233210 / 2015-09-08 - Podmiot prawa publicznego / Główny Instytut Górnictwa (Katowice)
Wzmocnienie belki podsuwnicowej na hali G KD Barbara w Mikołowie
Opis zamówienia
Prace budowlane należy wykonać zgodnie projektem wzmocnienia belki podsuwnicowej na hali G - załącznik nr 7 do SIWZ, specyfikacją techniczną - załącznik nr 8 do SIWZ, ekspertyzą stanu technicznego hali G załącznik nr 9 do SIWZ, z przedmiarem robót - załącznik nr 10 do SIWZ oraz wiedzą budowlaną.
Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na prace budowlane.
Wykonawca w trakcie pracy zobowiązany jest do utrzymywania czystości i należytego porządku związanego z wykonywanymi robotami w miejscu pracy i na ciągach komunikacyjnych.
Należy wziąć pod uwagę fakt, że prace budowlane odbywać się będą na obiekcie czynnym i wszelkie prace należy zgłaszać i koordynować poprzez przedstawicieli Zamawiającego wskazanych w umowie.
Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie przed uszkodzeniem stanowisk badawczych na hali.
Nie ma możliwości wyłączenia obiektu z pracy na cały czas wykonania zadania. Prace wykonywane będą na postawie ustalonego z użytkownikiem hali harmonogramu.
Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń biurowych, socjalnych (w tym szatni i łaźni).
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 233210
Data publikacji: 2015-09-08
Nazwa: Główny Instytut Górnictwa
Ulica: pl. Gwarków 1
Miejscowość: Katowice
Kod pocztowy: 40-166
Województwo / kraj: śląskie
Numer telefonu: 032 2581631-9
Numer faxu: 0322596533
Adres strony internetowej: www.gig.katowice.pl
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wzmocnienie belki podsuwnicowej na hali G KD Barbara w Mikołowie
Rodzaj zamówienia: B
Przedmiot zamówienia:
Prace budowlane należy wykonać zgodnie projektem wzmocnienia belki podsuwnicowej na hali G - załącznik nr 7 do SIWZ, specyfikacją techniczną - załącznik nr 8 do SIWZ, ekspertyzą stanu technicznego hali G załącznik nr 9 do SIWZ, z przedmiarem robót - załącznik nr 10 do SIWZ oraz wiedzą budowlaną.
Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na prace budowlane.
Wykonawca w trakcie pracy zobowiązany jest do utrzymywania czystości i należytego porządku związanego z wykonywanymi robotami w miejscu pracy i na ciągach komunikacyjnych.
Należy wziąć pod uwagę fakt, że prace budowlane odbywać się będą na obiekcie czynnym i wszelkie prace należy zgłaszać i koordynować poprzez przedstawicieli Zamawiającego wskazanych w umowie.
Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie przed uszkodzeniem stanowisk badawczych na hali.
Nie ma możliwości wyłączenia obiektu z pracy na cały czas wykonania zadania. Prace wykonywane będą na postawie ustalonego z użytkownikiem hali harmonogramu.
Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń biurowych, socjalnych (w tym szatni i łaźni).
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy jest dialog: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak
Czas: O
Zaliczka: Nie
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Okres trwania zamówienia w dniach: 60
Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, co najmniej 2 prace polegające na realizacji prac ogólnobudowlanych o wartości co najmniej 100 000 złotych brutto każda.
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - załącznik nr 5 do SIWZ
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. wykaże, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.
Wykonawca winien wykazać się dysponowaniem osobami spełniającą następujące wymogi:
- osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy musi posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót.
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ
Sytuacja ekonomiczna:
Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł.
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł
Oświadczenie nr 2: Tak
Oświadczenie nr 3: Tak
oswiadczenie_potwierdzenia_opis_3:
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, co najmniej 2 prace polegające na realizacji prac ogólnobudowlanych o wartości co najmniej 100 000 złotych brutto każda
Zamawiający nie wymaga informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
Oświadczenie nr 9: Tak
Oświadczenie nr 13: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak
Dokumenty grupy kapitałowej: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
inne_dokumenty:
1. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
2. Kosztorys ofertowy uproszczony na roboty budowlane zgodny z przedmiarem prac załączonym do SIWZ - załącznik nr 10 do SIWZ wraz z zestawieniem kosztów materiałów oraz narzutami kosztorysowymi i stawką roboczogodziny.
3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego.
