157666 / 2011-06-14 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Łodzi (Łódź)

Zgodny z tuszem CLI-526M Purpurowy (CHIP) marki FullPrint

Cena: 9.83 PLN

Wydzielenie czytelni akt i zabudowa lady punktu informacyjnego w budynku Sądu Okręgowego w Łodzi przy ul. Narutowicza 64

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wydzielenie czytelni akt w budynku Sądu przy ul. Narutowicza 64 przegrodą oszkloną na konstrukcji aluminiowej wys. 2,30 m o powierzchni 17,85 m2 oraz zabudowa lady punktu informacyjnego przegrodą oszkloną na konstrukcji stalowej wys. 1,40 m i dł. 5,00 mb. Prace polegają na montażu zabudowy lady informacyjnej, montażu wygrodzenia z konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem szkłem P3 matowym, montaz biurek i dostawa krzeseł stanowiących wyposażenie, montaż dodatkowych punktów oświetleniowych i punktów monitoringu przemysłowego.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 157666

Data publikacji: 2011-06-14

Nazwa: Sąd Okręgowy w Łodzi

Ulica: Plac Dąbrowskiego 5

Numer domu: 5

Miejscowość: Łódź

Kod pocztowy: 90-921

Województwo / kraj: łódzkie

Numer telefonu: 042 6778900, 6778938

Numer faxu: 042 6778931

Adres strony internetowej: www.lodz.so.gov.pl

Regon: 00032316300000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wydzielenie czytelni akt i zabudowa lady punktu informacyjnego w budynku Sądu Okręgowego w Łodzi przy ul. Narutowicza 64

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wydzielenie czytelni akt w budynku Sądu przy ul. Narutowicza 64 przegrodą oszkloną na konstrukcji aluminiowej wys. 2,30 m o powierzchni 17,85 m2 oraz zabudowa lady punktu informacyjnego przegrodą oszkloną na konstrukcji stalowej wys. 1,40 m i dł. 5,00 mb. Prace polegają na montażu zabudowy lady informacyjnej, montażu wygrodzenia z konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem szkłem P3 matowym, montaz biurek i dostawa krzeseł stanowiących wyposażenie, montaż dodatkowych punktów oświetleniowych i punktów monitoringu przemysłowego.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres trwania zamówienia w dniach: 45

Zaliczka: Nie

Uprawnienia: na podstawie oświadczenia

Wiedza i doświadczenie: na podstawie oświadczenia

Potencjał techniczny: na podstawie oświadczenia

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia: na podstawie oświadczenia

Sytuacja ekonomiczna: na podstawie oświadczenia

inne_dokumenty:
pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) do reprezentowania i podpisania dokumentacji ofertowej, jeżeli Wykonawca jest reprezentowany niezgodnie z zapisem we właściwym rejestrze

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Wszelkie zmiany Umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego regulujących następujące zagadnienia:
a) harmonogramu realizacji robót i terminu wykonania umowy
b) zmiana osób wymienionych w umowie
c) zakres robót powierzonych do wykonania przez podwykonawców
3. Zmiana harmonogramu realizacji robót oraz terminu wykonania umowy możliwa jest w następujących przypadkach:
a) opóźnienia Zamawiającego związanego z przekazaniem terenu budowy, dokonaniem odbioru robót,
b) jakichkolwiek opóźnień, utrudnień lub przeszkód spowodowanych przez osoby i podmioty trzecie,
c) wystąpienia siły wyższej.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.so.lodz.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Okręgowy w Łodzi
90-921 Łódź
Pl. Dąbrowskiego 5
Samodzielna Sekcja ds. zamówień publicznych

Data składania wniosków, ofert: 29/06/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
SĄD OKRĘGOWY W ŁODZI
Pl. Dąbrowskiego 5
90-921 Łódź
BIURO PODAWCZE

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
454500006 (Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
454211005 (Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
453160005 (Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych)

Podobne przetargi