190577 / 2014-09-05 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Rejonowy w Stalowej Woli (Stalowa Wola)

Zgodny z tonerem 407544 Niebieski marki FullPrint

Cena: 221.40 PLN

Remont elewacji budynku Aresztu Śledczego w Nisku oraz VII Zamiejscowego Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Stalowej Woli z siedzibą w Nisku

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji budynku Aresztu Śledczego w Nisku oraz VII Zamiejscowego Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Stalowej Woli z siedzibą Nisku.
2. Zakres prac remontowych obejmuje:
1) skucie zniszczonych i słabych tynków, z detali dekoratorskich na elewacji północnej, zachodniej i wschodniej budynku głównego - około 20%;
2) wykonanie na nich nowych tynków dopasowując, w miarę możliwości , ich strukturę do istniejących;
3) naprawa uszkodzeń detali tynkarskich - w szczególności dotyczy to: gzymsów, opasek okiennych, sztukaterii pomiędzy oknami;
4) demontaż wszystkich obróbek blacharskich;
5) wymiana obróbek blacharskich na gzymsach;
6) demontaż parapetów zewnętrznych z dachówki ceramicznej;
7) wykonanie nowych parapetów zewnętrznych we wszystkich oknach dostosowanych do istniejących - ceramiczne;
8) usunięcie (zdrapanie) faktury tynku nakrapianego ze ścian elewacji;
9) wykonanie nowego cokołu - tynk mozaikowy;
10) nadanie jednolitej kolorystyki;
11) demontaż renowacja i ponowny montaż krat okiennych.
3. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa oraz przedmiary robót przygotowane przez Biuro Projektów i Usług Geodezyjnych INWESTPROJEKT-TARNÓW, które stanowią załącznik do niniejszej specyfikacji.
4. Uwaga !!! - zakres zamówienia nie obejmuje termomodernizacji segmentu Aresztu Śledczego o której mowa w dokumentacji projektowej.
5. Zamawiający nie dopuszcza aby detale sztukateryjne oraz bonie wykonane były z elementów styropianowych.
6. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył potrzebne mu uzupełniające informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
7. Prowadzone prace na terenie budowy będą mogły odbywać się w godzinach 7:00 - 18:00.
8. Prace przygotowawcze polegające na zabezpieczeniu i przygotowaniu podestów, podjazdów, rusztowań oraz pracy dźwigów, a które są niezbędne co celów realizacji prac muszą być uzgodnione z Kierownikiem Działu Ochrony Aresztu Śledczego w zakresie ich usytuowania, czasu pracy oraz ich zabezpieczenia. W powyższym zakresie wybrany wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót winien przedstawić pisemny plan organizacji, który winien być zaakceptowany przez Kierownika Działu Ochrony Aresztu Śledczego przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych.
9. Elementy rozbiórkowe w szczególności elementy metalowe, winny być oddane na złom, dokumentując tym samym Zamawiającemu ich recykling. Przyszłe wynagrodzenie z tytułu sprzedaży złomu przez Wykonawcę, powinno znaleźć odzwierciedlenie w kosztorysie ofertowym w pomniejszeniu wartości składanej oferty.
10. Wykonawca zobowiązany jest powierzyć funkcje kierownika budowy osobie która posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz spełnia wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań architektonicznych (Dz.U. z 2011 r. nr 165 poz. 987) tj. odbyła co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 190577

Data publikacji: 2014-09-05

Nazwa: Sąd Rejonowy w Stalowej Woli

Ulica: ul. ks. J. Popiełuszki 16

Numer domu: 16

Miejscowość: Stalowa Wola

Kod pocztowy: 37-450

Województwo / kraj: podkarpackie

Numer telefonu: 15 643 45 46

Numer faxu: 15 643 46 77

Regon: 00032451800000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont elewacji budynku Aresztu Śledczego w Nisku oraz VII Zamiejscowego Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Stalowej Woli z siedzibą w Nisku

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji budynku Aresztu Śledczego w Nisku oraz VII Zamiejscowego Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Stalowej Woli z siedzibą Nisku.
2. Zakres prac remontowych obejmuje:
1) skucie zniszczonych i słabych tynków, z detali dekoratorskich na elewacji północnej, zachodniej i wschodniej budynku głównego - około 20%;
2) wykonanie na nich nowych tynków dopasowując, w miarę możliwości , ich strukturę do istniejących;
3) naprawa uszkodzeń detali tynkarskich - w szczególności dotyczy to: gzymsów, opasek okiennych, sztukaterii pomiędzy oknami;
4) demontaż wszystkich obróbek blacharskich;
5) wymiana obróbek blacharskich na gzymsach;
6) demontaż parapetów zewnętrznych z dachówki ceramicznej;
7) wykonanie nowych parapetów zewnętrznych we wszystkich oknach dostosowanych do istniejących - ceramiczne;
8) usunięcie (zdrapanie) faktury tynku nakrapianego ze ścian elewacji;
9) wykonanie nowego cokołu - tynk mozaikowy;
10) nadanie jednolitej kolorystyki;
11) demontaż renowacja i ponowny montaż krat okiennych.
3. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa oraz przedmiary robót przygotowane przez Biuro Projektów i Usług Geodezyjnych INWESTPROJEKT-TARNÓW, które stanowią załącznik do niniejszej specyfikacji.
4. Uwaga !!! - zakres zamówienia nie obejmuje termomodernizacji segmentu Aresztu Śledczego o której mowa w dokumentacji projektowej.
5. Zamawiający nie dopuszcza aby detale sztukateryjne oraz bonie wykonane były z elementów styropianowych.
6. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył potrzebne mu uzupełniające informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
7. Prowadzone prace na terenie budowy będą mogły odbywać się w godzinach 7:00 - 18:00.
8. Prace przygotowawcze polegające na zabezpieczeniu i przygotowaniu podestów, podjazdów, rusztowań oraz pracy dźwigów, a które są niezbędne co celów realizacji prac muszą być uzgodnione z Kierownikiem Działu Ochrony Aresztu Śledczego w zakresie ich usytuowania, czasu pracy oraz ich zabezpieczenia. W powyższym zakresie wybrany wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót winien przedstawić pisemny plan organizacji, który winien być zaakceptowany przez Kierownika Działu Ochrony Aresztu Śledczego przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych.
9. Elementy rozbiórkowe w szczególności elementy metalowe, winny być oddane na złom, dokumentując tym samym Zamawiającemu ich recykling. Przyszłe wynagrodzenie z tytułu sprzedaży złomu przez Wykonawcę, powinno znaleźć odzwierciedlenie w kosztorysie ofertowym w pomniejszeniu wartości składanej oferty.
10. Wykonawca zobowiązany jest powierzyć funkcje kierownika budowy osobie która posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz spełnia wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań architektonicznych (Dz.U. z 2011 r. nr 165 poz. 987) tj. odbyła co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie zamówień uzupełniających:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późń. zm.), do 20 % wartości zamówienia podstawowego.

Czas: D

Data zakończenia: 01/12/2014

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
- warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

Wiedza i doświadczenie:
- warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na remoncie elewacji o wartości minimum 200 000 zł brutto, co winni potwierdzić dowodami czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

Potencjał techniczny:
- warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
- kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, który posiada minimum trzyletnią praktykę zawodową i doświadczenie w kierowaniu budową w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom, oraz posiada co najmniej 2-letnią praktyką zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badan architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań architektonicznych (Dz.U. z 2011 r. nr 165 poz. 987),

Sytuacja ekonomiczna:
- warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową zapewniającą realizację zamówienia w wysokości minimum 150 000 zł,
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę 150 000 zł.

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie nr 12: Tak

Oświadczenie nr 13: Tak

Oświadczenie nr 15: Tak

Oświadczenie nr 16: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1) formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę;
2) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania umowy (o ile nie wynika to z dokumentów rejestracyjnych).
Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione;
3) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3;
4) parafowany wzór umowy - załącznik nr 5;
5) wykaz podwykonawców na których zasoby powołuje się wykonawca - załącznik nr 6;
6) kosztorys ofertowy wykonawcy, sporządzony metodą uproszczoną;
7) zobowiązanie innych podmiotów do oddania zasobów do dyspozycji wykonawcy na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - wypełnić i złożyć do oferty jeżeli dotyczy (wraz z podaniem nazwy podwykonawcy w przypadku w którym Wykonawca zamierza skorzystać z zasobów podwykonawcy) - załącznik nr 7;
8) w przypadku spółek cywilnych w ofercie należy złożyć zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz z właściwego oddziału ZUS lub KRUS - zarówno na spółkę, jak i na każdego ze wspólników;
9) jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w sekcji III.4.3.1) oraz w sekcji III.4.3.2), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Dopuszczalne są zmiany w zakresie regulowanym przez § 13 wzoru umowy tj.:
1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) zmiana dotycząca sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze względu na:
a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub technicznej, bądź też w kosztorysie ofertowym Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,
b) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, zwiększenia bezpieczeństwa,
c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia,
d) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia,
e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, istnienie niezinwentaryzowanych (nieujętych w dokumentacji) urządzeń, instalacji,
f) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
2) zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy w związku z okolicznościami wymienionymi w ust. 2 pkt 1;
3) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:
a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego,
b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie,
c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
d) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,
e) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót,
f) konieczności zmiany harmonogramu robót i finansowania,
g) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,
h) prac lub badań archeologicznych powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową,
i) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających, związanych z realizacją zmówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia),
j) wstrzymanie realizacji robót przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchów i niewypałów,
k) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na teranie budowy;
4) powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu robót na skutek którejkolwiek z okoliczności wskazanych w pkt. 1, 2 i 3 niniejszego ustępu - i pod warunkiem, że Zamawiający nie zastrzegł, iż dana część zamówienia nie może być powierzona Podwykonawcom;
5) zmiana przedstawicieli stron - kierownika budowy, inspektora nadzoru - w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji (np. zdarzenia losowe, zmiana pracy, rezygnacja, zmiana inspektora nadzoru w związku z upływem okresu na jaki została zawarta z nim umowa i zawarciem przez Zamawiającego umowy z innym inspektorem nadzoru).
3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach:
1) ad pkt 1) - pod warunkiem nie zwiększania ceny, a ponadto w przypadku zmiany na materiały, urządzenia i sprzęt - pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty;
2) ad pkt 2) - w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie;
3) ad pkt 3):
- lit. a) - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego,
- lit. b) - o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,
- lit. c) - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych,
- lit. d), f), h), l), j), k) - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy,
- lit. e), g) - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań,
- lit. i) - o czas opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit. i).
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
5. Zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej
w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

Kod kryterium cenowe: A

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Rejonowy w Stalowej Woli
ul. ks. J. Popiełuszki 16
37 - 450 Stalowa Wola,
pok. nr 1.08

Data składania wniosków, ofert: 22/09/2014

Godzina składania wniosków, ofert: 12:00

Miejsce składania:
Sąd Rejonowy w Stalowej Woli
ul. ks. J. Popiełuszki 16
37 - 450 Stalowa Wola,
/biuro podawcze/.

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
451113001 (Roboty rozbiórkowe)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
454421905 (Usuwanie warstwy malarskiej)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
454430004 (Roboty elewacyjne)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
454100004 (Tynkowanie)

Kod CPV szóstej częsci zamówienia:
454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)

Kod CPV siódmej częsci zamówienia:
454421008 (Roboty malarskie)

Kod CPV ósmej częsci zamówienia:
454211476 (Instalowanie krat)

Podobne przetargi