263649 / 2008-10-13 - Podmiot prawa publicznego / Polskie Radio S.A. Dział Obsługi Zamówień Publicznych (Warszawa)

Oryginalny tusz T481011 Żółty marki Epson

Cena: 352.65 PLN

Wykonanie rozbiórki oficyny i przebudowa istniejącego budynku w Poznaniu przy ul. K. Marcinkowskiego 3 dla portzeb Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia S.A. AMADEUS (znak sprawy : DK/WPzp-82/08)

Opis zamówienia

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST wykonanie rozbiórki oficyny i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb studia nagrań Orkiestry Polskiego Radia SA Orkiestry Kameralnej PR SA (Amadeus) przy Al. K. Marcinkowskiego 3 w Poznaniu, w którym Polskie Radio S.A. posiada odpłatne prawo użytkowania na czas nieznaczony na udziale wynoszącym 40794/120034 nieruchomości zabudowanej, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: PO1P/00213929/8. Prace obejmują swoim zakresem m.in. rozbiórkę części istniejącego budynku i wybudowanie w tym miejscu nowego trzykondygnacyjnego budynku spełniającego potrzeby Zamawiającego - obiekt budowlany przeznaczony na działalność kulturalną dla potrzeb orkiestry, w którym znajduje się również studio nagraniowo-koncertowe z zapleczem technicznym.
Przy przewidzianym do rozebrania budynku znajdują się garaże, które należy rozebrać i odbudować.
W miejsce wyburzonych zabudowań zaprojektowano zwartą bryłę budynku dwu i trzykondygnacyjnego. Budynek jest całkowicie podpiwniczony. Część nadziemna składa się z jednej lub dwóch kondygnacji o identycznej sumarycznej wysokości. W części z jedną kondygnacją nadziemną usytuowano wysokie pomieszczenie studia nagrań, a w części z dwiema kondygnacjami usytuowano reżysernię i pomieszczenia pomocnicze. Pomieszczenia istniejącego i zaprojektowanego budynku połączone są ze sobą w poziomie parteru.
Organizacja i harmonogram budowy winny uwzględnić, że pomieszczenia administracyjne na parterze budynku obecnie zajmowane przez Orkiestrę Kameralną (pomieszczenie sekretariatu, gabinet dyrektora, pomieszczenie orkiestry i przyległy korytarz-zgodnie z inwentaryzacją budowlaną zawartą w PB rzut parteru, rys. nr 2 ) muszą być wydzielone i zabezpieczone na etapie rozbiórki i budowy studia, reżyserni i pomieszczeń pomocniczych. Po wybudowaniu nowej części pracownicy będą tam przemieszczeni, a stara część administracyjna będzie udostępniona do modernizacji.

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić monitoring geodezyjny budynków znajdujących się w strefie budowy.

Szczegółowo przedmiot zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ.
Zamawiający dopuszcza zastąpienie urządzeń i materiałów ze wskazanymi znakami towarowymi, patentami lub pochodzeniem, wymienionymi w dokumentacji technicznej, urządzeniami i materiałami równoważnymi, tzn. nie powodującymi zmian projektowych, o identycznych parametrach technicznych określonych w projekcie technicznym, o identycznej trwałości i tych samych kosztach eksploatacji oraz posiadającymi identyczną gwarancję

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 263649

Data publikacji: 2008-10-13

Nazwa:
Polskie Radio S.A. Dział Obsługi Zamówień Publicznych

Ulica: Al. Niepodległości 77/85

Numer domu: 77/85

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-977

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 022 6459359

Numer faxu: 022 6453959, 6455996

Adres strony internetowej: www.prsa.pl

Regon: 01042059100000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie rozbiórki oficyny i przebudowa istniejącego budynku w Poznaniu przy ul. K. Marcinkowskiego 3 dla portzeb Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia S.A. AMADEUS (znak sprawy : DK/WPzp-82/08)

Rodzaj zamówienia: B

przyslug: Nie

Przedmiot zamówienia:
PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST wykonanie rozbiórki oficyny i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb studia nagrań Orkiestry Polskiego Radia SA Orkiestry Kameralnej PR SA (Amadeus) przy Al. K. Marcinkowskiego 3 w Poznaniu, w którym Polskie Radio S.A. posiada odpłatne prawo użytkowania na czas nieznaczony na udziale wynoszącym 40794/120034 nieruchomości zabudowanej, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: PO1P/00213929/8. Prace obejmują swoim zakresem m.in. rozbiórkę części istniejącego budynku i wybudowanie w tym miejscu nowego trzykondygnacyjnego budynku spełniającego potrzeby Zamawiającego - obiekt budowlany przeznaczony na działalność kulturalną dla potrzeb orkiestry, w którym znajduje się również studio nagraniowo-koncertowe z zapleczem technicznym.
Przy przewidzianym do rozebrania budynku znajdują się garaże, które należy rozebrać i odbudować.
W miejsce wyburzonych zabudowań zaprojektowano zwartą bryłę budynku dwu i trzykondygnacyjnego. Budynek jest całkowicie podpiwniczony. Część nadziemna składa się z jednej lub dwóch kondygnacji o identycznej sumarycznej wysokości. W części z jedną kondygnacją nadziemną usytuowano wysokie pomieszczenie studia nagrań, a w części z dwiema kondygnacjami usytuowano reżysernię i pomieszczenia pomocnicze. Pomieszczenia istniejącego i zaprojektowanego budynku połączone są ze sobą w poziomie parteru.
Organizacja i harmonogram budowy winny uwzględnić, że pomieszczenia administracyjne na parterze budynku obecnie zajmowane przez Orkiestrę Kameralną (pomieszczenie sekretariatu, gabinet dyrektora, pomieszczenie orkiestry i przyległy korytarz-zgodnie z inwentaryzacją budowlaną zawartą w PB rzut parteru, rys. nr 2 ) muszą być wydzielone i zabezpieczone na etapie rozbiórki i budowy studia, reżyserni i pomieszczeń pomocniczych. Po wybudowaniu nowej części pracownicy będą tam przemieszczeni, a stara część administracyjna będzie udostępniona do modernizacji.

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić monitoring geodezyjny budynków znajdujących się w strefie budowy.

Szczegółowo przedmiot zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ.
Zamawiający dopuszcza zastąpienie urządzeń i materiałów ze wskazanymi znakami towarowymi, patentami lub pochodzeniem, wymienionymi w dokumentacji technicznej, urządzeniami i materiałami równoważnymi, tzn. nie powodującymi zmian projektowych, o identycznych parametrach technicznych określonych w projekcie technicznym, o identycznej trwałości i tych samych kosztach eksploatacji oraz posiadającymi identyczną gwarancję

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 20

Informacja na temat wadium:
Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt
tysięcy złotych).
9.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w następujących formach (w zależności od wyboru Wykonawcy), w:
a. pieniądzu, wpłaconym na konto:
Polskie Radio SA Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.,
I Oddział Centrum w Warszawie, nr 71102010130000080200025486,
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c. gwarancjach bankowych;
d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej, bądź ubezpieczeniowej, koniecznym jest, aby gwarancja obejmowała odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 5 ustawy. Koniecznym jest również, aby gwarancja obejmowała cały okres związania ofertą określony w SIWZ.
W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pkt. 9.2 a) SIWZ konieczne jest zdeponowanie oryginału dowodu wniesienia wadium w kasie PR - S.A., nowy budynek, parter (kasa czynna jest w dni robocze (pn.-pt.) w godzinach 1000-1200, tel. 022 645-92-22).

opis_war:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
a) spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy;
b) wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem jej wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że robota ta została wykonana należycie;
Przez roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia należy rozumieć roboty budowlane obejmujące prace budowlane: konstrukcyjne, wykończeniowe, sanitarne, mechaniczne, akustyczne, elektryczne, niskoprądowe .
Przez wartość odpowiadającą wartości robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia należy rozumieć, iż wartość wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych nie była niższa od kwoty 5 000 000,00 zł brutto.
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonane zamówienia, tj. uzyskali w jednym roku w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, obroty w wysokości nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto.
d) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym :
- kierownikiem robót budowlanych, legitymującym się uprawnieniami do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej kierownika budowy i robót bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania, nadzorowania, kontrolowania technicznego budowy i robót wraz z zaświadczeniem o członkostwie w izbie samorządowej;
- osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami w specjalnościach :
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z zaświadczeniem o członkostwie w izbie samorządowej (uprawnienia w branży sanitarnej)
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych legitymujący się uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji w tej specjalności wraz z wraz z zaświadczeniem o członkostwie w izbie samorządowej (uprawnienia w branży elektrycznej)

5.2. Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana na podstawie dokumentów wymienionych w pkt 6.1 SIWZ.

inf_osw:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Informację z KRK muszą złożyć odpowiednio: przedsiębiorca w przypadku osób fizycznych, wspólnik w przypadku spółek jawnych, partner
lub członek zarządu w przypadku spółek partnerskich, komplementariusz w przypadku spółek komandytowych oraz spółek komandytowo-akcyjnych, urzędujący członek organu zarządzającego w przypadku osób prawnych;
e) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy informacji o orzeczeniu przez sąd zakazu ubiegania się o zamówienie przez podmioty zbiorowe, wydanym na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary);
f) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy na załączniku nr 3 do SIWZ;
g) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności - na załączniku nr 4 do SIWZ (Wykaz osób);
h) kopie uprawnień osób przewidzianych do kierowania robotami wskazanych w załączniku nr 4 do SIWZ wraz z zaświadczeniami o członkostwie w izbie samorządowej.

i) wykaz wykonanych w okresie pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem jej wartości oraz daty i miejsca wykonania - na załączniku nr 6 do SIWZ (Wykaz wykonanych robót budowlanych);

j) dokumenty potwierdzające, że robota wymieniona w załączniku nr 6 do SIWZ została wykonana należycie;
k) sprawozdanie finansowe albo jego cześć, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności w jednym roku w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie w wysokości nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto.

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.prsa.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
PR-S.A. ul. Modzelewskiego 59 (budynek 0-2) 00-977 Warszawa, P. Wojciech Tkaczyński p.1086 pon.-pt. godz. 10-14 (tel. 022 645 95 03)

Data składania wniosków, ofert: 06/11/2008

Godzina składania wniosków, ofert: 11:00

Miejsce składania:
PR-S.A. ul.Al. Niepodległości 77/85 00-977 Warszawa, skrzynka w holu (stary budynek) oznaczona : Wykonanie rozbiórki oficyny i przebudowa istniejącego budynku w Poznaniu...etc (DK/WPzp-82/08)

On: on

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Kody CPV:
450000007 (Roboty budowlane)

Podobne przetargi