91699 / 2014-04-28 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Krakowie (Kraków)

Roboty budowlane: remont wewnętrznych linii zasilających i tablic rozdzielczych w budynku Sądu Okręgowego w Krakowie.

Opis zamówienia

Wykonanie remontu wewnętrznych linii zasilających i tablic rozdzielczych w pawilonach A, B, C, D i E budynku Sądu Okręgowego w Krakowie.

Zamówienie obejmuje remont istniejących, wewnętrznych instalacji elektrycznych.

Opis budynku
W skład budynków Sądu Okręgowego w Krakowie wchodzą pawilony A, B, C, D, E i K. Przedmiotowe pawilony A, B, C i D posiadają 3 kondygnacje użytkowe w tym jedną podziemną. W każdym z tych pawilonów zlokalizowana jest rozdzielnica główna, która zasila piętrowe tablice elektryczne oraz komputerowe. Pawilony A, B i C są podzielone na dwie części, wschodnią i zachodnią, natomiast pawilon D podzielony jest na trzy części, wschodnią, środkową i zachodnią. Każda z tych części posiada osobny pion elektryczny.
Pawilon K posiada 10 kondygnacji użytkowych w tym dwie podziemne. W budynku znajdują się 4 rozdzielnice główne: rozdzielnice niskiego napięcia RNN1, RNN2, RNNA oraz rozdzielnica komputerowa zasilana TUPS.
Przedmiotowy pawilon E posiada 7 kondygnacji użytkowych w tym jedną podziemną. Budynek podzielony jest na dwie części: część północną oraz południową. Każda z części posiada osobną rozdzielnicę główną, która zasila piętrowe tablice elektryczne oraz komputerowe.

Opis instalacji
Przedmiotowe budynki zasilane są ze stacji dwutransformatorowej o mocy transformatorów 630 kVA każdy. Stacja jest zasilana z dwóch niezależnych pętli sieci ŚN-15kV, z rozdzielnicy RS GRZEGÓRZKI. Rozdzielnia RS Grzegórzki posiada dwie niezależne linie zasilające z Głównej Stacji Transformatorowej 110/15kV z GPZ WIECZYSTA.
Każdy z transformatorów zasila odrębną sekcję rozdzielni głównej niskiego napięcia. Sekcje się wzajemnie rezerwują.
Z każdej z sekcji rozdzielnicy NN stacji transformatorowej prowadzona jest linia kablowa NN typu YAKXS 4x150 zasilająca poszczególne złącza kablowe na budynkach. Część złączy kablowych została wymieniona na nowe, a stare skrzynki złączy zostały wykorzystane jako lokalne miejsca rozdziału energii elektrycznej. Złącza kablowe połączone są ze sobą w układ pierścieniowy, w celu wzajemnego rezerwowania się w przypadku wystąpienia awarii. W złączach kablowych znajdują się zabezpieczenia linii zasilających tablice główne w pawilonach.
Od złączy kablowych prowadzone są linie zasilające do rozdzielnic głównych pawilonu A, B, C, D i E, w których znajdują się zabezpieczenia linii WLZ tablic piętrowych. W pawilonie E linie WLZ prowadzone są dwoma pionami, co wynika z tego, że jest on podzielony na dwie części. Linie WLZ w tym pawilonie zasilają oddzielnie komputerowe tablice piętrowe oraz tablice piętrowe pozostałych odbiorów. Dodatkowo z tablic głównych zasilane są windy.
W rozdzielnicach głównych każdego z pawilonów A, B, C i D znajduje się również wyłącznik główny wraz z zabezpieczeniem przepięciowym. W pawilonach A, B i C linie WLZ prowadzone są dwoma pionami, natomiast w pawilonie D trzema pionami elektrycznymi. Linie WLZ zasilają oddzielnie dwie sekcje: sekcję odbiorów komputerowych i sekcję odbiorów ogólnych.
Na każdym piętrze w przedmiotowych pawilonach zamontowane są tablice piętrowe, które podzielone są na sekcje odbiorów ogólnych oraz komputerowych. W tablicach zainstalowane są zabezpieczenia obwodów zasilających odbiory w pokojach biurowych.

Remont wewnętrznych linii zasilających i tablic rozdzielczych w pawilonie E

Stan projektowany
W ramach remontu należy wykonać:
a) wymianę zabezpieczania w złączach kablowych zasilających pawilon E,
b) wymianę głównych linii zasilających od złączy kablowych do rozdzielni głównych,
c) zainstalowanie nowych rozdzielnic głównych w pawilonie E wraz z zabezpieczeniami nowoprojektowanych WLZ,
d) montaż linii WLZ od projektowanych rozdzielnic głównych do tablic piętrowych,
e) wymianę istniejących pionów (ruraż).
Demontaże
Instalacje elektryczne wraz z osprzętem pozostające do demontażu:
a) istniejące zabezpieczania w złączach kablowych
b) istniejące linie kablowe zasilające rozdzielnie główne
c) istniejące rozdzielnie główne w budynku
d) istniejące linie WLZ
e) istniejące bloki rozdzielcze na pionach
f) istniejące piony (ruraż).
W ramach zadania wszystkie urządzenia oraz elementy instalacji z demontażu należy wywieźć z miejsca budowy oraz z utylizować.
Trasy kablowe, linie WLZ
Należy ułożyć nowe linie WLZ dla zasilania rozdzielnic piętrowych.
Linie zasilające układać należy na/podtynkowo w rurach osłonowych nierozprzestrzeniających płomienia. Rury należy mocować do ściany za pomocą uchwytów ściennych.
Dla przejścia liniami WLZ w pionie należy wykonać przewierty przez strop. Wszystkie kable i przewody muszą być układane w pionach w rurach instalacyjnych i przepustach.
Projektowane przepusty elektryczne:
a) parter - piętro 2: 4x KR Ø75 FP
b) piętro 3 - piętro 5: 3x KR Ø75 FP.
Rozdzielnice elektryczne
Dla rozdziału energii należy przyjąć rozdzielnice elektryczne:
a) RG.A; poziom -1, pomieszczenie rozdzielni nr E-05
b) RG.B; poziom -1, pomieszczenie rozdzielni nr E-015.
Wszystkie powyższe rozdzielnice powinny być w wykonaniu natynkowym, metalowe, malowane proszkowo, z metalowymi drzwiczkami, przeznaczone do montażu aparatury modułowej.

Remont wewnętrznych linii zasilających i tablic rozdzielczych w pawilonach A, B, C i D

Stan projektowany
W ramach remontu należy wykonać:
a) wymianę zabezpieczania w złączach kablowych zasilających przedmiotowe pawilony,
b) wymianę głównych linii zasilających od złączy kablowych do rozdzielni głównych,
c) zainstalowanie tablic rozdzielczych wraz zaciskami rozgałęźnymi przy istniejących tablicach piętrowych w częściach wschodnich pawilonów A, B, C, D oraz w części środkowej pawilonu D,
d) ułożenie dodatkowych pionów WLZ (ruraż) w częściach wschodnich pawilonów A, B, C, D oraz w części środkowej pawilonu D,
e) montaż linii WLZ od istniejących rozdzielnic głównych przez zaciski rozgałęźne do tablic piętrowych (sekcja) w części wschodniej budynku,
f) wymianę wkładek bezpiecznikowych w RG, dostosowanych do wartości podanych na schematach.
Demontaże
Instalacje elektryczne wraz z osprzętem pozostające do demontażu:
- istniejące zabezpieczania w złączach kablowych
- istniejące linie kablowe zasilające rozdzielnie główne
W ramach zadania wszystkie urządzenia oraz elementy instalacji z demontażu należy wywieźć z miejsca budowy oraz z utylizować.
Linia zasilająca
W ramach zadania należy ułożyć nowe linie kablowe od złącz kablowych na pawilonach do istniejących rozdzielni głównych. Wszystkie linie kablowe należy wykonać kablem ziemnym jednożyłowym typu 4x (YKY 1x150).
Trasy kablowe, linie WLZ
Projektuje się ułożenie nowych linii WLZ dla zasilania sekcji odbiorów ogólnych w tablicach piętrowych w częściach wschodnich pawilonów A, B, C, D oraz w części środkowej pawilonu D. Istniejące linie WLZ sekcji odbiorów ogólnych należy podpiąć i zasilić sekcję odbiorów komputerowych.
Linie zasilające należy układać podtynkowo w rurach osłonowych nierozprzestrzeniających płomienia we wcześniej przygotowanych bruzdach.
Dla przejścia liniami WLZ w pionie należy wykonać przewierty przez strop. Wszystkie kable i przewody muszą być układane w pionach w rurach instalacyjnych i przepustach.
Projektowane piony od poziomu -1 do najwyższej kondygnacji w rurach typu KR Ø75 FP.

