329680 / 2013-08-14 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej / Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (Katowice)
Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie serwerowni na parterze budynku Kliniki
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie serwerowni. W zakres zamówienia w szczególności wchodzą:
a. wykonanie prac przedprojektowych przez które rozumie się podjęcie wszelkich niezbędnych czynności pozwalających na należyte sporządzenie dokumentacji projektowej oraz jej późniejsze wykorzystanie do celu określonego w umowie;
b. wykonanie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy we wszystkich branżach) oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż;
c. uzyskanie przez Wykonawcę pozwolenia na budowę oraz wszelkich niezbędnych zatwierdzeń, pozwoleń i uzgodnień związanych z wykonaniem robót, dostawami materiałów i urządzeń, sprzętu i siły roboczej niezbędnej dla zrealizowania umowy;
d. zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją Projektu;
e. wykonanie przez Wykonawcę, przy użyciu własnych materiałów, sprzętu i urządzeń, robót budowlanych i instalacyjnych według Projektu zatwierdzonego przez Zamawiającego
f. sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności oraz dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcji obsługi i kart gwarancyjnych na dostarczone urządzenia i wyposażenie.
Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 329680
Data publikacji: 2013-08-14
Nazwa:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Ulica: ul. Ceglana 35
Numer domu: 35
Miejscowość: Katowice
Kod pocztowy: 40-952
Województwo / kraj: śląskie
Numer telefonu: 032 3581200, 3581332
Numer faxu: 0-32 3581432, 2518437, 2518473
Adres strony internetowej: www.okulistyka.katowice.pl
Regon: 00132576700000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie serwerowni na parterze budynku Kliniki
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach
Rodzaj zamówienia: B
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie serwerowni. W zakres zamówienia w szczególności wchodzą:
a. wykonanie prac przedprojektowych przez które rozumie się podjęcie wszelkich niezbędnych czynności pozwalających na należyte sporządzenie dokumentacji projektowej oraz jej późniejsze wykorzystanie do celu określonego w umowie;
b. wykonanie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy we wszystkich branżach) oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż;
c. uzyskanie przez Wykonawcę pozwolenia na budowę oraz wszelkich niezbędnych zatwierdzeń, pozwoleń i uzgodnień związanych z wykonaniem robót, dostawami materiałów i urządzeń, sprzętu i siły roboczej niezbędnej dla zrealizowania umowy;
d. zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją Projektu;
e. wykonanie przez Wykonawcę, przy użyciu własnych materiałów, sprzętu i urządzeń, robót budowlanych i instalacyjnych według Projektu zatwierdzonego przez Zamawiającego
f. sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności oraz dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcji obsługi i kart gwarancyjnych na dostarczone urządzenia i wyposażenie.
Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy jest dialog: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: O
Okres w miesiącach: 4
Informacja na temat wadium:
Wykonawca przystępujący do niniejszego przetargu nieograniczonego jest obowiązany wnieść wadium. Wadium wynosi: 15 000,00 złotych (słownie: piętnaście tysięcy).
Zaliczka: Nie
Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi dowody na wykonanie przynajmniej dwóch zamówień polegających na wykonaniu serwerowni, o wartości każdego nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto;
Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi dokument potwierdzającyże wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę przynajmniej 1 000 000 zł
Oświadczenie nr 2: Tak
Oświadczenie nr 9: Tak
Oświadczenie nr 10: Tak
Oświadczenie nr 13: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak
Dokumenty grupy kapitałowej: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
Dopuszczaj sięmożliwość przedłużenia terminów zakończenia prac w przypadku:
a. opóźnienia przekazania terenu robót z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego
b. wstrzymania prac przez Zamawiającego z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;
c. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej prowadzenie robót budowlanych. Za siłę wyższą uważa się wystąpienie nieprzewidywalnych i niezawinionych przez żadną ze Stron zdarzeń, których nie dało się przewidzieć przy zawieraniu umowy,
Kod kryterium cenowe: A
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.klinika.katowice.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Ceglana 35, 40-952 Katowice, Dział Zamówień Publicznych
Data składania wniosków, ofert: 02/09/2013
Godzina składania wniosków, ofert: 10:00
Miejsce składania:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Ceglana 35, 40-952 Katowice, Sekretariat.
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Kody CPV:
324200003 (Urządzenia sieciowe)
Podobne przetargi
96864 / 2011-04-29 - Uczelnia publiczna
Politechnika Śląska - Gliwice (śląskie)
CPV: 324200003 (Urządzenia sieciowe)
Dostawa systemu videoroutingu i videostreamingu oraz archiwizacji medycznej dla Politechniki ÅšlÄ…skiej. Oznaczenie sprawy:OZ/D/96/BL/11.
214749 / 2010-08-10 - Uczelnia publiczna
Politechnika Częstochowska - Częstochowa (śląskie)
CPV: 324200003 (Urządzenia sieciowe)
Dostawa urządzeń sieciowych oraz urządzeń wspomagających wydajność i bezpieczeństwo sieci LAN dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej
337428 / 2011-10-17 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Informatyki - Bielsko-Biała (śląskie)
CPV: 324200003 (Urządzenia sieciowe)
Rozbudowa sieci teleinformatycznej dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
111480 / 2015-05-13 - Podmiot prawa publicznego
Narodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki - Katowice (śląskie)
CPV: 324200003 (Urządzenia sieciowe)
Zakup dwóch modułów do filtrowania ruchu sieciowego (firewall)
273827 / 2011-10-19 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu - Sosnowiec (śląskie)
CPV: 324200003 (Urządzenia sieciowe)
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu.
389420 / 2013-09-25 - Uczelnia publiczna
Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych - Katowice (śląskie)
CPV: 324200003 (Urządzenia sieciowe)
Dostawa elementów sieciowych aktywnych (DZP.381.130.2013.DW)
45858 / 2014-02-10 - Uczelnia publiczna
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie - Częstochowa (śląskie)
CPV: 324200003 (Urządzenia sieciowe)
DOSTAWA AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH, OPROGRAMOWANIA, LAPTOPÓW I ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH
DLA AKADEMII IM. JANA DÅUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
490390 / 2013-11-28 - Uczelnia publiczna
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie - Częstochowa (śląskie)
CPV: 324200003 (Urządzenia sieciowe)
DOSTAWA AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH, OPROGRAMOWANIA, LAPTOPÓW I ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH
DLA AKADEMII IM. JANA DÅUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
378988 / 2011-11-15 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 324200003 (Urządzenia sieciowe)
Dostawa UTM-a - urządzenia zabezpieczającego sieci wewnętrzne Sądu Okręgowego w Katowicach - 1 szt.
187358 / 2011-07-06 - Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 324200003 (Urządzenia sieciowe)
Dostawa sprzetu komputerowego oraz modernizacja sieci LAN
170046 / 2009-05-27 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy w Pszczynie - Pszczyna (śląskie)
CPV: 324200003 (Urządzenia sieciowe)
Dostawa urządzeń sieciowych, sprzętu komputerowego i akcesoriów do Sądu Rejonowego w Pszczynie
348318 / 2009-10-06 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 324200003 (Urządzenia sieciowe)
Zakup i dostawa urządzeń dla potrzeb uruchomienia łączności WAN dla Sądu Okręgowego w Katowicach i podległych Sądów Rejonowych z podziałem na zadania:
a) zadanie nr 1 - zakup i dostawa konwerterów mediów,
b) zadanie nr 2 - zakup i dostawa przełącznika sieciowego.
98714 / 2012-03-29 - Inny: SAMODZIELNA PAŃSTWOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE MAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej - Częstochowa (śląskie)
CPV: 324200003 (Urządzenia sieciowe)
Dostawa sprzętu sieciowego do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
318151 / 2011-12-05 - Podmiot prawa publicznego
Narodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki - Katowice (śląskie)
CPV: 324200003 (Urządzenia sieciowe)
Dostawa zasilaczy
323446 / 2011-10-06 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy - Zabrze (śląskie)
CPV: 324200003 (Urządzenia sieciowe)
Dostawa switchy dla SÄ…du Rejonowego w Zabrzu
421936 / 2014-12-30 - Podmiot prawa publicznego
Narodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki - Katowice (śląskie)
CPV: 324200003 (Urządzenia sieciowe)
DOSTAWA, INSTALACJA I URUCHOMIENIE URZĄDZEŃ SIECIOWYCH xWDM
84512 / 2013-03-01 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Racibórz - Racibórz (śląskie)
CPV: 324200003 (Urządzenia sieciowe)
Dostawa zarządzanych przełączników sieciowych (SWITCH)
339755 / 2010-11-29 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Informatyki - Bielsko-Biała (śląskie)
CPV: 324200003 (Urządzenia sieciowe)
Dostawa modułów przełaczników sieciowych wraz z aktualizacją oprogramowania
176207 / 2015-12-01 - Podmiot prawa publicznego
Narodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki - Katowice (śląskie)
CPV: 324200003 (Urządzenia sieciowe)
dostawa platform zarządzających do urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall oraz świadczenie wsparcia technicznego dla urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall
164701 / 2014-07-30 - Uczelnia publiczna
Politechnika Śląska - Gliwice (śląskie)
CPV: 324200003 (Urządzenia sieciowe)
Dostawa przełączników sieciowych Fibre Channel 24x16Gbps - 2 szt
183184 / 2009-06-08 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń - Bieruń (śląskie)
CPV: 324200003 (Urządzenia sieciowe)
Dostawa sprzętu i oprogramowania dla projektu pn. Rozwój elektronicznych usług publicznych w mieście Bieruniu.
461356 / 2013-11-13 - Uczelnia publiczna
Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych - Katowice (śląskie)
CPV: 324200003 (Urządzenia sieciowe)
Dostawa elementów sieciowych aktywnych (DZP.381.141.2013.DW)
147335 / 2014-07-08 - Uczelnia publiczna
Politechnika Śląska - Gliwice (śląskie)
CPV: 324200003 (Urządzenia sieciowe)
Dostawa przełączników sieciowych Fibre Channel 24x16Gbps - 2 szt. Oznaczenie sprawy RJP2/D/03/2014.
984 / 2009-01-06 - Podmiot prawa publicznego
Narodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki - Katowice (śląskie)
CPV: 324200003 (Urządzenia sieciowe)
Dostawa urządzeń sieciowych
171245 / 2012-08-08 - Uczelnia publiczna
Politechnika Śląska - Gliwice (śląskie)
CPV: 324200003 (Urządzenia sieciowe)
Dostawa przełączników sieci komputerowej (rozbudowa istniejącej instalacji). Oznaczenie sprawy:RJP2/D/05/2012.
340269 / 2008-11-28 - Inny: samorzÄ…dowa instytucja kultury
Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 324200003 (Urządzenia sieciowe)
Dostawa sprzÄ…tu komputerowego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach
353156 / 2009-10-09 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie - Cieszyn (śląskie)
CPV: 324200003 (Urządzenia sieciowe)
Dostawa urządzeń sieciowych do sieci teleinformatycznej w nowej siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie przy Placu Wolności 6
160245 / 2012-07-23 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego - Katowice (śląskie)
CPV: 324200003 (Urządzenia sieciowe)
Zakup i dostarczenie urządzeń sieciowych - switchy zarządzalnych wraz z oprogramowaniem
179449 / 2014-08-21 - Uczelnia publiczna
Politechnika Śląska - Gliwice (śląskie)
CPV: 324200003 (Urządzenia sieciowe)
Dostawa urządzeń do transmisji danych. Oznaczenie sprawy RJP2/D/05/2014.
187765 / 2015-12-21 - Podmiot prawa publicznego
Narodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki - Katowice (śląskie)
CPV: 324200003 (Urządzenia sieciowe)
dostawa platform zarządzających do urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall oraz świadczenie wsparcia technicznego dla urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall