102131 / 2011-03-30 - Administracja samorzÄ…dowa / Burmistrz Miasta MÅ‚awy (MÅ‚awa)

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową przedszkola przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na zarządzaniu, kontroli i nadzorze nad realizacją kontraktu o roboty budowlane dla inwestycji Budowa przedszkola przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie zwanym dalej kontraktem.
Zakres usługu obejmuje nadzór nad budową budynku przedszkola zlokalizowanego w Mławie przy ul. Granicznej 39 wraz z drogami, miejscami postojowymi, wewnętrzną instalacją wod.-kan., p.poż., c.o. i c.w.u, wentylacji mechanicznej, elektryczną, gazową oraz przyłączami: gazowym, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej.
Podstawowe parametry budynku:
Powierzchnia zabudowy - 825,00 m2,
Powierzchnia użytkowa - 1 009,25 m2,
Kubatura - 5 394,80 m3.

Realizacja budynku obejmuje m.in.:
1) Roboty ogólnobudowlane:
- roboty przygotowawcze;
- roboty konstrukcyjne;
- roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne;
2) Instalacje elektryczne.
3) Instalacje sanitarne wewnętrzne wod-kan. i c.o.
4) Przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej i gazowe.
5) Roboty drogowe.
6) Budowę parkingu.
Zamawiający przekaże Zespołowi Nadzoru Inwestorskiego, na czas pełnienia nadzoru, kopie następujących dokumentów:
- umowę o roboty budowlane,
- ofertę Wykonawcy robót wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót,
- dokumentację projektową wraz ze specyfikacjami technicznymi,
- decyzje administracyjne pozwalające na realizację umowy na roboty budowlane,
- inne będące w jego posiadaniu dokumenty składające się na realizowane zadanie.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 102131

Data publikacji: 2011-03-30

Nazwa: Burmistrz Miasta Mławy

Ulica: Stary Rynek 19

Numer domu: 19

Miejscowość: Mława

Kod pocztowy: 06-500

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 023 6546441

Numer faxu: 023 6543652

Regon: 00052482600000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową przedszkola przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na zarządzaniu, kontroli i nadzorze nad realizacją kontraktu o roboty budowlane dla inwestycji Budowa przedszkola przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie zwanym dalej kontraktem.
Zakres usługu obejmuje nadzór nad budową budynku przedszkola zlokalizowanego w Mławie przy ul. Granicznej 39 wraz z drogami, miejscami postojowymi, wewnętrzną instalacją wod.-kan., p.poż., c.o. i c.w.u, wentylacji mechanicznej, elektryczną, gazową oraz przyłączami: gazowym, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej.
Podstawowe parametry budynku:
Powierzchnia zabudowy - 825,00 m2,
Powierzchnia użytkowa - 1 009,25 m2,
Kubatura - 5 394,80 m3.

Realizacja budynku obejmuje m.in.:
1) Roboty ogólnobudowlane:
- roboty przygotowawcze;
- roboty konstrukcyjne;
- roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne;
2) Instalacje elektryczne.
3) Instalacje sanitarne wewnętrzne wod-kan. i c.o.
4) Przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej i gazowe.
5) Roboty drogowe.
6) Budowę parkingu.
Zamawiający przekaże Zespołowi Nadzoru Inwestorskiego, na czas pełnienia nadzoru, kopie następujących dokumentów:
- umowę o roboty budowlane,
- ofertę Wykonawcy robót wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót,
- dokumentację projektową wraz ze specyfikacjami technicznymi,
- decyzje administracyjne pozwalające na realizację umowy na roboty budowlane,
- inne będące w jego posiadaniu dokumenty składające się na realizowane zadanie.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 28/06/2013

Informacja na temat wadium:
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych).
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
- pieniądzu, na rachunek bankowy nr 40 8213 0008 2003 0400 9999 0005,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego pok. 19, a potwierdzoną kserokopię załączyć w ofercie.
4. Wadium musi być wniesione najpóźniej do dnia 13 kwietnia 2011r., do godz. 10:00.
5. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które
w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego, a kserokopia dowodu wpłaty będzie załączone do oferty.
6. Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 3-ch dni od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu się.
7. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca :
- złoży oświadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wiedza i doświadczenie:
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch i więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączne doświadczenie.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi:
1) potwierdzenie wykonania w ciągu ostatnich 3 lat usług nadzoru. Ocena spełnienia dokonana będzie na podstawie dołączonego do oferty wykazu wykonanych nadzorów inwestorskich w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, z podaniem wartości usługi oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością (wymagany nadzór nad budową min. jednego obiektu użyteczności publicznej np. (przedszkole, szkoła, sala gimnastyczna, pawilon handlowy itp.) o kubaturze nie mniejszej niż 5000,00 m3.
2) złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Potencjał techniczny:
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch i więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca:
- złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch i więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będą ich łączne kwalifikacje.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi:

1) wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
2) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnie,
3) złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Sytuacja ekonomiczna:
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa, przy czym oświadczenie z art. 22 składa każdy z nich.
Warunek zostaje uznany za spełniony na podstawie:
1) oświadczenia złożonego w trybie art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2) dowodu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 200 000,00 zł

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy
1.1 zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności:
1.1.1 warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami SST, w tym usług, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;
1.1.2 klęski żywiołowe;
1.2 zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi,
wodnymi itp. w szczególności:
1.2.1 odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, skał, itp.);
1.2.2 odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych
1.2.3 niewypały i niewybuchy, zagrożenie tąpnięciami, wybuchem;
1.2.4 wykopaliska archeologiczne, szkody górnicze, nie przewidywane w SIWZ ;
1.3 zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
1.3.1 wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego;
1.3.2 konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń;
1.4 zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:
1.4.1 przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień z właścicielami urządzeń kolidujących z budową itp.;
1.4.2 odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej,
1.4.3 wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadku o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy Prawo budowlane
1.4.4 konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego -konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy
1.4.5 konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy
1.5 inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1.1 - 1.5 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.
2 Zmiany osobowe
2.1 zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie prawo budowlane, prawo geologiczne i górnicze lub innych ustawach,
2.2 zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ.
3 Zmiany organizacji spełniania świadczenia
3.1 Zmiana szczegółowego harmonogramu wykonywania usług lub zmiana innych ustaleń dotyczących terminów spełniania świadczeń w ramach umowy. Zmiana taka nie może pociągać za sobą zmiany wynagrodzenia.
3.2 Zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług lub robót, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby zamawiającego
3.3 Zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy
4 Płatności
4.1 Zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a także zmiany samoistne o ile nie spowodują konieczności zapłaty wykonawcy odsetek wyższych niż odsetki od lokat na rachunku bieżącym Zamawiającego
4.2 zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności częściowych na rzecz Wykonawcy
5 Pozostałe zmiany
5.1 siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
6 Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności:
6.1 ograniczenie przedmiotu świadczenia, jeśli taką możliwość przewidywała umowa
6.2 zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego)
6.3 zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami;

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.mlawa.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miasta
ul. Stary Rynek 19,
pok. nr 19,
06-500 Mława

Data składania wniosków, ofert: 13/04/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Urząd Miasta
ul. Stary Rynek 19,
pok. nr 19,
06-500 Mława

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV: 743131306

Podobne przetargi