367594 / 2012-09-26 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Łodzi (Łódź)

Przebudowa wejścia głównego do budynku Sądu Apelacyjnego i Sądu Okręgowego w Łodzi, przy ul. Narutowicza 64

Opis zamówienia

ZAKRES ROBÓT:
Roboty budowlane:
1.Roboty rozbiórkowe, wyburzeniowe, przebicia i przekucia, usunięcie, wywóz i utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórek, remontowe i konstrukcyjne.

1.1. Wycięcie fragmentu centralnego słupa i oparcie go na stalowej belce HEB240.
1.2. Likwidacja metalowych barierek i bramek wyjściowych.
1.3. Przesunięcie urządzenia do prześwietlania bagażu i wykrywacza metalu.
1.4. Wykonanie przedsionka w konstrukcji aluminiowo - szklanej i montaż nowej ślusarki aluminiowej.
1.5. Montaż nowej kurtyny powietrznej
1.6. Montaż kołowrotu wyjściowego.
1.7. Montaż i demontaż rusztowań do prac demontażowo-montażowych.
1.8. Zabezpieczenie przed zniszczeniem mechanicznym i zakurzeniem istniejących innych elementów budynku i wyposażenia w czasie realizacji robót budowlanych.
1.9.Usunięcie, wywóz i utylizacja elementów z demontaży i rozbiórek, nie przydatnych dla Inwestora.
1.10. Naprawy posadzki - uzupełnienie posadzek po zdemontowanych urządzeniach w posadzce.
1.11. Malowanie i naprawa ścian i sufitów - farby emulsyjne (wykonanie napraw ścian i sufitów po robotach).

Roboty elektryczne:
2. Instalacje elektryczne wewnętrzne
Zakres prac obejmuje wykonanie następujących elementów:
2.1.Po usunięciu istniejącej bramki wykrywającej metale i rentgenowskiego prześwietlacza bagażu, demontaż gniazda podwójnego 230 V zasilającego te urządzenia, podłączonego do obwodu nr 5 w tablicy T03R.
2.2. Instalację gniazd wtykowych ogólnego stosowania służąca m.in. do zasilania przenoszonej bramki do wykrywania metali i przenoszonego rentgenowskiego prześwietlacza bagażu zasilana będzie odpowiednio z obwodu nr 07 z tablicy T022N zamontowanej w piwnicy .
2.3. Wypustu zasilającego do nowoprojektowanych jednoskrzydłowych drzwi automatycznych podłączony będzie do obwodu nr 05/T03R zasilającego istniejące automatyczne drzwi dwuskrzydłowe.
2.4.Instalację nagrzewnicy elektrycznej nad istniejącymi drzwiami dwuskrzydłowymi w powstającej zabudowie wejścia będzie zasilana z obwodu nr 10 (grzałki) i nr 11 (silnik wentylatora) z tablicy T022N zamontowanej w piwnicy.
2.5. Wykonanie pomiarów rezystancji izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przed dopuszczeniem instalacji do eksploatacji

3. Instalacje niskoprądowe wewnętrzne.
Instalacja niskoprądowa obejmuje:
3.1. zwory magnetyczne zwalniające drzwi ewakuacyjne ( 2 szt.) w czasie zagrożenia zasilane z zasilacza zamontowanego w piwnicy pod wspomnianymi drzwiami ewakuacyjnymi. Zasilacz zasilany jest z obwodu nr 8 z tablicy T022N zamontowanej w piwnicy .
3.2. przyciski awaryjnego otwarcia drzwi ewakuacyjnych, automatycznych i kołowrotu
Rozwarcie obwodu zasilania zwór magnetycznych po przyciśnięciu przycisku umożliwi otwarcie drzwi ewakuacyjnych. Przyciśnięcie przycisków awaryjnego otwarcia podłączonych do drzwi automatycznych spowoduje otwarcie ich otwarcie. Przyciśnięcie przycisku awaryjnego otwarcia podłączonego do kołowrotu umożliwi zarówno wyjście jak i wejście .
3.3. panel sterowania do blokowania kołowrotu w nagłych przypadkach zainstalowany będzie przy biurku ochrony przy wejściu do budynku .
3.4. moduł przekaźnikowy cztero-wyjściowy zainstalowany w piwnicy pod nowoprojektowaną zabudową, włączony w linię p.poż. nr 13 istniejącego systemu p.poż. Schrack Seconet : umożliwi otwarcie drzwi automatycznych , otwarcie drzwi ewakuacyjnych , obustronne odblokowanie kołowrotu w czasie sygnału alarmu pożarowego.
3.5. W piwnicy przewody należy układać w uprzednio zamocowanych metalowych korytach, a w przyziemiu w korytach plastikowych.
3.6. Przejścia kablowe przez wszystkie stropy , oraz ściany oddzielające strefy pożarowe uszczelnić obustronnie masą ognioochronną HILTI, lub równoważną (np. zabezpieczenie przejść pojedynczych kabli PROMASEAL®-Mastic, zabezpieczenie pożarowe przejść kablowych w przykładowej technologii PROMATEK- zaprawa PROMASTOP TYP S dla wiązki kabli).
Odporność ogniowa uszczelnienia powinna być nie mniejsza niż odporność ogniowa odpowiednio stropów, oraz ścian oddzielających strefy pożarowe.

