8813 / 2012-01-10 - Administracja samorzÄ…dowa / Miasto Leszno, UrzÄ…d Miasta Leszna (Leszno)
Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2011-11-29 pod pozycją 312121. Zobacz ogłoszenie 312121 / 2011-11-29 - Administracja samorzÄ…dowa.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 8813
Data publikacji: 2012-01-10
Nazwa: Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna
Ulica: ul. Kazimierza Karasia 15
Numer domu: 15
Miejscowość: Leszno
Kod pocztowy: 64-100
Województwo / kraj: wielkopolskie
Numer telefonu: 65 5298100
Numer faxu: 65 5298131
Regon: 00066099500000
Typ ogłoszenia: ZP-403
Numer biuletynu: 1
Numer pozycji: 312121
Data wydania biuletynu: 2011-11-29
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak
Rok ogłoszenia: 2011
Pozycja ogłoszenia: 312121
Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ROBOTY MALARSKIE W RATUSZU
Rodzaj zamówienia: B
Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są roboty malarskie w ratuszu, a w szczególności:
a) malowanie pomieszczeń i okien na parterze i piętrze,
b) impregnacja ścian ceglanych wieży,
c) malowanie okien wieży.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg. wspólnego słownika zamówień CPV: 45442100-8.
2. Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót. Wymienione dokumenty są załącznikami niniejszej SIWZ i wraz z nią są zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.bip.leszno.pl oraz są dostępne w biurze prowadzącego postępowanie (Urząd Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15 64 - 100 Leszno, pok. 1B).
3. Wykonawca do wykonania zamówienia będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 ze zmianami).
4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych opisywanych w dokumentacji przetargowej.
5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego w przedmiarze robót jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia techniczne i elementy wyposażenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
6. Powstałe podczas prowadzenia robót odpady zagospodaruje wykonawca. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r., o odpadach (Dz. U. z 2010r., Nr 185 poz.1243) i jej koszt uwzględnić w cenie ofertowej.
7. Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:
1) organizację i zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza budowy, ustanowienie kierownika budowy oraz wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126),
2) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów i badań w tym badań czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi i/lub przechowywanie żywności oraz odbiorów;
3) utrudnienia i prace dodatkowe wynikające z wykonywania robót na terenie czynnego obiektu,
4) szkolenie osób zatrudnionych przy wykonywaniu zamówienia w zakresie przepisów BHP,
5) właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót oraz ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej,
6) po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu,
7) bieżące utrzymanie czystości na terenie prowadzonych robót,
8) wnoszenie - wynoszenie mebli, zabezpieczenie folią ochronną mebli, urządzeń oraz podłóg znajdujących się w malowanym pomieszczeniu.
8. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę 5 letniej gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia.
9. Pominięcie jakiejkolwiek pozycji z kosztorysu ofertowego przy wycenie i nie ujęcie jej w cenie ofertowej nie może stanowić podstawy żądania dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu, a prace wymienienie w tej pozycji będą podlegały wykonaniu w ramach ceny ofertowej.
10. W przypadku, gdy termin ważności polisy, o której mowa w rozdziale 5 ust. 1 pkt 4 SIWZ upływa przed terminem zakończenia robót objętych niniejszym zamówieniem, wówczas wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy przed upływem ważności polisy poprzedniej. Nie dokonanie powyższego będzie stanowiło podstawę do wstrzymania robót z dniem upływu ważności polisy i naliczania kar umownych za spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy do czasu przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy.
11. Odbioru końcowego przedmiotu zamówienia dokona Zamawiający i wyznaczeni przez Zamawiającego przedstawiciele w obecności Wykonawcy, kierowników robót i inspektorów nadzoru inwestorskiego, w ciągu 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia ich do odbioru, przy czym zgłoszenie to musi być potwierdzone przez inspektorów nadzoru inwestorskiego, iż roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją budowy i umową oraz bez wad. Do zgłoszenia zakończenia robót Wykonawca załącza dokumenty wymagane ustawami i wydanymi na ich podstawie przepisami wykonawczymi.
12. Zamawiający dopuszcza możliwość częściowych odbiorów oraz fakturowania zakończonych elementów zlecenia (np. pomalowanego pomieszczenia). Odbiorów częściowych dokonuje się na zasadach opisanych w pkt. 12 SIWZ.
13. Brak wymaganych dokumentów lub też brak potwierdzenia przez inspektorów nadzoru inwestorskiego, że przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z dokumentacją budowy i umową oraz bez wad spowoduje nie przystąpienie przez Zamawiającego do odbioru końcowego.
14. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest podpisany przez Zamawiającego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli w obecności inspektorów nadzoru inwestorskiego, kierowników robót i Wykonawcy protokół końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.
15. Roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem będą wykonywane na terenie czynnego obiektu wpisanego do rejestru zabytków. Zamawiający do wykonania niniejszych prac związanych z przedmiotem zamówienia publicznego udostępnia wybranemu Wykonawcy nieodpłatnie media w postaci prądu i wody. Prowadzane prace nie mogą wpływać na prawidłowe funkcjonowanie ratusza. Zamawiający zastrzega konieczność nieprzerwanego dostępu do budynku ratusza (szczegółowy harmonogram prac zostanie ustalony po wybraniu Wykonawcy)
Kod trybu postepowania: PN
Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie
Nazwa wykonawcy:
Firma Ogólnobudowlana Piotr Ratajczak, Kazimierz Konieczny
Adres pocztowy wykonawcy: Oś 700 - lecia 20 Krzycko Wielkie
Miejscowość: Krzycko Małe
Kod pocztowy: 64-117
ID województwa: 14
Województwo / kraj: wielkopolskie
Data udzielenie zamówienia: 10/01/2012
Liczba ofert: 10
Liczba odrzuconych ofert: 6
Szacunkowa wartość zamówienia: 64473,74
Cena wybranej oferty: 41985,98
Cena minimalna: 34470,66
Cena maksymalna: 108854,83
Kod waluty: 1
Waluta (PLN): PLN
Kody CPV:
454421008 (Roboty malarskie)
Podobne przetargi
173739 / 2011-06-22 - Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 454421008 (Roboty malarskie)
Wykonanie prac robót remontu okresowego w 2011r. polegających na robotach malarskich realizowanych wewnątrz obiektów budowlanych nie narażonych na agresję chemiczną dla Inspektoratu ZUS w Śremie przy ul. Szerokiej 2
385852 / 2013-09-24 - Uczelnia publiczna
Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka - Ostrów Wielkopolski (wielkopolskie)
CPV: 454421008 (Roboty malarskie)
Przetarg nieograniczony na budowę windy wewnętrznej dla osób
niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie
Wielkopolskim
267094 / 2009-08-05 - Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim - Ostrów Wielkopolski (wielkopolskie)
CPV: 454421008 (Roboty malarskie)
Wykonanie robót budowlanych pod nazwą: Malowanie pomieszczeń w budynku Inspektoratu ZUS w Lesznie przy ul. Krasińskiego 36.
194922 / 2013-05-20 - Uczelnia publiczna
Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka - Ostrów Wielkopolski (wielkopolskie)
CPV: 454421008 (Roboty malarskie)
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza
Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim - Etap II
225149 / 2013-10-28 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
SÄ…d Rejonowy w Trzciance - Trzcianka (wielkopolskie)
CPV: 454421008 (Roboty malarskie)
Wykonanie robót remontowych trzech pomieszczeń sekretariatu Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Trzciance w siedzibie Zamawiającego w Trzciance ul. Staszica 1
67021 / 2016-06-02 - Inny: Spółka z o.o.
Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 454421008 (Roboty malarskie)
Wykonanie prac tynkarsko- malarskich korytarzy i klatek schodowych wraz ze śluzami w budynkach zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. Naramowickiej 211 AB, ul. Piaskowej 7, 8 i ul. Katowickiej 9 ABC.
364836 / 2009-10-19 - Inny: samorządowa jednostka budżetowa
Dom Pomocy SpoÅ‚ecznej - Åężeczki (wielkopolskie)
CPV: 454421008 (Roboty malarskie)
Malowanie oddziałów (parter, piÄ™tro, II piÄ™tro) i klatek schodowych w budynku głównym oraz malowanie holi i klatki schodowej w budynku pawilon Domu Pomocy SpoÅ‚ecznej w Åężeczkach
246556 / 2009-07-21 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Powiatu w Szamotułach - Szamotuły (wielkopolskie)
CPV: 454421008 (Roboty malarskie)
Remont ciągów komunikacyjnych wraz z wymianą drzwi na I i II piętrze budynku Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach
242150 / 2012-07-09 - Inny: jednostka budżetowa MON
Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 454421008 (Roboty malarskie)
Budynek 21- szkoleniowy - roboty malarskie ciągów komunikacyjnych i przygotowanie sal komputerowych
43569 / 2009-02-27 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Powiatu w Szamotułach - Szamotuły (wielkopolskie)
CPV: 454421008 (Roboty malarskie)
Remont pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 1 w Szamotułach
402476 / 2014-12-08 - Inny: Instytut Badawczy
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 454421008 (Roboty malarskie)
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych malarskich i towarzyszących w odniesieniu do obiektów Centrum Badawczo - Rozwojowego Roślinnego Produktu Leczniczego w Plewiskach, przy ul. Kolejowej 2
59801 / 2014-03-20 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Leszno, UrzÄ…d Miasta Leszna - Leszno (wielkopolskie)
CPV: 454421008 (Roboty malarskie)
Wykonanie prac remontowych w budynkach Urzędu Miasta Leszna
34315 / 2010-02-19 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Wielkopolskie Centrum Onkologii - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 454421008 (Roboty malarskie)
Malowanie oddziałów
338548 / 2013-08-22 - Inny: jednostka wojskowa
14 Wojskowy Oddział Gospodarczy - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 454421008 (Roboty malarskie)
Roboty budowlane w budynkach nr 1 i nr 2 Wojskowej Komendy Uzupełnień
przy ul. Rolnej 54 w Poznaniu
522108 / 2013-12-16 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Powiatu w Szamotułach - Szamotuły (wielkopolskie)
CPV: 454421008 (Roboty malarskie)
OR.272.07.2013 Roboty remontowo - malarskie w Starostwie Powiatowym w Szamotułach
43391 / 2009-02-27 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Miasta Piły Wydział Oświaty - Piła (wielkopolskie)
CPV: 454421008 (Roboty malarskie)
prace malarskie ocalałego budynku szkoly Podstawowej nr 12 z oddziałami integracyjnymi ul. Lelewela 140 w Pile
178243 / 2009-10-14 - Administracja samorzÄ…dowa
Dom Pomocy Społecznej - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 454421008 (Roboty malarskie)
wykonanie robót malarskich w pokojach pensjonariuszy oraz korytarzy w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu
134888 / 2014-04-18 - Administracja samorzÄ…dowa
Zespół Żłobków Nr 2 - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 454421008 (Roboty malarskie)
Malowania pomieszczeń budynku Żłobka Kalinka w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 5/9 w Poznaniu
263376 / 2011-08-29 - Inny: Jednostka budżetowa Ministerstwa Obrony Narodowej
Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 454421008 (Roboty malarskie)
Wykonanie robót malarskich oraz okladzin podłogowych z cześciową wyminą stolarki okiennej w budynku nr 103 przy ul. Wojska Polskiego 86/90 w Poznaniu
147628 / 2011-06-07 - Inny: Placówka oświatowa
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 454421008 (Roboty malarskie)
Roboty remontowe sali lekcyjnej i uzupełnienie elewacji w budynku głównym oraz wymiana pokrycia dachowego sali gimnastycznej.
224707 / 2013-10-25 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
SÄ…d Rejonowy w Trzciance - Trzcianka (wielkopolskie)
CPV: 454421008 (Roboty malarskie)
Wykonanie robót malarskich - malowanie korytarzy w siedzibie Zamawiającego w Trzciance ul. Staszica 1
189590 / 2013-05-15 - Inny: Spółka z o.o.
Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 454421008 (Roboty malarskie)
Przetarg nieograniczony na roboty malarskie klatek schodowych budynków przy ulicach: Słowiańska 53A-C, 55A-C, Sikorskiego 12A-B, Robocza 17B wraz z halą garażową przy Roboczej 17A-C, Folwarczna 33A-D, 34, 36, 37A-C, 38A-E, Kosynierska 7A-F w Poznaniu.
225701 / 2013-10-28 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Czarnków - Czarnków (wielkopolskie)
CPV: 454421008 (Roboty malarskie)
Montaż sufitu z paneli PCV wraz z wykonaniem robót remontowych w sali wiejskiej w Jędrzejewie