Rozdział energii
W części wschodniej pawilonów dla rozdziału energii zaprojektowano rozdzielnice wnękowe metalowe przy istniejących tablicach elektrycznych. W projektowanych tablicach zainstalowane muszą być zaciski rozdzielcze dla zasilenia sekcji odbiorów ogólnych. Zaciski 5-torowe przelotowe, wejście 95 mm2 Al/Cu, odgałęzienie 50 mm2 Cu. Zaciski mają być instalowane na szynie DIN. Od zacisków do tablicy piętrowej należy ułożyć podtynkowo przewód typu 4xLgY50 + 1xLgY25 w rurze ochronnej typu KR Ø75 FP. Wszystkie powyższe rozdzielnice mają być w wykonaniu podtynkowym, metalowe z metalowymi drzwiczkami i zamkiem systemowym.
Tablice komputerowe
We wszystkich tablicach piętrowych należy przesznurować sekcję odbiorów komputerowych i zasilić je 3-fazowo wykorzystując istniejące linie WLZ, które zasilały do tej pory sekcję odbiorów ogólnych.
Technologia wykonywanych prac
Dla ułożenia dodatkowych linii WLZ w częściach wschodnich pawilonów A, B, C, D oraz w części środkowej pawilonu D należy przygotować:
a) bruzdy w ścianach o wymiarach 100x100 [mm] przez całą wysokość budynku (od poziomu -1 do poziomu +1), oraz od nowych tablic rozdzielczych do istniejących tablic piętrowych
b) wnęki w ścianach o wymiarach 360x470 [mm] pod tablice z zaciskami rozgałęźnymi,
c) przewierty przez stropy o średnicy Ø100.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej (projekt remontu, przedmiary robót).
Wszelkie uszkodzenia i zabrudzenia powłok malarskich ścian i sufitów powstałe przy prowadzeniu prac remontowych (przebicia, bruzdy itd.) muszą być przez Wykonawcę naprawione i usunięte na jego koszt. Zamawiający zwraca uwagę, że część korytarzy i pomieszczeń była niedawno malowana.

2. Wymagany okres gwarancji - 36 miesięcy.

3. Od Wykonawców oczekuje się starannego zapoznania się z całością dokumentacji przetargowej, a także dokonania wizji lokalnej na terenie przyszłych robót oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, przy czym w trakcie wizji nie będzie możliwości zadawania pytań Zamawiającemu.
Miejsce realizacji: 31-547 Kraków: ul. Przy Rondzie 7.

4. Roboty budowlane prowadzone będą w obiekcie czynnym. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić powyższe prace w sposób umożliwiający pracę Sądu i innych użytkowników obiektu, w tym zapewnić bezpieczny i niezakłócony dostęp stron. Zamawiający wymaga, aby roboty kolidujące z normalną pracą użytkowników obiektu, były prowadzone po godzinie 15:30 i w soboty.

5. Roboty będą prowadzone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że mogą zaistnieć po stronie Zamawiającego sytuacje, w których zobowiązany będzie do odstępstw od harmonogramu, w związku z czym Wykonawca gotowy będzie do elastycznego reagowania na zmiany w harmonogramie i przesuwanie frontu robót lub jego części.

6. Ze względu na charakter pracy Sądu, Zamawiający ma możliwość krótkotrwałego przerwania prac lub czasowego ich ograniczenia, względnie zmiany kolejności.

7. Przed rozpoczęciem wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo oznaczyć i zabezpieczyć przed zniszczeniem lub zanieczyszczeniem teren, na którym odbywać się będą prace.

8. Wykonawca zobowiązany jest do ciągłego i systematycznego utrzymania czystości terenu, na którym prowadzone są prace. Zamawiający nie zapewnia zaplecza socjalnego pracowników przy realizacji umowy.

9. Wszystkie materiały i kolorystyka wymagają akceptacji Zamawiającego, przed wbudowaniem należy przedstawić próbki. Wskazane parametry techniczne stanowią żądania minimum.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 91699

Data publikacji: 2014-04-28

Nazwa: Sąd Okręgowy w Krakowie

Ulica: ul. Przy Rondzie 7

Numer domu: 7

Miejscowość: Kraków

Kod pocztowy: 31-547

Województwo / kraj: małopolskie

Numer telefonu: 012 6195925

Numer faxu: 012 6195927

Adres strony internetowej: www.krakow.so.gov.pl

Regon: 00032269500000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane: remont wewnętrznych linii zasilających i tablic rozdzielczych w budynku Sądu Okręgowego w Krakowie.

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Wykonanie remontu wewnętrznych linii zasilających i tablic rozdzielczych w pawilonach A, B, C, D i E budynku Sądu Okręgowego w Krakowie.

Zamówienie obejmuje remont istniejących, wewnętrznych instalacji elektrycznych.

Opis budynku
W skład budynków Sądu Okręgowego w Krakowie wchodzą pawilony A, B, C, D, E i K. Przedmiotowe pawilony A, B, C i D posiadają 3 kondygnacje użytkowe w tym jedną podziemną. W każdym z tych pawilonów zlokalizowana jest rozdzielnica główna, która zasila piętrowe tablice elektryczne oraz komputerowe. Pawilony A, B i C są podzielone na dwie części, wschodnią i zachodnią, natomiast pawilon D podzielony jest na trzy części, wschodnią, środkową i zachodnią. Każda z tych części posiada osobny pion elektryczny.
Pawilon K posiada 10 kondygnacji użytkowych w tym dwie podziemne. W budynku znajdują się 4 rozdzielnice główne: rozdzielnice niskiego napięcia RNN1, RNN2, RNNA oraz rozdzielnica komputerowa zasilana TUPS.
Przedmiotowy pawilon E posiada 7 kondygnacji użytkowych w tym jedną podziemną. Budynek podzielony jest na dwie części: część północną oraz południową. Każda z części posiada osobną rozdzielnicę główną, która zasila piętrowe tablice elektryczne oraz komputerowe.

Opis instalacji
Przedmiotowe budynki zasilane są ze stacji dwutransformatorowej o mocy transformatorów 630 kVA każdy. Stacja jest zasilana z dwóch niezależnych pętli sieci ŚN-15kV, z rozdzielnicy RS GRZEGÓRZKI. Rozdzielnia RS Grzegórzki posiada dwie niezależne linie zasilające z Głównej Stacji Transformatorowej 110/15kV z GPZ WIECZYSTA.
Każdy z transformatorów zasila odrębną sekcję rozdzielni głównej niskiego napięcia. Sekcje się wzajemnie rezerwują.
Z każdej z sekcji rozdzielnicy NN stacji transformatorowej prowadzona jest linia kablowa NN typu YAKXS 4x150 zasilająca poszczególne złącza kablowe na budynkach. Część złączy kablowych została wymieniona na nowe, a stare skrzynki złączy zostały wykorzystane jako lokalne miejsca rozdziału energii elektrycznej. Złącza kablowe połączone są ze sobą w układ pierścieniowy, w celu wzajemnego rezerwowania się w przypadku wystąpienia awarii. W złączach kablowych znajdują się zabezpieczenia linii zasilających tablice główne w pawilonach.
Od złączy kablowych prowadzone są linie zasilające do rozdzielnic głównych pawilonu A, B, C, D i E, w których znajdują się zabezpieczenia linii WLZ tablic piętrowych. W pawilonie E linie WLZ prowadzone są dwoma pionami, co wynika z tego, że jest on podzielony na dwie części. Linie WLZ w tym pawilonie zasilają oddzielnie komputerowe tablice piętrowe oraz tablice piętrowe pozostałych odbiorów. Dodatkowo z tablic głównych zasilane są windy.
W rozdzielnicach głównych każdego z pawilonów A, B, C i D znajduje się również wyłącznik główny wraz z zabezpieczeniem przepięciowym. W pawilonach A, B i C linie WLZ prowadzone są dwoma pionami, natomiast w pawilonie D trzema pionami elektrycznymi. Linie WLZ zasilają oddzielnie dwie sekcje: sekcję odbiorów komputerowych i sekcję odbiorów ogólnych.
Na każdym piętrze w przedmiotowych pawilonach zamontowane są tablice piętrowe, które podzielone są na sekcje odbiorów ogólnych oraz komputerowych. W tablicach zainstalowane są zabezpieczenia obwodów zasilających odbiory w pokojach biurowych.

Remont wewnętrznych linii zasilających i tablic rozdzielczych w pawilonie E

Stan projektowany
W ramach remontu należy wykonać:
a) wymianę zabezpieczania w złączach kablowych zasilających pawilon E,
b) wymianę głównych linii zasilających od złączy kablowych do rozdzielni głównych,
c) zainstalowanie nowych rozdzielnic głównych w pawilonie E wraz z zabezpieczeniami nowoprojektowanych WLZ,
d) montaż linii WLZ od projektowanych rozdzielnic głównych do tablic piętrowych,
e) wymianę istniejących pionów (ruraż).
Demontaże
Instalacje elektryczne wraz z osprzętem pozostające do demontażu:
a) istniejące zabezpieczania w złączach kablowych
b) istniejące linie kablowe zasilające rozdzielnie główne
c) istniejące rozdzielnie główne w budynku
d) istniejące linie WLZ
e) istniejące bloki rozdzielcze na pionach
f) istniejące piony (ruraż).
W ramach zadania wszystkie urządzenia oraz elementy instalacji z demontażu należy wywieźć z miejsca budowy oraz z utylizować.
Trasy kablowe, linie WLZ
Należy ułożyć nowe linie WLZ dla zasilania rozdzielnic piętrowych.
Linie zasilające układać należy na/podtynkowo w rurach osłonowych nierozprzestrzeniających płomienia. Rury należy mocować do ściany za pomocą uchwytów ściennych.
Dla przejścia liniami WLZ w pionie należy wykonać przewierty przez strop. Wszystkie kable i przewody muszą być układane w pionach w rurach instalacyjnych i przepustach.
Projektowane przepusty elektryczne:
a) parter - piętro 2: 4x KR Ø75 FP
b) piętro 3 - piętro 5: 3x KR Ø75 FP.
Rozdzielnice elektryczne
Dla rozdziału energii należy przyjąć rozdzielnice elektryczne:
a) RG.A; poziom -1, pomieszczenie rozdzielni nr E-05
b) RG.B; poziom -1, pomieszczenie rozdzielni nr E-015.
Wszystkie powyższe rozdzielnice powinny być w wykonaniu natynkowym, metalowe, malowane proszkowo, z metalowymi drzwiczkami, przeznaczone do montażu aparatury modułowej.

Remont wewnętrznych linii zasilających i tablic rozdzielczych w pawilonach A, B, C i D

Stan projektowany
W ramach remontu należy wykonać:
a) wymianę zabezpieczania w złączach kablowych zasilających przedmiotowe pawilony,
b) wymianę głównych linii zasilających od złączy kablowych do rozdzielni głównych,
c) zainstalowanie tablic rozdzielczych wraz zaciskami rozgałęźnymi przy istniejących tablicach piętrowych w częściach wschodnich pawilonów A, B, C, D oraz w części środkowej pawilonu D,
d) ułożenie dodatkowych pionów WLZ (ruraż) w częściach wschodnich pawilonów A, B, C, D oraz w części środkowej pawilonu D,
e) montaż linii WLZ od istniejących rozdzielnic głównych przez zaciski rozgałęźne do tablic piętrowych (sekcja) w części wschodniej budynku,
f) wymianę wkładek bezpiecznikowych w RG, dostosowanych do wartości podanych na schematach.
Demontaże
Instalacje elektryczne wraz z osprzętem pozostające do demontażu:
- istniejące zabezpieczania w złączach kablowych
- istniejące linie kablowe zasilające rozdzielnie główne
W ramach zadania wszystkie urządzenia oraz elementy instalacji z demontażu należy wywieźć z miejsca budowy oraz z utylizować.
Linia zasilająca
W ramach zadania należy ułożyć nowe linie kablowe od złącz kablowych na pawilonach do istniejących rozdzielni głównych. Wszystkie linie kablowe należy wykonać kablem ziemnym jednożyłowym typu 4x (YKY 1x150).
Trasy kablowe, linie WLZ
Projektuje się ułożenie nowych linii WLZ dla zasilania sekcji odbiorów ogólnych w tablicach piętrowych w częściach wschodnich pawilonów A, B, C, D oraz w części środkowej pawilonu D. Istniejące linie WLZ sekcji odbiorów ogólnych należy podpiąć i zasilić sekcję odbiorów komputerowych.
Linie zasilające należy układać podtynkowo w rurach osłonowych nierozprzestrzeniających płomienia we wcześniej przygotowanych bruzdach.
Dla przejścia liniami WLZ w pionie należy wykonać przewierty przez strop. Wszystkie kable i przewody muszą być układane w pionach w rurach instalacyjnych i przepustach.
Projektowane piony od poziomu -1 do najwyższej kondygnacji w rurach typu KR Ø75 FP.

Rozdział energii
W części wschodniej pawilonów dla rozdziału energii zaprojektowano rozdzielnice wnękowe metalowe przy istniejących tablicach elektrycznych. W projektowanych tablicach zainstalowane muszą być zaciski rozdzielcze dla zasilenia sekcji odbiorów ogólnych. Zaciski 5-torowe przelotowe, wejście 95 mm2 Al/Cu, odgałęzienie 50 mm2 Cu. Zaciski mają być instalowane na szynie DIN. Od zacisków do tablicy piętrowej należy ułożyć podtynkowo przewód typu 4xLgY50 + 1xLgY25 w rurze ochronnej typu KR Ø75 FP. Wszystkie powyższe rozdzielnice mają być w wykonaniu podtynkowym, metalowe z metalowymi drzwiczkami i zamkiem systemowym.
Tablice komputerowe
We wszystkich tablicach piętrowych należy przesznurować sekcję odbiorów komputerowych i zasilić je 3-fazowo wykorzystując istniejące linie WLZ, które zasilały do tej pory sekcję odbiorów ogólnych.
Technologia wykonywanych prac
Dla ułożenia dodatkowych linii WLZ w częściach wschodnich pawilonów A, B, C, D oraz w części środkowej pawilonu D należy przygotować:
a) bruzdy w ścianach o wymiarach 100x100 [mm] przez całą wysokość budynku (od poziomu -1 do poziomu +1), oraz od nowych tablic rozdzielczych do istniejących tablic piętrowych
b) wnęki w ścianach o wymiarach 360x470 [mm] pod tablice z zaciskami rozgałęźnymi,
c) przewierty przez stropy o średnicy Ø100.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej (projekt remontu, przedmiary robót).
Wszelkie uszkodzenia i zabrudzenia powłok malarskich ścian i sufitów powstałe przy prowadzeniu prac remontowych (przebicia, bruzdy itd.) muszą być przez Wykonawcę naprawione i usunięte na jego koszt. Zamawiający zwraca uwagę, że część korytarzy i pomieszczeń była niedawno malowana.

2. Wymagany okres gwarancji - 36 miesięcy.

3. Od Wykonawców oczekuje się starannego zapoznania się z całością dokumentacji przetargowej, a także dokonania wizji lokalnej na terenie przyszłych robót oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, przy czym w trakcie wizji nie będzie możliwości zadawania pytań Zamawiającemu.
Miejsce realizacji: 31-547 Kraków: ul. Przy Rondzie 7.

4. Roboty budowlane prowadzone będą w obiekcie czynnym. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić powyższe prace w sposób umożliwiający pracę Sądu i innych użytkowników obiektu, w tym zapewnić bezpieczny i niezakłócony dostęp stron. Zamawiający wymaga, aby roboty kolidujące z normalną pracą użytkowników obiektu, były prowadzone po godzinie 15:30 i w soboty.

5. Roboty będą prowadzone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że mogą zaistnieć po stronie Zamawiającego sytuacje, w których zobowiązany będzie do odstępstw od harmonogramu, w związku z czym Wykonawca gotowy będzie do elastycznego reagowania na zmiany w harmonogramie i przesuwanie frontu robót lub jego części.

6. Ze względu na charakter pracy Sądu, Zamawiający ma możliwość krótkotrwałego przerwania prac lub czasowego ich ograniczenia, względnie zmiany kolejności.

7. Przed rozpoczęciem wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo oznaczyć i zabezpieczyć przed zniszczeniem lub zanieczyszczeniem teren, na którym odbywać się będą prace.

8. Wykonawca zobowiązany jest do ciągłego i systematycznego utrzymania czystości terenu, na którym prowadzone są prace. Zamawiający nie zapewnia zaplecza socjalnego pracowników przy realizacji umowy.

9. Wszystkie materiały i kolorystyka wymagają akceptacji Zamawiającego, przed wbudowaniem należy przedstawić próbki. Wskazane parametry techniczne stanowią żądania minimum.

Kody CPV:
453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie zamówień uzupełniających:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do 20% wartości zamówienia podstawowego.

Czas: O

Okres trwania zamówienia w dniach: 49

Informacja na temat wadium:
Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. , poz. 907 ze zm.) wymienionego w pkt VI-A-1 SIWZ.

Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że wykonał, tj. zakończył roboty budowlane związane z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Przez roboty budowlane związane z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do przedmiotu zamówienia rozumie się wykonanie co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na wykonaniu sieci instalacji elektrycznej budynku o wartości co najmniej 100 000 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych). Nie można sumować zamówień o mniejszej wartości, aby uzyskać wartość 100 000 zł.
Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji wykazu, o którym mowa w pkt VI-A-6 SIWZ, zawierającego główne roboty wskazane przez Wykonawcę, jednakże w ilości co najmniej 2 (dwie) i sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ.
Do wymienionych w wykazie robót budowlanych Zamawiający żąda załączenia dowodów (w rozumieniu paragrafu 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane /Dz. U. z 2013 r. poz. 231/) potwierdzających, że każda z robót budowlanych wskazanych w wykazie została wykonana w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały one wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Niespełnienie przez Wykonawcę któregokolwiek kryterium oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia spowoduje wykluczenie Wykonawcy.
Zamawiający dokona również oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 ze zm.) wymienionego w pkt VI-A-1 SIWZ.

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. , poz. 907 ze zm.) wymienionego w pkt VI-A-1 SIWZ.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. , poz. 907 ze zm.) wymienionego w pkt VI-A-1 SIWZ.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. , poz. 907 ze zm.) wymienionego w pkt VI-A-1 SIWZ.

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1) pełnomocnictwo /jeśli dotyczy/ do reprezentowania i podpisania dokumentacji ofertowej, jeżeli Wykonawca jest reprezentowany niezgodnie z zapisem we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
2) pisemne zobowiązanie podmiotów /jeśli dotyczy/ w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów wraz z żądanymi dokumentami określonymi w pkt E.
3) formularz ofertowy wg załączonego do SIWZ wzoru.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Strony zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych ustalają, że istotne zmiany umowy mogą nastąpić według zasad i na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę terminów określonych w § 3 ust. 1 umowy, spowodowaną następującymi okolicznościami:
1) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich lub Zamawiającego uniemożliwiającymi wykonanie przedmiotu umowy w terminie, o ile te działania lub zaniechania nie są spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy,
2) istotnymi zmianami w dokumentacji projektowej - o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych mających zastosowanie do realizacji umowy.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 90

Nazwa kryterium 2: Termin wykonania przedmiotu zamówienia

Znaczenie kryterium 2: 10

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Tak

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.krakow.so.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Okręgowy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pok. E-232.

Data składania wniosków, ofert: 13/05/2014

Godzina składania wniosków, ofert: 08:00

Miejsce składania:
Sąd Okręgowy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pok. E-232.

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi