225660 / 2009-07-07 - Administracja samorządowa / Urząd Gminy w Choceniu (Choceń)

Oryginalny wkład konserwacyjny C9518A marki Hewlett Packard

Cena: 384.25 PLN

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2009-05-28 pod pozycją 171622. Zobacz ogłoszenie 171622 / 2009-05-28 - Administracja samorzÄ…dowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 225660

Data publikacji: 2009-07-07

Nazwa: Urząd Gminy w Choceniu

Ulica: ul. Sikorskiego 4

Numer domu: 4

Miejscowość: Choceń

Kod pocztowy: 87-850

Województwo / kraj: kujawsko-pomorskie

Numer telefonu: 054 2846617

Numer faxu: 054 2846740

Adres strony internetowej: www.chocen.pl

Regon: 00053711900000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 171622

Data wydania biuletynu: 2009-05-28

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2009

Pozycja ogłoszenia: 171622

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją pn.:
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Choceń

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiot umowy obejmuje nadzór inwestycyjny całego procesu inwestycyjnego /w tym w zakresie wszystkich branż niezbędnych do prowadzenia przedmiotowego zadania/ oraz wszystkie czynności wynikające z prawa budowlanego, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia /Dz. U. z dnia 17 lipca 2002 r./ i niezbędne ze względu na zasady sztuki budowlanej i gospodarności.
Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego będzie należeć między innymi:
a/ zapoznanie się z dokumentacją budowlaną powierzonego zadania inwestycyjnego w tym warunkami pozwolenia na budowę oraz warunkami terenowymi
b/ udział w weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i jego ewentualnych aktualizacji;
c/ zapoznanie się z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami;
d/ nadzór nad wyznaczeniem w terenie sieci wraz z infrastrukturą towarzyszącą przez uprawnionego geodetę;
e/ sprawowanie kontroli w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Inwestora i przyszłych użytkowników w tym:
- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy;
- sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych i stosowanych materiałów (do obowiązków inspektora będzie należało egzekwowanie i odbiór od wykonawcy robót atestów i certyfikatów wyrobów i materiałów przed ich wbudowaniem oraz ich szczegółowa weryfikacja), a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania;
- sprawdzenie i odbiór robót, wynikających z harmonogramu robót budowlanych;
- kontrola ilości i wartości wykonywanych robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowość ich wykonania;
- kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót (ilości, jakości, wartości robót) w czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek bieżącego przeglądania dziennika budowy oraz potwierdzenia pobytu poprzez dokonanie stosownego zapisu;
- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy / w tym weryfikacja kosztów ewentualnych zmian zakresu zadania i rodzaju materiałów w stosunku do przyjętej dokumentacji/;
f/ rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Inwestora wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego. Przekazywanie zleceń inspektora nadzoru autorskiego jest dokonywane za pośrednictwem inspektora nadzoru;
g/ branie udziału w komisjach technicznych powołanych do oceny lub rozstrzygnięcia spraw budowy w toku jej trwania;
h/ sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów /atestów, świadectw jakości, wyników badań/, dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów. Dokonuje ich oceny jakości na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących jakości wyrobu przewidzianego do wbudowania, inspektor nadzoru ma obowiązek żądania od wykonawcy odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany wadliwego materiału z równoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniałym fakcie.
i/ czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją techniczną /w tym specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót/, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący i mogący narazić Inwestora na straty - inspektor nadzoru zwraca na to uwagę kierownikowi budowy, zgłasza Inwestorowi oraz podejmuje odpowiednie decyzje. Inspektor Nadzoru ma prawo żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;
j/ sprawdzanie kompletności przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i zaświadczeń wymaganych przez Inwestora i niezbędnych do przeprowadzenia odbioru oraz dołączeniu do nich opracowaną przez siebie ocenę jakościowo-ilościowo-kosztową wraz z jej uzasadnieniem;
k/ gromadzenie i przygotowanie materiałów analitycznych niezbędnych do rozliczenia, wykonywanych robót i oceny osiągniętych efektów rzeczowych i finansowych ;
l/ branie udziału w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji i rękojmi / w tym udział w odbiorach pogwarancyjnych/;
m) kontrola usunięcia przez wykonawcę stwierdzonych wad;
n) uczestniczenie w przejęciu przez Inwestora od wykonawcy usuniętych wad - potwierdzonych protokołem; o/ Inspektor nadzoru będzie służył pomocą podczas prac komisji przetargowej, której zadaniem będzie wyłonienie Wykonawcy na realizację inwestycji objętej nadzorem;

Inspektor Nadzoru będzie nadzorował budowę /w trakcie jej realizacji/ w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru nie rzadziej jednak niż 4 razy w ciągu dwóch tygodni /za wyjątkiem okresu zimowego lub przestoju w robotach gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum/ oraz na wezwanie kierownika budowy lub w terminie 1 dnia od powiadomienia być do dyspozycji Zamawiającego.
Przedmiotem projektu jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Choceń na osiedlu wzdłuż ul. Polnej, ul. Czerniewickiej i ul. Parkowej w Choceniu a także w następujących miejscowościach: Jarantowice, Borzymie, Czerniewice, Wilkowiczki i Zakrzewek. W ramach realizacji inwestycji powstanie: 28 960 mb kanalizacji sanitarnej (kolektor grawitacyjny, kolektor tłoczny, przykanaliki) oraz 12 pompowni ścieków. Jednocześnie z uwagi na przepustowość wybudowanej oczyszczalni ścieków w Choceniu do której będzie przyłączona projektowana sieć (200 m³/ dobę) rozbudowana zostanie oczyszczalnia tak, aby mogła przyjąć wszystkie ścieki zaplanowane w ramach planowanej inwestycji. Wymagało to będzie jej rozbudowy do przepustowości ok. 300 m³/ dobę. W ramach realizacji inwestycji przewidziany jest następujący zakres działań:
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Choceniu ( łącznie z częścią elektryczną i technologiczną)
- kanalizacja sanitarna z przyłączami, przepompowniami i infrastrukturą towarzyszącą - Choceń ul. Czerniewicka, Zakrzewek, Wilkowiczki, Czerniewice
- sieć zewnętrzna kanalizacji, przykanaliki, pompownia - Choceń ul. Parkowa
- sieć zewnętrzna kanalizacji, przykanaliki, pompownia - Choceń ul. Polna
- sieć zewnętrzna kanalizacji, pompownia P1 - Choceń ul. Polna
- sieć zewnętrzna kanalizacji, przykanaliki - Borzymie
- sieć zewnętrzna kanalizacji pompownia P1, P2 - Borzymie
- sieć zewnętrzna kanalizacji, przykanaliki, pompownia i tłocznia - Jarantowice
- przejście pod zespołem linii kolejowych przy dworcu w Czerniewicach

Kody CPV: 742620003

Szacunkowa wartość zamówienia: 150000

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Tak

nazwa programu UE:
Działania 2.1 Rozwój infrastruktury wodno - ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego - projekt nr RPKP.02.01.00-04-016/08 pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Choceń.

Data udzielenie zamówienia: 06/07/2009

Liczba ofert: 2

Nazwa wykonawcy: Firma Projektowa EKOSAN-PROJEKT

Adres pocztowy wykonawcy: ul. C. Skłodowskiej32A/64

Miejscowość: Bydgoszcz

Kod pocztowy: 85-094

ID województwa: 1

Województwo / kraj: kujawsko-pomorskie

Cena wybranej oferty: 158000

Cena minimalna: 158000

Cena maksymalna: 200000

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi