69531 / 2013-05-08 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy (Jelenia Góra)

Oryginalny tusz LC-3239XLM Purpurowy Wydajny marki Brother

Cena: 252.15 PLN

ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE W BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO NR 56 W JELENIEJ GÓRZE

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Przeprowadzenie remontu korytarzy i klatek schodowych oraz remontu i wykonania stolarki drewnianej w budynku Sądu Okręgowego przy Al. Wojska Polskiego nr 56 polegającego na wykonaniu tynków gipsowych z wtopieniem siatki z włókna szklanego na 40% powierzchni, ściany posiadają liczne spękania, przygotowaniu powierzchni pod malowanie, malowaniu ścian i sufitów, remoncie stolarki drzwiowej oraz boazerii wokół okien na II-gim piętrze, wymianie stolarki drzwiowej i okiennej oznaczonej w projekcie, a także na wykonaniu podłogi na gruncie z warstwą izolacji przeciwwilgociowej oraz cieplnej poziomej w pomieszczeniu mieszkalnym zlokalizowanym w części piwnicznej budynku sądu.

Opis przedmiotu zamówienia na powyższe roboty budowlane stanowi: dokumentacja projektowa
w skład której wchodzą:
1) Projekt budowlany malowania korytarzy, pomieszczeń biurowych, wymiana posadzek, wymiana stolarki, remont sanitariatów na III kondygnacji w Budynku Sądu Okręgowego,
2) Projekt remontu korytarzy i klatek schodowych oraz remontu, wykonania i wymiany stolarki drewnianej w budynku Sądu Okręgowego przy Al. Wojska Polskiego 56 w Jeleniej Górze precyzujący zakres robót objętych niniejszym postępowaniem,
specyfikacje techniczne
przedmiary robót

Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji.
W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone ww. dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu nierównoważności zaproponowanych rozwiązań równoważnych. W przypadku gdy wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - dokumentacji projektowej. Pod pojęciem (parametry) rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość.

2. Roboty remontowo-budowlane prowadzone będą w czynnym budynku. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania prac w czasie i w sposób nie kolidujący z pracą sądu. Roboty generujące znaczny hałas prowadzone będą poza godzinami pracy sądu. Wykonawca będzie zobowiązany do bieżącego (codziennego) sprzątania po robotach budowlanych.
3. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót będących przedmiotem zamówienia.
4. Wykonawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia przedmiotowej budowy i robót, przy czym ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
a) roboty, obiekty, budowle, urządzenia, mienie ruchome związane z prowadzeniem robót - od ognia, huraganu, powodzi, zalania i innych zdarzeń losowych;
b) odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe z winy Wykonawcy i jego pracowników oraz w następstwie nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników Wykonawcy i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 69531

Data publikacji: 2013-05-08

Nazwa: Sąd Okręgowy

Ulica: Al. Wojska Polskiego 56

Numer domu: 56

Miejscowość: Jelenia Góra

Kod pocztowy: 58-500

Województwo / kraj: dolnośląskie

Numer telefonu: 75 6415100

Numer faxu: 75 6415115

Regon: 00064175600000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE W BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO NR 56 W JELENIEJ GÓRZE

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest:

Przeprowadzenie remontu korytarzy i klatek schodowych oraz remontu i wykonania stolarki drewnianej w budynku Sądu Okręgowego przy Al. Wojska Polskiego nr 56 polegającego na wykonaniu tynków gipsowych z wtopieniem siatki z włókna szklanego na 40% powierzchni, ściany posiadają liczne spękania, przygotowaniu powierzchni pod malowanie, malowaniu ścian i sufitów, remoncie stolarki drzwiowej oraz boazerii wokół okien na II-gim piętrze, wymianie stolarki drzwiowej i okiennej oznaczonej w projekcie, a także na wykonaniu podłogi na gruncie z warstwą izolacji przeciwwilgociowej oraz cieplnej poziomej w pomieszczeniu mieszkalnym zlokalizowanym w części piwnicznej budynku sądu.

