zakres robót budowlanych w zakresie Systemu Oddymiania obejmuje:
2.2.1.wykonanie okablowania systemu oddymiania
2.2.2.instalowanie ręcznych przycisków przewietrzania; 2.2.3.instalowanie ręcznych przycisków oddymiania;
2.2.4.instalowanie centrali oddymiania 48v;
2.2.5.oprogramowanie systemu;
2.2.6.uruchomienie systemu;
2.2.7.szkolenie obsługi;
2.2.8.wykonanie dokumentacji powykonawczej.
3.Projekt techniczny Systemu Sygnalizacji Pożaru zostanie udostępniony Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie.
4.Zgodnie z zapisami art. 30 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej SIWZ.
4.1.Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w SIWZ jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
4.2.Użycie w którymkolwiek miejscu dokumentacji przetargowej nazw rodzajowych ma wyłącznie charakter informacyjny. W przypadku występowania w dokumentacji przetargowej opisu, któremu towarzyszy wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia należy rozumieć wskazany lub równoważny, tzn. o co najmniej takich parametrach technicznych, użytkowych i estetycznych jak wskazany.
4.3.Całość robót musi zostać wykonana zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 7 do SIWZ.
4.4.Zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do zaproponowanych w STWiOR możliwe jest pod warunkiem:
4.4.1.zachowania funkcjonalności systemu opisanej w dokumentacji,
4.4.2.zachowania lokalizacji czujek ustalonej w dokumentacji,
4.4.3.zachowania minimalnych wymagań technicznych tych urządzeń opisanych w dokumentacji, przy czym wskazane w SIWZ wymagania techniczne stanowią żądania minimum - Wykonawca może zaproponować urządzenia o lepszych parametrach technicznych,
4.4.4.zastosowania urządzeń posiadających aktualne certyfikaty zgodności krajowej lub europejskiej, świadectwa dopuszczenia wymagane dla poszczególnych urządzeń opisanych w dokumentacji,
przy czym wszelkie ewentualne koszty związane z zastosowaniem urządzeń równoważnych, koniecznych uzgodnień i opinii ponosi Wykonawca.
5.Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (obejmującej cały przedmiot zamówienia) na okres co najmniej 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru.
6.Przed przystąpieniem do składania ofert zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenu robót w celu zdobycia informacji, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 165185
Data publikacji: 2015-11-13
Nazwa: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Ulica: ul. Zamkowa 1
Numer domu: 1
Miejscowość: Zabrze
Kod pocztowy: 41-803
Województwo / kraj: śląskie
Numer telefonu: 32 2710041
Numer faxu: 32 2710809
Adres strony internetowej: www.ichpw.pl
Regon: 00002594500000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ROZBUDOWA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU I SYSTEMU ODDYMIANIA
W INSTYTUCIE CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 26/ichpw/2015
Rodzaj zamówienia: B
Przedmiot zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pożaru oparta o system UTC Fire w ciągach komunikacyjnych i zabudowa systemu oddymiania na klatce schodowej w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla
zgodnie z dokumentacją, w skład, której wchodzi:
1.1.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR)- stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ.
1.2.Przedmiar robót - stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ.
2.Zakres robót:
2.1.Zakres robót budowlanych w zakresie rozbudowy Systemu Sygnalizacji Pożaru obejmuje:
2.1.1.instalowanie gniazd z izolatorem zwarć do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych;
2.1.2.instalowanie adresowalnych optyczno-termicznych czujek dymu;
2.1.3.instalowanie adresowalnych termicznych, nadmiarowo-różniczkowych czujek dymu;
2.1.4.instalowanie wskaźników zadziałania;
2.1.5.instalowanie konwencjonalnych sygnalizatorów akustycznych - głosowych;
2.1.6.instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych;
2.1.7.demontaż istniejącej centrali fp1216;
2.1.8.wykonanie okablowania systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru;
2.1.9.instalowanie adresowalnej centrali sygnalizacji pożaru z drukarką;
2.1.10.podłączenie istniejących pętli z urządzeniami do nowej centrali;
2.1.11.instalowanie adresowalnych modułów sterujących (4wejścia/4wyjścia);
2.1.12.oprogramowanie systemu;
2.1.13.uruchomienie systemu;
2.1.14.szkolenie obsługi;
2.1.15.wykonanie dokumentacji powykonawczej.
2.2.Zakres robót budowlanych w zakresie Systemu Oddymiania obejmuje:
2.2.1.wykonanie okablowania systemu oddymiania
2.2.2.instalowanie ręcznych przycisków przewietrzania; 2.2.3.instalowanie ręcznych przycisków oddymiania;
2.2.4.instalowanie centrali oddymiania 48v;
2.2.5.oprogramowanie systemu;
2.2.6.uruchomienie systemu;
2.2.7.szkolenie obsługi;
2.2.8.wykonanie dokumentacji powykonawczej.
3.Projekt techniczny Systemu Sygnalizacji Pożaru zostanie udostępniony Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie.
4.Zgodnie z zapisami art. 30 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej SIWZ.
4.1.Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w SIWZ jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
4.2.Użycie w którymkolwiek miejscu dokumentacji przetargowej nazw rodzajowych ma wyłącznie charakter informacyjny. W przypadku występowania w dokumentacji przetargowej opisu, któremu towarzyszy wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia należy rozumieć wskazany lub równoważny, tzn. o co najmniej takich parametrach technicznych, użytkowych i estetycznych jak wskazany.
4.3.Całość robót musi zostać wykonana zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 7 do SIWZ.
4.4.Zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do zaproponowanych w STWiOR możliwe jest pod warunkiem:
4.4.1.zachowania funkcjonalności systemu opisanej w dokumentacji,
4.4.2.zachowania lokalizacji czujek ustalonej w dokumentacji,
4.4.3.zachowania minimalnych wymagań technicznych tych urządzeń opisanych w dokumentacji, przy czym wskazane w SIWZ wymagania techniczne stanowią żądania minimum - Wykonawca może zaproponować urządzenia o lepszych parametrach technicznych,
4.4.4.zastosowania urządzeń posiadających aktualne certyfikaty zgodności krajowej lub europejskiej, świadectwa dopuszczenia wymagane dla poszczególnych urządzeń opisanych w dokumentacji,
przy czym wszelkie ewentualne koszty związane z zastosowaniem urządzeń równoważnych, koniecznych uzgodnień i opinii ponosi Wykonawca.
5.Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (obejmującej cały przedmiot zamówienia) na okres co najmniej 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru.
6.Przed przystąpieniem do składania ofert zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenu robót w celu zdobycia informacji, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy jest dialog: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: D
Data zakończenia: 31/12/2015
Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Zaliczka: Nie
Uprawnienia:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli posiadał będzie:
1)Certyfikat autoryzacyjny Producenta UTC Fire & Security,
2)Certyfikat w zakresie montażu, serwisowania i projektowania systemów oddymiania w technologii 48V firmy DENEB.
Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzema (3) robotami polegającymi na w wykonaniu instalacji SSP i Oddymiania na obiekcie czynnym, o wartości tych robót co najmniej 100.000 PLN (sto tysięcy zł) brutto każda, w tym co najmniej jedna (1) usługa powinna obejmować wykonanie co najmniej 1000 elementów SSP i 30 elementów oddymiania. Wykonawca załączy dowody dotyczące wskazanych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
Potencjał techniczny:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym:
1. kierownikiem robót elektrycznych - jedną (1) osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, z co najmniej 3 letnim doświadczeniem jako kierownik robót elektrycznych, przynależącym do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,
2. co najmniej jedną (1) osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia, w tym:
1)świadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji i dozoru w grupie elektroenergetycznej SEP E i D,
2)Certyfikat szkoleniowy na serwis i montaż firmy Gazex (Zamawiający w swojej siedzibie posiada system detekcji gazów Gazex).
Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Oświadczenie nr 1: Tak
Oświadczenie nr 2: Tak
Oświadczenie nr 9: Tak
Oświadczenie nr 10: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak
Dokumenty grupy kapitałowej: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
inne_dokumenty:
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający żąda w tym wypadku przedstawienia dodatkowych dokumentów, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, tj.:
1.dokumentów dotyczących w szczególności (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 11 do SIWZ):
a)zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b)sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c)charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d)zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
2.Na zawartość oferty składa się:
2.1.wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - wzór druku stanowi załącznik nr 1 do SIWZ,
2.2.podpisany kosztorys ofertowy,
2.3.wypełnione i podpisane oświadczenia oraz dokumenty wymienione w pkt 10 SIWZ,
2.4.stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru,
2.5.w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
2.6.w przypadku równoważnego przedmiotu zamówienia Wykonawca winien dołączyć do oferty dokumenty, o których mowa w pkt. 4.4. SIWZ.
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności, w następujących przypadkach:
1.Zmiana Terminu Wykonania Umowy:
-zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, które spowodowały niezawinione, niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w szczególności: klęski żywiołowe; warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;
-zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego;
2.Zmiana sposobu spełnienia świadczenia
-zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: niedostępność na rynku materiałów wskazanych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów;
-konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,
-odmienne od przyjętych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót warunki techniczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;
-konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
-konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji.
3.Zmiany osobowe
Zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ, według polityki kadrowej Wykonawcy.
4.Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:
-wydłużenia okresu gwarancyjnego przez Wykonawcę;
-przesunięcie terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia sił wyższych, o których mowa w projekcie Umowy;
-zmiany ceny, która może nastąpić tylko i wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany powszechnie obowiązującej stawki podatku od towarów i usług. W takim przypadku cena netto pozostaje bez zmian a należny podatek VAT zostanie doliczony według zasad i stawek obowiązujących w dniu wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT;
-zmiany lub rezygnacji z udziału Podwykonawcy lub podmiotu trzeciego, (który nie jest Podwykonawcą). W takim przypadku nowy podmiot powinien wykazywać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym niż dotychczasowy.
Kod kryterium cenowe: B
Znaczenie kryterium 1: 80
Nazwa kryterium 2: Termin realizacji
Znaczenie kryterium 2: 20
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.ichpw.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla ul. Zamkowa 1, 41-803 Zabrze
Data składania wniosków, ofert: 30/11/2015
Godzina składania wniosków, ofert: 10:00
Miejsce składania:
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla ul. Zamkowa 1, 41-803 Zabrze pok. 107
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Kody CPV:
453121008 (Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych)
Podobne przetargi
360878 / 2014-10-30 - Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie Oddział w Rybniku - Rybnik (śląskie)
CPV: 453121008 (Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych)
Roboty budowlane w zakresie wykonania systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru
w Oddziału ZUS w Rybniku, ul. Reymonta 2
97976 / 2014-03-24 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Katowice - Katowice (śląskie)
CPV: 453121008 (Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych)
Zaprojektowanie oraz wykonanie bezprzewodowego systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w budynku Miejskiego Domu Kultury Koszutka filia Dąb przy ul. Krzyżowej 1 w Katowicach
246586 / 2009-07-21 - Inny: Instytut naukowy
Główny Instytut Górnictwa - Katowice (śląskie)
CPV: 453121008 (Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych)
System wczesnego wykrywania i sygnalizacji pożaru w budynkach A i B GIG Katowice
81210 / 2011-04-18 - Inny: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustroń - Ustroń (śląskie)
CPV: 453121008 (Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych)
Wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej.
263824 / 2011-08-29 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 453121008 (Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych)
Zakup i montaż dodatkowych czujek pożarowych dymu do budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18
139256 / 2011-06-01 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 453121008 (Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych)
Rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18 poprzez montaż nowej centrali, wymianę obecnych oraz montaż nowych elementów systemu tj. m.in. czujek i ROP
343882 / 2013-08-26 - Podmiot prawa publicznego
Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o. o. - Świętochłowice (śląskie)
CPV: 453121008 (Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych)
Prace budowlane polegające na montażu systemu sygnalizacji pożarowej w kaplicy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. przy ul. Chorzowskiej 34-38
397490 / 2011-11-25 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy w Będzinie - Będzin (śląskie)
CPV: 453121008 (Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych)
Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Sądu Rejonowego w Będzinie przy ul. Sączewskiego 23 - etap I
322946 / 2011-10-06 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice - Świętochłowice (śląskie)
CPV: 453121008 (Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych)
Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku Miejskiego Domu Pomocy Społecznej Złota Jesień przy ul.Imieli 12 w Świętochłowicach
167736 / 2011-06-21 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach - Gorzyce (śląskie)
CPV: 453121008 (Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych)
Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w pawilonie A Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Odwykowego i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Gorzycach
159914 / 2011-06-15 - Inny: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustroń - Ustroń (śląskie)
CPV: 453121008 (Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych)
Wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej
167433 / 2011-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice - Świętochłowice (śląskie)
CPV: 453121008 (Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych)
Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru (SAP) w budynku Miejskiego Domu Pomocy Społecznej Złota Jesień przy ul. Imieli 12 w Świętochłowicach
380008 / 2013-09-19 - Podmiot prawa publicznego
Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o. o. - Świętochłowice (śląskie)
CPV: 453121008 (Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych)
Prace budowlane polegające na montażu systemu sygnalizacji pożarowej w kaplicy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. przy ul. Chorzowskiej 34-38
175691 / 2012-08-14 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 3 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - Zabrze (śląskie)
CPV: 453121008 (Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych)
DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM PRZEGRÓD DYMOSZCZELNYCH ORAZ CENTRALI POŻAROWEJ
62246 / 2016-03-18 - Inny: Instytut badawczy
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach - Gliwice (śląskie)
CPV: 453121008 (Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych)
Wymiana central sygnalizacji pożaru wraz z elementami liniowymi, uruchomieniem, pomiarami i oprogramowaniem wizualizacji w budynkach
Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddział w Gliwicach
221633 / 2011-08-18 - Administracja samorzÄ…dowa
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - Cieszyn (śląskie)
CPV: 453121008 (Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych)
Wydzielenie klatki schodowej ze względu p.poż., instalacji alarmowej systemu sygnalizacji pożaru oraz instalacji systemu oddymiania i usuwania ciepła na klatce schodowej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Cieszynie
107533 / 2011-04-06 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Bielsko-Biała (śląskie)
CPV: 453121008 (Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych)
Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru w budynku Szpitala Ogólnego przy ul. E. Plater 17 w Bielsku-Białej.
127880 / 2011-05-25 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach - Gliwice (śląskie)
CPV: 453121008 (Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych)
Rozbudowa instalacji przeciwpożarowej i teletechnicznej w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wraz z malowaniem pomieszczeń po wykonanych pracach instalacyjnych
371702 / 2012-09-28 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim - Wodzisław Śląski (śląskie)
CPV: 453121008 (Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych)
Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu oddymiania schodowej pawilonu głównego szpitala w Rydułtowach oraz wymianę drzwi zewnętrznych wejściowych do ww. klatki
82449 / 2016-06-13 - Administracja samorzÄ…dowa
Prezydent Miasta Piekary Śląskie - Piekary Śląskie (śląskie)
CPV: 453121008 (Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych)
Przebudowa - dostosowanie do wymagań bezpieczeństwa pożarowego w budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 w Piekarach Śląskich przy ulicy Cichej 38
382098 / 2010-11-24 - Uczelnia publiczna
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 453121008 (Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych)
Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru oraz instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego w budynku Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Raciborskiej 37
270514 / 2011-09-02 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy w Pszczynie - Pszczyna (śląskie)
CPV: 453121008 (Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych)
Modernizacja i przebudowa istniejącej konwencjonalnej instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru w budynku Sądu Rejonowego w Pszczynie przy ul. Bogedaina 8 na system adresowalny.
70843 / 2011-03-02 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne - Katowice (śląskie)
CPV: 453121008 (Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych)
Wykonanie projektu oraz systemu sygnalizacji pożaru w budynku Górnośląskiego Ośrodka Kardiologii (sutereny)
320788 / 2010-10-06 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy w Mikołowie - Mikołów (śląskie)
CPV: 453121008 (Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych)
Wykonanie systemu sygnalizacji PPOŻ budynku Sądu Rejonowego w Mikołowie przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 12/14 / oraz /Remont instalacji elektrycznej budynku Sądu Rejonowego w Mikołowie przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 12 w obrębie kondygnacji I i II piętra.
124851 / 2009-07-31 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Gliwice, Wydział Inwestycji i Remontów - Gliwice (śląskie)
CPV: 453121008 (Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych)
Przebudowa klatek schodowych (wydzielenie pożarowej) wraz z wykonaniem systemu oddymiania klatek schodowych i przebudową wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Szpitala Wielospecjalistycznego przy ul. Kościuszki 1 w Gliwicach.
283334 / 2015-10-23 - Podmiot prawa publicznego
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Ignacego Paderewskiego w Cieszynie - Cieszyn (śląskie)
CPV: 453121008 (Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych)
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych - rozbudowa (poddasze nieużytkowe) i modernizacja (w zakresie sygnalizacji akustycznej) istniejącej instalacji sygnalizacji pożaru systemu SHRACK w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im.Ignacego Paderewskiego, ul. Zamkowa 3, w Cieszynie.
191007 / 2010-07-16 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy w Mikołowie - Mikołów (śląskie)
CPV: 453121008 (Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych)
Wykonanie systemu sygnalizacji PPOŻ budynku Sądu Rejonowego w Mikołowie przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 12/14 / oraz /Remont instalacji elektrycznej budynku Sądu Rejonowego w Mikołowie przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 12 w obrębie kondygnacji piwnicy, I i II piętra
200853 / 2012-09-18 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 3 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - Zabrze (śląskie)
CPV: 453121008 (Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych)
DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM PRZEGRÓD DYMOSZCZELNYCH ORAZ CENTRALI POŻAROWEJ
293847 / 2010-10-19 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Apelacyjny w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 453121008 (Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych)
Wymiana systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Sądu Apelacyjnego w Katowicach