106429 / 2012-05-14 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Krośnie (Krosno)
wykonanie montażu elektronicznego systemu kontroli dostępu i wymiany drzwi
do serwerowni w budynku Sądu Rejonowego w Sanoku, ul. Kościuszki 5
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie montażu elektronicznego systemu kontroli dostępu i wymiany drzwi do serwerowni w budynku Sądu Rejonowego w Sanoku, ul. Kościuszki 5 na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 106429
Data publikacji: 2012-05-14
Nazwa: Sąd Okręgowy w Krośnie
Ulica: ul. Sienkiewicza 12
Numer domu: 12
Miejscowość: Krosno
Kod pocztowy: 38-400
Województwo / kraj: podkarpackie
Numer telefonu: 013 4373661
Numer faxu: 013 4373661
Adres strony internetowej: www.krosno.so.gov.pl
Regon: 00064176200000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
wykonanie montażu elektronicznego systemu kontroli dostępu i wymiany drzwi
do serwerowni w budynku Sądu Rejonowego w Sanoku, ul. Kościuszki 5
Rodzaj zamówienia: B
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie montażu elektronicznego systemu kontroli dostępu i wymiany drzwi do serwerowni w budynku Sądu Rejonowego w Sanoku, ul. Kościuszki 5 na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak
Określenie zamówień uzupełniających:
Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone po przeprowadzeniu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
Czas: O
Okres w miesiącach: 3
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium
Zaliczka: Nie
Uprawnienia:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ww. ustawy;
Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że wykonał roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Przez zakres niezbędny rozumie się co najmniej 2 roboty odpowiadające przedmiotowi zamówienia, o wartości brutto nie mniejszej niż 30 000 zł.
Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji ww. wykazu sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ. Do wymienionych w wykazie robót Zamawiający żąda załączenia dokumentów potwierdzających, że każda z tych robót została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej:
- jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz kwalifikacje w zakresie kierowania i nadzorowania prac budowlanych,
- jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej bez ograniczeń,
Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji ww. wykazu sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ, do którego należy załączyć oświadczenie, że ww. osoba posiada wymagane uprawnienia.
Sytuacja ekonomiczna:
Wykonawca spełni powyższy warunek, jeśli przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
(deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - robotami budowlanymi. Wymagane jest przedłożenie polisy lub innego dokumentu na minimalną sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000 zł na jedno zdarzenie. Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji przedłożonego dokumentu.
Oświadczenie nr 2: Tak
Oświadczenie nr 6: Tak
Oświadczenie nr 7: Tak
Oświadczenie nr 10: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
inne_dokumenty:
w przypadku, gdy wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy o zamówieniach publicznych, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których podmiot ten posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tego podmiotu, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.W przypadku, gdy wykonawca działa przez pełnomocnika, każde pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza wraz z dokumentem poświadczającym, że pełnomocnictwo zostało podpisane przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentacji wykonawcy.
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
a) przedmiot umowy i termin wykonania zamówienia:
1) Zamawiający ma prawo ograniczenia zakresu robót z powodu wstrzymania lub ograniczenia środków budżetowych na sfinansowanie przedmiotu umowy. O tej decyzji poinformuje wykonawcę na piśmie. Zakres ograniczenia robót będzie odpowiadał zakresowi ograniczenia środków budżetowych na sfinansowanie przedmiotu umowy. Ewentualna kontynuacja robót nastąpi na pisemne zawiadomienie Zamawiającego, w którym określony zostanie termin wykonania tych robót i termin wypłaty należnego wykonawcy wynagrodzenia.
2) Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia terminu zakończenia realizacji umowy, jeżeli dotrzymanie terminu pierwotnie ustalonego byłoby niemożliwe z winy Zamawiającego lub innych przyczyn niezależnych od wykonawcy i których w dniu podpisania umowy nie można było przewidzieć. Okres przedłużenia terminu realizacji umowy będzie odpowiadał maksymalnie okresowi trwania przeszkody w realizacji przedmiotu umowy wynikłej z winy Zamawiającego lub innych przyczyn niezależnych od wykonawcy.
3) W przypadku udzielenia wykonawcy zamówienia dodatkowego termin realizacji zamówienia podstawowego może zostać przedłużony o okres niezbędny pod względem technologicznym do wykonania zamówienia dodatkowego.
4) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy stanie się niemożliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawierania, Zamawiający może odstąpić od umowy. W takim przypadku wykonawca może żądać jedynie zapłaty z tytułu już należycie wykonanych robót.
b) wynagrodzenie wykonawcy:
1) W związku z ograniczeniem zakresu robót obniżeniu ulegnie wynagrodzenie wykonawcy. Z tytułu rezygnacji przez Zamawiającego z części zakresu robót wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
2) Wynagrodzenie wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany urzędowej stawki VAT.
c) inne zmiany:
1) Zmiana osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia ujętych w wykazie stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ jest możliwa w uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie.
Kod kryterium cenowe: A
Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.krosno.so.gov.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Okręgowy w Krośnie, ul. Sienkiewicza 12, pokój nr 327
Data składania wniosków, ofert: 29/05/2012
Godzina składania wniosków, ofert: 11:00
Miejsce składania:
Sąd Okręgowy w Krośnie, ul. Sienkiewicza 12, pokój nr 327
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Kody CPV:
450000007 (Roboty budowlane)
Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)
Podobne przetargi
89719 / 2016-06-16 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny - Stalowa Wola (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowę głównego węzła sanitarnego Oddziału Kardiologicznego I i Oddziału Pediatrycznego oraz przebudowę sali chorych nr 435 w obiektach Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
296932 / 2010-09-17 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy - Żurawica (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
wykonanie WIELOBRANŻOWYCH ROBÓT BUDOWLANYCH PN:
Poprawa jakości lecznictwa specjalistycznego w zakresie psychiatrii stacjonarnej poprzez modernizację i rozbudowę obiektów Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy - BUDYNEK NR 3
348260 / 2011-10-24 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy - Żurawica (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
dokończenie robót budowlanych branży elektrycznej w budynku nr 4 przy ul. Różanej 9 w Żurawicy
276318 / 2011-09-06 - Administracja rzÄ…dowa terenowa
Komenda Wojewódzka Policji - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont pomieszczeń siedziby Komisariatu Policji w Nowej Dębie
24224 / 2010-01-27 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej - Leżajsk (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie modernizacji Kuchni Głównej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
237832 / 2012-07-05 - Administracja samorzÄ…dowa
Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu - Mielec (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół im.prof. J. Groszkowskiego w Mielcu
337426 / 2010-10-19 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto i Gmina Nowa Sarzyna - Nowa Sarzyna (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Termomodernizacja budynków Miejsko - Zakładowego Klubu Sportowego Unia w Nowej Sarzynie
7854 / 2016-01-12 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Pruchnik - Pruchnik (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa stadionu sportowego w Pruchniku: przebudowa bieżni wraz z odwodnieniem płyty stadionu
268905 / 2011-10-13 - Administracja samorzÄ…dowa
Wójt Gminy w Dębicy - Dębica (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Brzeźnica Gmina Dębica
47961 / 2013-03-29 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Wiśniowa - Wiśniowa (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Modernizacja budynku Domu Ludowego w Pstrągówce
52070 / 2011-03-23 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Pawłosiów - Jarosław (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Termomodernizacja Zespołu Szkół w Cieszacinie Wielkim
243914 / 2011-08-12 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Leżajsk - Leżajsk (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa mostu drogowego (stałego żelbetowego) w ciągu drogi powiatowej nr 1259R Gniewczyna (gr. powiatu) - Grodzisko - Giedlarowa w km 9+031 wg Jednolitego Numeru Inwentarzowego JNI 1008077, 9+036 wg ewidencji drogi
99255 / 2014-05-08 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Gać - Gać (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont drogi gminnej Wolica - Ostrów Nr 1 10561 w miejscowości Wolica w km 0+000 - 0+600
172922 / 2015-07-10 - Inny: Państwowa Jednostka Organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" Nadleśnictwo Krasiczyn z s. w Przemyślu - Przemyśl (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa przepustów w ciągu dróg w Nadleśnictwie Krasiczyn
53792 / 2014-02-14 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój - Iwonicz-Zdrój (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Iwonicz-Zdrój
166084 / 2014-05-16 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Trzebownisko - Trzebownisko (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa i przebudowa budynku socjalnego na stadionie sportowym w Stobiernej - Gmina Trzebownisko.
91021 / 2014-04-25 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Żołynia - Żołynia (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Żołyni
422716 / 2010-12-29 - Administracja samorzÄ…dowa
Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle - Jasło (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Roboty budowlane przy usuwaniu skutków powodzi
187199 / 2012-08-30 - Inny: szkoła podstawowa
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 27
im. Ignacego Paderewskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie przy ul.prof.A.Krzyżanowskiego 24
w ramach programu rządowego Radosna Szkoła
119056 / 2015-05-20 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Radymno - Radymno (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Radymnie przy ul. Mickiewicza - etap II - stworzenie bloku żywieniowego oraz wykonanie WC dla nauczycieli, oraz sklepiku szkolnego
190465 / 2011-07-12 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Przemyślu - Przemyśl (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie remontu części ogrodzenia budynku Sądu Okręgowego w Przemyślu przy ul. Konarskiego 6 od strony południowej i zachodniej.
21681 / 2015-02-18 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Nowy Żmigród - Nowy Żmigród (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odwiertów studni gÅ‚Ä™binowych w miejscowoÅ›ciach Skalnik, Brzezowa, Mytarz, Mytarka, Grabanina, Stary Å»migród i Åężyny