239934 / 2012-07-06 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Rejonowy (Krasnystaw)
Rozbudowa instalacji elektrycznych słaboprądowych w postaci instalacji sygnalizacji pożaru, instalacji sygnalizacji włamania i napadu działających w Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie przy ul. Poniatowskiego 31 oraz budowa instalacji dozoru wizyjnego CCTV w budynku Sądu Rejonowego w Krasnymstawie przy ul. Poniatowskiego 31
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa instalacji elektrycznych słaboprądowych w postaci instalacji sygnalizacji pożaru, instalacji sygnalizacji włamania i napadu działających w Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie przy ul. Poniatowskiego 31 oraz budowa instalacji dozoru wizyjnego CCTV w budynku Sądu Rejonowego w Krasnymstawie przy ul. Poniatowskiego 31.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna wykonana przez Przedsiębiorstwo Wykonawcze ARYS Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, ul. Ciepłownicza 6.
3.4. Zakres prac obejmuje:
- demontaż czujek optycznych dymu oraz centrali SSWiN oraz manipulatorów,
- przeniesienie elementów istniejących instalacji alarmowych w nowe miejsce,
- budowa instalacji SAP w obiekcie (montaż analogowej mikroprocesorowej centrali 2 pętlowej wyposażonej w akumulatory na 72 h pracy, ułożenie 1850 m linii dozorowych klasy A wykonanych przewodami uniepalniowymi PH-0, montaż 90 szt. optycznych czujek dymu, 1 szt. optyczno termicznej czujki dymu, 14 szt. ręcznych ostrzegaczy pożarowych przy wyjściach z budynku oraz na drogach ewakuacyjnych, 11 szt. sygnalizatorów optyczno - akustycznych, 11 szt. gniazd sygnalizatora),
- rozbudowa systemu SWiN i SKD (wymiana centrali wraz z 2 szt. manipulatorów służących do sterowania systemem, montaż 2 szt. klawiatur strefowych, zabudowanie w centrali modułu do podłączenia do sieci LAN oraz modułu komunikatów głosowych, rozbudowa systemu o dwa dodatkowe moduły rozszerzeń, montaż 23 szt. czujników PIR, 2 szt. czujek zalana, 2 szt. czujek temperatury, 6 szt. przycisków antynapadowych ręcznych, 11 szt. kontraktronów nawierzchniowych, 3 szt. modułu kontroli dostępu, 6 szt. czytników kart, 3 szt. zwory elektromagnetycznej, 3 szt. przycisków wyjścia awaryjnego, 3 szt. zasilacza do modułu kontroli dostępu, 3000 m przewodów),
- budowa systemu CCTV (montaż 3 szt. rejestratorów zapisu i odtwarzania zapisanego materiału, 11 szt. kamer dzienno - nocnych, 34 szt. kamer kopułowych kolorowych w obudowie wandaloodpornej, 1 szt. kamery obrotowej w obudowie zewnętrznej, 3 szt. monitorów LCD 19 calowych, 49 szt. transformatorów video, zasilaczy do kamer, wyposażonej szafy CCTV, ułożenie 2825 m przewodów),
- integracja wyżej wymienionych systemów.
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, w której skład wchodzą:
- Projekt wykonawczy rozbudowy instalacji elektrycznych słaboprądowych
w postaci instalacji sygnalizacji pożaru, instalacji sygnalizacji włamania
i napadu oraz instalacji dozoru wizyjnego CCTV w budynku Sądu Rejonowego w Krasnymstawie przy ul. Poniatowskiego 31,
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
- Przedmiar robót.
Poza zakresem robót budowlanych określonych w w/w dokumentacji projektowej, przedmiotem zamówienia są czynności związane z zatrudnieniem kierownika budowy - robót.
Wszystkie wskazane w dokumentacji parametry techniczne stanowią żądania minimum. Wszystkie wskazane w dokumentacji nazwy własne i znaki towarowe należy rozumieć jako określenie wymaganych właściwości i standardów jakościowych, a Zamawiający dopuszcza wyroby równoważne o parametrach nie niższych niż te, którymi charakteryzują się wymienione z nazwy w przedmiocie zamówienia. Warunki i zasady uznawania rozwiązań za równoważne opisane zostały w projekcie wykonawczym.
Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z projektem wykonawczym, zasadami współczesnej wiedzy i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi i zaleceniami inwestora oraz na warunkach określanych w umowie.
Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia prowadzone będą
w obiekcie czynnym. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić powyższe prace
w taki sposób by nie zakłócić pracy sądu i innych użytkowników obiektu, w tym zapewnić bezpieczny i niezakłócony dostęp stron. W tym celu Wykonawca
w porozumieniu z Zamawiającym sporządzi harmonogram prac określający poszczególne etapy wykonywanych robót z uwzględnieniem konieczności zabezpieczenia niezakłóconego funkcjonowania pracy sądu. Zamawiający wymaga, by roboty kolidujące z normalną pracą sądu, były prowadzone po godzinie 15-tej i w soboty.
Harmonogram prac stanowić będzie załącznik do umowy, w związku z czym musi zostać przedstawiony do uzgodnienia przed podpisaniem umowy.
Przed rozpoczęciem wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo oznaczyć i zabezpieczyć przed zniszczeniem lub zanieczyszczeniem teren, na którym odbywać się będą prace.
Wykonawca jest zobowiązany do ciągłego i systematycznego utrzymania czystości terenu, na którym prowadzone są prace.
Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt zorganizować zaplecze techniczne oraz socjalne budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do wizji lokalnej przedmiotu zamówienia w celu rzetelnego opracowania oferty.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 239934
Data publikacji: 2012-07-06
Nazwa: Sąd Rejonowy
Ulica: ul. Poniatowskiego 31
Numer domu: 31
Miejscowość: Krasnystaw
Kod pocztowy: 22-300
Województwo / kraj: lubelskie
Numer telefonu: 082 5762801
Numer faxu: 082 5763305
Adres strony internetowej: www.krasnystaw.sr.gov.pl
Regon: 00032302200000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa instalacji elektrycznych słaboprądowych w postaci instalacji sygnalizacji pożaru, instalacji sygnalizacji włamania i napadu działających w Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie przy ul. Poniatowskiego 31 oraz budowa instalacji dozoru wizyjnego CCTV w budynku Sądu Rejonowego w Krasnymstawie przy ul. Poniatowskiego 31
Rodzaj zamówienia: B
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa instalacji elektrycznych słaboprądowych w postaci instalacji sygnalizacji pożaru, instalacji sygnalizacji włamania i napadu działających w Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie przy ul. Poniatowskiego 31 oraz budowa instalacji dozoru wizyjnego CCTV w budynku Sądu Rejonowego w Krasnymstawie przy ul. Poniatowskiego 31.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna wykonana przez Przedsiębiorstwo Wykonawcze ARYS Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, ul. Ciepłownicza 6.
3.4. Zakres prac obejmuje:
- demontaż czujek optycznych dymu oraz centrali SSWiN oraz manipulatorów,
- przeniesienie elementów istniejących instalacji alarmowych w nowe miejsce,
- budowa instalacji SAP w obiekcie (montaż analogowej mikroprocesorowej centrali 2 pętlowej wyposażonej w akumulatory na 72 h pracy, ułożenie 1850 m linii dozorowych klasy A wykonanych przewodami uniepalniowymi PH-0, montaż 90 szt. optycznych czujek dymu, 1 szt. optyczno termicznej czujki dymu, 14 szt. ręcznych ostrzegaczy pożarowych przy wyjściach z budynku oraz na drogach ewakuacyjnych, 11 szt. sygnalizatorów optyczno - akustycznych, 11 szt. gniazd sygnalizatora),
- rozbudowa systemu SWiN i SKD (wymiana centrali wraz z 2 szt. manipulatorów służących do sterowania systemem, montaż 2 szt. klawiatur strefowych, zabudowanie w centrali modułu do podłączenia do sieci LAN oraz modułu komunikatów głosowych, rozbudowa systemu o dwa dodatkowe moduły rozszerzeń, montaż 23 szt. czujników PIR, 2 szt. czujek zalana, 2 szt. czujek temperatury, 6 szt. przycisków antynapadowych ręcznych, 11 szt. kontraktronów nawierzchniowych, 3 szt. modułu kontroli dostępu, 6 szt. czytników kart, 3 szt. zwory elektromagnetycznej, 3 szt. przycisków wyjścia awaryjnego, 3 szt. zasilacza do modułu kontroli dostępu, 3000 m przewodów),
- budowa systemu CCTV (montaż 3 szt. rejestratorów zapisu i odtwarzania zapisanego materiału, 11 szt. kamer dzienno - nocnych, 34 szt. kamer kopułowych kolorowych w obudowie wandaloodpornej, 1 szt. kamery obrotowej w obudowie zewnętrznej, 3 szt. monitorów LCD 19 calowych, 49 szt. transformatorów video, zasilaczy do kamer, wyposażonej szafy CCTV, ułożenie 2825 m przewodów),
- integracja wyżej wymienionych systemów.
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, w której skład wchodzą:
- Projekt wykonawczy rozbudowy instalacji elektrycznych słaboprądowych
w postaci instalacji sygnalizacji pożaru, instalacji sygnalizacji włamania
i napadu oraz instalacji dozoru wizyjnego CCTV w budynku Sądu Rejonowego w Krasnymstawie przy ul. Poniatowskiego 31,
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
- Przedmiar robót.
Poza zakresem robót budowlanych określonych w w/w dokumentacji projektowej, przedmiotem zamówienia są czynności związane z zatrudnieniem kierownika budowy - robót.
Wszystkie wskazane w dokumentacji parametry techniczne stanowią żądania minimum. Wszystkie wskazane w dokumentacji nazwy własne i znaki towarowe należy rozumieć jako określenie wymaganych właściwości i standardów jakościowych, a Zamawiający dopuszcza wyroby równoważne o parametrach nie niższych niż te, którymi charakteryzują się wymienione z nazwy w przedmiocie zamówienia. Warunki i zasady uznawania rozwiązań za równoważne opisane zostały w projekcie wykonawczym.
Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z projektem wykonawczym, zasadami współczesnej wiedzy i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi i zaleceniami inwestora oraz na warunkach określanych w umowie.
Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia prowadzone będą
w obiekcie czynnym. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić powyższe prace
w taki sposób by nie zakłócić pracy sądu i innych użytkowników obiektu, w tym zapewnić bezpieczny i niezakłócony dostęp stron. W tym celu Wykonawca
w porozumieniu z Zamawiającym sporządzi harmonogram prac określający poszczególne etapy wykonywanych robót z uwzględnieniem konieczności zabezpieczenia niezakłóconego funkcjonowania pracy sądu. Zamawiający wymaga, by roboty kolidujące z normalną pracą sądu, były prowadzone po godzinie 15-tej i w soboty.
Harmonogram prac stanowić będzie załącznik do umowy, w związku z czym musi zostać przedstawiony do uzgodnienia przed podpisaniem umowy.
Przed rozpoczęciem wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo oznaczyć i zabezpieczyć przed zniszczeniem lub zanieczyszczeniem teren, na którym odbywać się będą prace.
Wykonawca jest zobowiązany do ciągłego i systematycznego utrzymania czystości terenu, na którym prowadzone są prace.
Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt zorganizować zaplecze techniczne oraz socjalne budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do wizji lokalnej przedmiotu zamówienia w celu rzetelnego opracowania oferty.
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: O
Okres trwania zamówienia w dniach: 60
Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 23 lipca 2012 r. do godziny 11.00. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
Zaliczka: Nie
Uprawnienia:
Zamawiający uzna, że powyższy warunek został spełniony, jeżeli Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 uPzp.
Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający uzna, że powyższy warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości min. 180 000,00 zł brutto (42 632,81 euro w przypadku Wykonawców zagranicznych*), polegającą w szczególności na budowie, przebudowie, montażu lub modernizacji systemu sygnalizacji pożaru, sygnalizacji włamania i napadu, czy instalacji systemu dozoru wizyjnego, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniu dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
*wartość podana w walucie euro przeliczona została według średniego kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP w dniu wszczęcia postępowania
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający uzna, że powyższy warunek został spełniony, jeżeli Wykonawcy złożą wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami:
- kierownik robót elektrycznych - z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i energetycznych lub inne odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane (równoważne kwalifikacje zawodowe), które zostały zdobyte w innych państwach równoważne i zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394, ze zm.)
Oświadczenie nr 2: Tak
Oświadczenie nr 6: Tak
Oświadczenie nr 7: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
Zamawiający przewiduje zmiany umowy w przypadku:
a) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
b) zaistnienia okoliczności (technicznych, gospodarczych itp.) uniemożliwiających realizacje przedmiotu zamówienia na zasadach w niej określonych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
c) wystąpienia zdarzeń siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające realizację umowy na zasadach w niej określonych.
Inicjatorem zmian umowy może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie zawierające uzasadnienie proponowanych zmian.
Kod kryterium cenowe: A
Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.karsnystaw.sr.gov.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Rejonowy w Krasnymstawie
ul. Poniatowskiego 31, 22-300 Krasnystaw
pokój Nr 104, I pietro
Data składania wniosków, ofert: 23/07/2012
Godzina składania wniosków, ofert: 11:00
Miejsce składania:
Sąd Rejonowy w Krasnymstawie
ul. Poniatowskiego 31, 22-300 Krasnystaw
pokój Nr 104, I pietro
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Kody CPV: 453111003
Kod CPV drugiej częsci zamówienia: 453111000
Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
453112002 (Roboty w zakresie instalacji elektrycznych)
Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
453120007 (Instalowanie systemów alarmowych i anten)
Kod CPV piątej częsci zamówienia:
453121008 (Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych)
Kod CPV szóstej częsci zamówienia:
453122009 (Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych)
Kod CPV siódmej częsci zamówienia:
322340002 (Kamery telewizyjne o obwodzie zamkniętym)
Kod CPV ósmej częsci zamówienia:
323300005 (Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo)
Podobne przetargi
305044 / 2012-08-20 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
SÄ…d Rejonowy - Krasnystaw (lubelskie)
CPV: 453111003 ()
Rozbudowa instalacji elektrycznych słaboprądowych w postaci instalacji sygnalizacji pożaru, instalacji sygnalizacji włamania i napadu działających w Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie przy ul. Poniatowskiego 31 oraz budowa instalacji dozoru wizynego CCTV w budynku Sądu Rejonowego w Krasnymstawie przy ul. Poniatowskiego 31