Jeżeli Wykonawca działa przez pełnomocnika, to pełnomocnictwo winno zostać dołączone do oferty i posiadać formę oryginału lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
1. W oparciu o art. 144 Ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi poniżej:
1.1. zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, może nastąpić z powodu:
1) wystąpienia siły wyższej,
2) prac dodatkowych lub zamiennych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy,
3) wstrzymania przez Zamawiającego realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,
4) okoliczności zależnych od Zamawiającego lub okoliczności, których nie można było przewidzieć potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
5) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
1.2. zmiana w zakresie przedmiotu umowy może wystąpić z powodu:
1) zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;
2) zmian dokonanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane -uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;
3) wystąpienia siły wyższej,
1.3. inne zmiany:
1) zmiana powszechnie obowiązujących regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
2) z powodu ustawowej zmiany stawki podatku VAT, strony dostosują wskazaną w umowie stawkę do obowiązujących przepisów prawa i odpowiednio podwyższą lub obniżą wynagrodzenie brutto, kwota netto pozostaje stała,
3) zmiana danych teleadresowych,
4) zmiana harmonogramu prac z powodów niezależnych od Wykonawcy.
2. Zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
Kod kryterium cenowe: B
Znaczenie kryterium 1: 80
Nazwa kryterium 2: Okres gwarancji i rękojmi
Znaczenie kryterium 2: 20
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Główny Instytut Górnictwa 40-166 Katowice, Plac Gwarków 1, Zespół Inwestycji i Remontów pok. 9a budynek B
Data składania wniosków, ofert: 23/09/2015
Godzina składania wniosków, ofert: 12:00
Miejsce składania:
Główny Instytut Górnictwa 40-166 Katowice, Plac Gwarków 1, Zespół Inwestycji i Remontów pok. 9a budynek B
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Kody CPV:
450000007 (Roboty budowlane)
Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
452100002 (Roboty budowlane w zakresie budynków)
Określenie zamówień uzupełniających:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp do 50% wartości zamówienia podstawowego.
Podobne przetargi
173332 / 2009-06-01 - Administracja samorzÄ…dowa
Burmistrz Miasta Ustroń - Ustroń (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w rejonie ulic Długiej, Nad Bładnicą i Skowronków w Ustroniu
440660 / 2012-11-09 - Administracja samorzÄ…dowa
Starostwo Powiatowe - Żywiec (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej Nr 1428 S Żywiec-Trzebinia- Juszczyna o dł. 535 mb od km 4+325 do km 4+860 w m. Trzebinia (wypłukana nawierzchnia i pobocze, zamulone i niedrożne rowy i przepusty).
143974 / 2012-05-08 - Administracja samorzÄ…dowa
Miejski Zakład Zasobów Lokalowych - Zakład Budżetowy - Sosnowiec (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie ocieplenia elewacji zachodniej budynku mieszkalnego przy ulicy Bohaterów Monte Cassino 26 w Sosnowcu
292158 / 2013-07-24 - Inny: Gminna SamorzÄ…dowa Jednostka Organizacyjna
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - Tychy (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO
PN.: OCIEPLENIE DACHU NIERUCHOMOÅšCI STANOWIÄ„CEJ WSPÓÅWÅASNOSĆ
GMINY ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. SKALNEJ 111
267679 / 2008-10-15 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
REMONT NAWIERZCHNI I BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 908 ODCINEK OD KM 23+700 DO KM 25+180 W MIEJSCOWOŚCI LUBSZA
137434 / 2012-04-27 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Miejski w Pszczynie - Pszczyna (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Rozbudowa Skansenu Zagrody Wsi Pszczyńskiej
- rozwój infrastruktury zaplecza turystycznego w Pszczynie
15116 / 2014-01-14 - Uczelnia publiczna
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego - Racibórz (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa przedsięwzięcia pn. Bliżej sportu budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu - roboty dodatkowe
181121 / 2015-12-08 - Podmiot prawa publicznego
Narodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki - Katowice (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych w zadaniu pn Dostawa wraz z montażem regałów przesuwnych w budynku ŚOW NFZ przy ul. Kossutha 13 w Katowicach - część B
91207 / 2012-04-23 - Podmiot prawa publicznego
"Poczta Polska Spółka Akcyjna" ul.Rakowiecka 26, 00-940 W-wa, KRS: 0000334972 Sąd Rej. dla m.st. W-wy, kapitał zakł.774 140 000 zł w całości wpłacony.Jednostka prowadząca post. w im. "Poczty Polskiej S.A." Centrum Infrastruktury Oddz. Regionalny - Katowice (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
remont i przebudowa pomieszczeń w Urzędzie Pocztowym Pszczyna przy ul. Batorego 1 - III etap.
373026 / 2011-11-09 - Uczelnia publiczna
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie prac związanych z modernizacja pomieszczeń nr 26 i 27 w budynku Farmacji w Sosnowcu przy ul. Jedności 8 na aneks sanitarny dla potrzeb Zakładu Proteomiki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w ramach robót dodatkowych realizowanej inwestycji pn. Obiekty Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu przy ul. Jedności 8 - II etap
18642 / 2011-02-09 - Administracja samorzÄ…dowa
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Katowice (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont mieszkań przy ul. Piotrowickiej 30a/11, ul. Kołobrzeskiej 27/9 i ul. 3 Maja 31/13 w Katowicach
8875 / 2009-01-08 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Sosnowcu - Sosnowiec (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Ograniczenie zagrożeń ekologicznych - termomodernizacja, zabudowa kotłowni, odnawialne źródła energii wraz z remontem instalacji kanalizacyjnej oraz instalacji zimnej wody w budynkach SP ZZOZ Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1
281966 / 2013-07-18 - Inny: jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
Dom Pomocy Społecznej nr 3 - Zabrze (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Modernizacja 3-ch węzłów sanitarnych dla osób niepełnosprawnych w lewym skrzydle budynku Domu Pomocy Społecznej nr 3 w Zabrzu.
471174 / 2013-11-19 - Inny: Spółka prawna handlowa
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. - Gliwice (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie prac remontowo-malarskich pomieszczeń znajdujących sie na terenie PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach
115644 / 2009-04-22 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Katowicach im. sierż. G. Załogi - Katowice (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Modernizacja II piętra szpitala ZOZ MSWiA w Katowicach na oddział chirurgiczny
80999 / 2016-06-10 - Inny: Skarb Państwa
Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Węgierska Górka - Węgierska Górka (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Odbudowa drogi leśnej Wojtasówka w leśnictwie Kamesznica
351019 / 2010-12-07 - Administracja samorzÄ…dowa
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Katowice (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont mieszkań przy ul. Wiosny Ludów 32a/18, ul. Pogodnej 15/73,
ul. Adamskiego 13b/5 oraz ul. Hetmańskiej 12/5 w Katowicach
8830 / 2014-01-09 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Zabrze - Zabrze (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku wielorodzinnym przy
ul. Bytomskiej 90 w Zabrzu
91054 / 2011-04-26 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim - Wodzisław Śląski (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont budynku Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Sądowej 3 - etap I
106857 / 2009-07-07 - Inny: Gminna SamorzÄ…dowa Jednostka Organizacyjna
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - Tychy (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wymiana drewnianej stolarki okiennej na PCV, drzwiowej oraz remont posadzek
w lokalach mieszkalnych w Tychach
140149 / 2013-07-11 - Administracja rzÄ…dowa centralna
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wymiana urządzeń dylatacyjnych na estakadzie w ciągu drogi ekspresowej S-1 ( jezdnia do Cieszyna i jezdnia do Skoczowa) w m. Ogrodzona.
273233 / 2010-10-04 - Inny: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. - NZOZ Szpital Powiatowy w Mikołowie - Mikołów (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont i przebudowa Przychodni Wielospecjalistycznej w Mikołowie przy ul. Okrzei 31 (cd. inwestycji) - remont elewacji budynku Przychodni dla Dzieci - usunięcie płyt azbestowo - cementowych i wykonanie termomodernizacji oraz doszczelnienie ścian piwnic budynku głównego Przychodni
436178 / 2012-11-07 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Miasta Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych - Chorzów (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
renowacja elewacji frontowej zabytkowego budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie zlokalizowanego przy ul. Dąbrowskiego 34
2989 / 2014-01-07 - Administracja samorzÄ…dowa
Zakład Gospodarki Lokalowej - Mikołów (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Modernizacja pustostanów komunalnych zasobów mieszkaniowych administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie
130357 / 2015-09-03 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta - Bytom (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Odnowienie części korytarza w budynku Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul.Smolenia 35
209203 / 2013-10-09 - Inny: Spółka prawa handlowa ze 100% udziałem gminy
PrzedsiÄ™biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. - Åaziska Górne (Å›lÄ…skie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie nawierzchni asfaltowych na ul. KaÅ‚uże, Lasoki, Chopina w Åaziskach Górnych
198796 / 2010-07-07 - Inny: Spółka Akcyjna Skarbu Państwa
Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe "Ustroń" S.A. - Ustroń (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Termomodernizacja budynku Sanatorium i Szpitala Uzdrowiskowego RÓWNICA w Ustroniu przy ul. Sanatoryjnej 5 - II etap