Opis przedmiotu zamówienia na powyższe roboty budowlane stanowi: dokumentacja projektowa
w skład której wchodzą:
1) Projekt budowlany malowania korytarzy, pomieszczeń biurowych, wymiana posadzek, wymiana stolarki, remont sanitariatów na III kondygnacji w Budynku Sądu Okręgowego,
2) Projekt remontu korytarzy i klatek schodowych oraz remontu, wykonania i wymiany stolarki drewnianej w budynku Sądu Okręgowego przy Al. Wojska Polskiego 56 w Jeleniej Górze precyzujący zakres robót objętych niniejszym postępowaniem,
specyfikacje techniczne
przedmiary robót

Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji.
W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone ww. dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu nierównoważności zaproponowanych rozwiązań równoważnych. W przypadku gdy wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - dokumentacji projektowej. Pod pojęciem (parametry) rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość.

2. Roboty remontowo-budowlane prowadzone będą w czynnym budynku. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania prac w czasie i w sposób nie kolidujący z pracą sądu. Roboty generujące znaczny hałas prowadzone będą poza godzinami pracy sądu. Wykonawca będzie zobowiązany do bieżącego (codziennego) sprzątania po robotach budowlanych.
3. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót będących przedmiotem zamówienia.
4. Wykonawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia przedmiotowej budowy i robót, przy czym ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
a) roboty, obiekty, budowle, urządzenia, mienie ruchome związane z prowadzeniem robót - od ognia, huraganu, powodzi, zalania i innych zdarzeń losowych;
b) odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe z winy Wykonawcy i jego pracowników oraz w następstwie nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników Wykonawcy i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

Kody CPV:
450000007 (Roboty budowlane)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 5

Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium.
2. Kwota wadium wynosi: 10.000,00 zł. (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100.)
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. przed dniem 23 maja 2013 r. godzina 14:00.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na podany niżej rachunek bankowy zamawiającego:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze NBP 90 1010 1674 0034 7613 9120 0000
W tytule przelewu należy wpisać: wadium w przetargu OG/ZP-1/2013.
Wniesienie wadium jest skuteczne z chwilą uznania rachunku bankowego zamawiającego należną kwotą wadium. Oznacza to, że wymagana kwota wadium musi być zaksięgowana na koncie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w kasie zamawiającego. Kasa zamawiającego znajduje się w budynku Sądu Okręgowego przy Al. Wojska Polskiego nr 56 w Jeleniej Górze (parter) i jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 14:00.


8. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi zawierać w szczególności:
1) zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierającego oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a, lub ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2) termin obowiązywania gwarancji - nie może być krótszy niż termin związania ofertą,
3) miejsce i termin zwrotu gwarancji,
4) wysokość wadium zgodną z określoną w s.i.w.z.,
5) wadium nie może mieć zapisów ograniczających możliwość ściągnięcia wadium,
6) dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji, zawierający informację o udzieleniu poręczenia w wypadku udzielenia poręczenia, lub że udzielona gwarancja w wypadku udzielenia gwarancji, stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze w przetargu nieograniczonym w postępowaniu numer OG(ZP-1)2013 o udzielenie zamówienia na wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku Sądu Okręgowego przy Al. Wojska Polskiego nr 56 w Jeleniej Górze.
9. Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 14.
10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia: zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Wiedza i doświadczenie:
zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia w przypadku gdy wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał tj. zrealizował-zakończył co najmniej 2 zamówienia na roboty remontowo-budowlane prowadzone w czynnym obiekcie, o wartości co najmniej 400.000,00 zł. każde, oraz załączy dowody określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, oraz wskazujące czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Potencjał techniczny: zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku gdy wykonawca wykaże,
że będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia, osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.), która odbyła co najmniej
2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, lub posiada zaświadczenie wydane przez właściwego konserwatora zabytków.

Sytuacja ekonomiczna:
zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku gdy wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 400.000,00 zł.

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie nr 13: Tak

Oświadczenie nr 16: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: A

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.jelenia-gora.so.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Okręgowy
Al. Wojska Polskiego nr 56
58-500 Jelenia Góra
pokój nr 316 III piętro

Data składania wniosków, ofert: 23/05/2013

Godzina składania wniosków, ofert: 14:00

Miejsce składania:
Sąd Okręgowy
Al. Wojska Polskiego nr 56
58-500 Jelenia Góra
pokój nr 202 II piętro

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi