334454 / 2011-10-13 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Łodzi (Łódź)

Zgodny z tonerem TK-5140K Czarny marki FullPrint

Cena: 244.77 PLN

Roboty malarskie, posadzkarskie w pomieszczeniach korytarzy, hallu,
klatek schodowych w pomieszczeniach biurowych Sądu Okręgowego w Łodzi
Pl. Dąbrowskiego 5

Opis zamówienia

Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwa ZADANIA.
Roboty, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego związane z remontem pomieszczeń Sądu Okręgowego w Łodzi:
ZADANIE 1
- Malowanie farbą emulsyjną tynków ścian klatek schodowych, hallu i korytarza na
parterze o powierzchni ok. 2500 m2, czyszczenie posadzki z lastrica o pow.
ok. 320 m2
- Malowanie olejne balustrad ok. 70 m2
- Malowanie olejne stolarki ok. 700 m2
- Położenie płytek glazurowanych o pow. ok. 15 m2
- Wymiana uziomów 5 szt
ZADANIE 2
- Malowanie farbą emulsyjną tynków ścian hallu i korytarzy I i II p., pokoi biurowych
o pow. ok. 3000 m2
- Malowanie stolarki okiennej ok. 1500 m2
- Wymiana wykładziny podłogowej ok. 150 m2

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 334454

Data publikacji: 2011-10-13

Nazwa: Sąd Okręgowy w Łodzi

Ulica: Plac Dąbrowskiego 5

Numer domu: 5

Miejscowość: Łódź

Kod pocztowy: 90-921

Województwo / kraj: łódzkie

Numer telefonu: 042 6778900, 6778938

Numer faxu: 042 6778931

Adres strony internetowej: www.lodz.so.gov.pl

Regon: 00032316300000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty malarskie, posadzkarskie w pomieszczeniach korytarzy, hallu,
klatek schodowych w pomieszczeniach biurowych Sądu Okręgowego w Łodzi
Pl. Dąbrowskiego 5

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwa ZADANIA.
Roboty, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego związane z remontem pomieszczeń Sądu Okręgowego w Łodzi:
ZADANIE 1
- Malowanie farbą emulsyjną tynków ścian klatek schodowych, hallu i korytarza na
parterze o powierzchni ok. 2500 m2, czyszczenie posadzki z lastrica o pow.
ok. 320 m2
- Malowanie olejne balustrad ok. 70 m2
- Malowanie olejne stolarki ok. 700 m2
- Położenie płytek glazurowanych o pow. ok. 15 m2
- Wymiana uziomów 5 szt
ZADANIE 2
- Malowanie farbą emulsyjną tynków ścian hallu i korytarzy I i II p., pokoi biurowych
o pow. ok. 3000 m2
- Malowanie stolarki okiennej ok. 1500 m2
- Wymiana wykładziny podłogowej ok. 150 m2

Czy zamówienie jest podzielone na części: Tak

Ilość części: 2

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 12/12/2011

Zaliczka: Nie

Uprawnienia: na podstawie oświadczenia z art. 22

Wiedza i doświadczenie:
na podstawie oświadczenia z art. 22 oraz Wykonawcy wykażą, dla ZADANIA I, że wykonali należycie w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (każda z robót realizowana na rzecz jednego odbiorcy w ramach jednej umowy), polegające na wykonaniu robót budowlanych w tym malarskich o wartości nie mniejszej niż
170 000 zł każda

Wykonawcy wykażą, dla ZADANIA II, że wykonali należycie w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (każda z robót realizowana na rzecz jednego odbiorcy w ramach jednej umowy), polegające na wykonaniu robót budowlanych w tym malarskich o wartości nie mniejszej niż
240 000 zł każda

Potencjał techniczny: na podstawie oświadczenia z art. 22

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia: na podstawie oświadczenia z art. 22

Sytuacja ekonomiczna:
na podstawie oświadczenia z art. 22 oraz Wykonawcy wykażą opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 250 000 zł dla każdego ZADANIA osobno (jeżeli wykonawca złoży ofertę dla ZADANIA I i II kwota ubezpieczenia musi wynosić 500 000 zł.)

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

inne_dokumenty:
pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) do reprezentowania i podpisania dokumentacji
ofertowej, jeżeli Wykonawca jest reprezentowany niezgodnie z zapisem we właściwym
rejestrze

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1.Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron w formie
pisemnej, pod rygorem nieważności.
2.Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w
sprawie zamówienia publicznego regulujących następujące zagadnienia:
a) harmonogramu realizacji robót i terminu wykonania umowy
b) zmiana osób wymienionych w umowie
c) zakres robót powierzonych do wykonania przez podwykonawców
3.Zmiana harmonogramu realizacji robót oraz terminu wykonania umowy możliwa jest
w następujących przypadkach:
a) opóźnienia Zamawiającego związanego z przekazaniem terenu budowy,
dokonaniem odbioru robót,
b) jakichkolwiek opóźnień, utrudnień lub przeszkód spowodowanych przez osoby i
podmioty trzecie,
c) wystąpienia siły wyższej.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.lodz.so.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Okręgowy w Łodzi, Samodzielna sekcja ds zamówień publicznych
Pl. Dąbrowskiego 5 90-921 Łódź

Data składania wniosków, ofert: 28/10/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Sąd Okręgowy w Łodzi, BIURO PODAWCZE
Pl. Dąbrowskiego 5 90-921 Łódź

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Numer części zamówienia: 1

Nazwa:
Roboty malarskie, posadzkarskie w pomieszczeniach korytarzy, hallu, klatek schodowych w pomieszczeniach biurowych Sądu Okręgowego w Łodzi Pl. Dąbrowskiego 5

Opis:
- Malowanie farbą emulsyjną tynków ścian klatek schodowych, hallu i korytarza na
parterze o powierzchni ok. 2500 m2, czyszczenie posadzki z lastrica o pow.
ok. 320 m2
- Malowanie olejne balustrad ok. 70 m2
- Malowanie olejne stolarki ok. 700 m2
- Położenie płytek glazurowanych o pow. ok. 15 m2
- Wymiana uziomów 5 szt.

Kody CPV: 450000001

Czas: D

Data zakończenia: 12/12/2011

Kod kryterium cenowe: A

Numer części zamówienia: 2

Nazwa:
Roboty malarskie, posadzkarskie w pomieszczeniach korytarzy, hallu, klatek schodowych w pomieszczeniach biurowych Sądu Okręgowego w Łodzi Pl. Dąbrowskiego 5

Opis:
- Malowanie farbą emulsyjną tynków ścian hallu i korytarzy I i II p., pokoi biurowych o
pow. ok. 3000 m2.
- Malowanie stolarki okiennej ok. 1500 m2.
- Wymiana wykładziny podłogowej ok. 150 m2.

Kody CPV: 450000001

Czas: D

Data zakończenia: 12/12/2011

Kod kryterium cenowe: A

Kody CPV: 450000001

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
451111009 (Roboty w zakresie burzenia)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
452620001 (Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
454211005 (Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
454421008 (Roboty malarskie)

Kod CPV szóstej częsci zamówienia:
454310007 (Kładzenie płytek)

Podobne przetargi