Szczegółowy zakres ilościowy prac elektrycznych i niskoprądowych wg opisu, zestawienia materiałów i rysunków projektowych.

4. Wymogi ogólne wykonawstwa robót:
4.1. Roboty będą wykonywane w czynnym obiekcie sądu, muszą być prowadzone w sposób nie zakłócający jego funkcjonowanie, nie mogą być uciążliwe dla funkcjonowania instytucji, muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną, pod stałym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi oraz z zachowaniem stosownych przepisów BHP i p.poż. w zakresie wynikającym z prowadzonego rodzaju robót.
Stosowane materiały winny posiadać wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne, upoważniające do stosowania w budownictwie, wydane przez właściwe jednostki aprobujące, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
4.2. Zakres prac obejmuje również uruchomienie instalacji i urządzeń. Dostarczenie instrukcji obsługi, przeszkolenie osób obsługujących użytkownika, wymiany elementów zużytych przy czynnościach rozruchu.
4.3.Wykonanie dokumentacji przeprowadzonych prób i badań, dokumentacji powykonawczej poszczególnych branż i dokumentacji odbiorowej.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 367594

Data publikacji: 2012-09-26

Nazwa: Sąd Okręgowy w Łodzi

Ulica: Plac Dąbrowskiego 5

Numer domu: 5

Miejscowość: Łódź

Kod pocztowy: 90-921

Województwo / kraj: łódzkie

Numer telefonu: 042 6778900, 6778938

Numer faxu: 042 6778931

Adres strony internetowej: www.lodz.so.gov.pl

Regon: 00032316300000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa wejścia głównego do budynku Sądu Apelacyjnego i Sądu Okręgowego w Łodzi, przy ul. Narutowicza 64

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
ZAKRES ROBÓT:
Roboty budowlane:
1.Roboty rozbiórkowe, wyburzeniowe, przebicia i przekucia, usunięcie, wywóz i utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórek, remontowe i konstrukcyjne.

1.1. Wycięcie fragmentu centralnego słupa i oparcie go na stalowej belce HEB240.
1.2. Likwidacja metalowych barierek i bramek wyjściowych.
1.3. Przesunięcie urządzenia do prześwietlania bagażu i wykrywacza metalu.
1.4. Wykonanie przedsionka w konstrukcji aluminiowo - szklanej i montaż nowej ślusarki aluminiowej.
1.5. Montaż nowej kurtyny powietrznej
1.6. Montaż kołowrotu wyjściowego.
1.7. Montaż i demontaż rusztowań do prac demontażowo-montażowych.
1.8. Zabezpieczenie przed zniszczeniem mechanicznym i zakurzeniem istniejących innych elementów budynku i wyposażenia w czasie realizacji robót budowlanych.
1.9.Usunięcie, wywóz i utylizacja elementów z demontaży i rozbiórek, nie przydatnych dla Inwestora.
1.10. Naprawy posadzki - uzupełnienie posadzek po zdemontowanych urządzeniach w posadzce.
1.11. Malowanie i naprawa ścian i sufitów - farby emulsyjne (wykonanie napraw ścian i sufitów po robotach).

Roboty elektryczne:
2. Instalacje elektryczne wewnętrzne
Zakres prac obejmuje wykonanie następujących elementów:
2.1.Po usunięciu istniejącej bramki wykrywającej metale i rentgenowskiego prześwietlacza bagażu, demontaż gniazda podwójnego 230 V zasilającego te urządzenia, podłączonego do obwodu nr 5 w tablicy T03R.
2.2. Instalację gniazd wtykowych ogólnego stosowania służąca m.in. do zasilania przenoszonej bramki do wykrywania metali i przenoszonego rentgenowskiego prześwietlacza bagażu zasilana będzie odpowiednio z obwodu nr 07 z tablicy T022N zamontowanej w piwnicy .
2.3. Wypustu zasilającego do nowoprojektowanych jednoskrzydłowych drzwi automatycznych podłączony będzie do obwodu nr 05/T03R zasilającego istniejące automatyczne drzwi dwuskrzydłowe.
2.4.Instalację nagrzewnicy elektrycznej nad istniejącymi drzwiami dwuskrzydłowymi w powstającej zabudowie wejścia będzie zasilana z obwodu nr 10 (grzałki) i nr 11 (silnik wentylatora) z tablicy T022N zamontowanej w piwnicy.
2.5. Wykonanie pomiarów rezystancji izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przed dopuszczeniem instalacji do eksploatacji

3. Instalacje niskoprądowe wewnętrzne.
Instalacja niskoprądowa obejmuje:
3.1. zwory magnetyczne zwalniające drzwi ewakuacyjne ( 2 szt.) w czasie zagrożenia zasilane z zasilacza zamontowanego w piwnicy pod wspomnianymi drzwiami ewakuacyjnymi. Zasilacz zasilany jest z obwodu nr 8 z tablicy T022N zamontowanej w piwnicy .
3.2. przyciski awaryjnego otwarcia drzwi ewakuacyjnych, automatycznych i kołowrotu
Rozwarcie obwodu zasilania zwór magnetycznych po przyciśnięciu przycisku umożliwi otwarcie drzwi ewakuacyjnych. Przyciśnięcie przycisków awaryjnego otwarcia podłączonych do drzwi automatycznych spowoduje otwarcie ich otwarcie. Przyciśnięcie przycisku awaryjnego otwarcia podłączonego do kołowrotu umożliwi zarówno wyjście jak i wejście .
3.3. panel sterowania do blokowania kołowrotu w nagłych przypadkach zainstalowany będzie przy biurku ochrony przy wejściu do budynku .
3.4. moduł przekaźnikowy cztero-wyjściowy zainstalowany w piwnicy pod nowoprojektowaną zabudową, włączony w linię p.poż. nr 13 istniejącego systemu p.poż. Schrack Seconet : umożliwi otwarcie drzwi automatycznych , otwarcie drzwi ewakuacyjnych , obustronne odblokowanie kołowrotu w czasie sygnału alarmu pożarowego.
3.5. W piwnicy przewody należy układać w uprzednio zamocowanych metalowych korytach, a w przyziemiu w korytach plastikowych.
3.6. Przejścia kablowe przez wszystkie stropy , oraz ściany oddzielające strefy pożarowe uszczelnić obustronnie masą ognioochronną HILTI, lub równoważną (np. zabezpieczenie przejść pojedynczych kabli PROMASEAL®-Mastic, zabezpieczenie pożarowe przejść kablowych w przykładowej technologii PROMATEK- zaprawa PROMASTOP TYP S dla wiązki kabli).
Odporność ogniowa uszczelnienia powinna być nie mniejsza niż odporność ogniowa odpowiednio stropów, oraz ścian oddzielających strefy pożarowe.

Szczegółowy zakres ilościowy prac elektrycznych i niskoprądowych wg opisu, zestawienia materiałów i rysunków projektowych.

4. Wymogi ogólne wykonawstwa robót:
4.1. Roboty będą wykonywane w czynnym obiekcie sądu, muszą być prowadzone w sposób nie zakłócający jego funkcjonowanie, nie mogą być uciążliwe dla funkcjonowania instytucji, muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną, pod stałym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi oraz z zachowaniem stosownych przepisów BHP i p.poż. w zakresie wynikającym z prowadzonego rodzaju robót.
Stosowane materiały winny posiadać wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne, upoważniające do stosowania w budownictwie, wydane przez właściwe jednostki aprobujące, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
4.2. Zakres prac obejmuje również uruchomienie instalacji i urządzeń. Dostarczenie instrukcji obsługi, przeszkolenie osób obsługujących użytkownika, wymiany elementów zużytych przy czynnościach rozruchu.
4.3.Wykonanie dokumentacji przeprowadzonych prób i badań, dokumentacji powykonawczej poszczególnych branż i dokumentacji odbiorowej.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 10/12/2012

Zaliczka: Nie

Uprawnienia: oświadczenie Wykonawcy

Wiedza i doświadczenie:
wykonawca wykaże, że wykonał należycie w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (każda z nich realizowana na rzecz jednego odbiorcy w ramach jednej umowy), polegających na wykonaniu robót budowlanych
w budynkach wraz z robotami elektrycznymi, o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł każda z nich;

Potencjał techniczny: oświadczenie Wykonawcy

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia: oświadczenie Wykonawcy

Sytuacja ekonomiczna:
wykonawca wykae opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000 zł.

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

inne_dokumenty:
pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) do reprezentowania i podpisania dokumentacji ofertowej, jeżeli Wykonawca jest reprezentowany niezgodnie z zapisem we właściwym rejestrze

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego regulujących następujące zagadnienia:
a) harmonogramu realizacji robót i terminu wykonania umowy
b) zmiana osób wymienionych w umowie
c) zakres robót powierzonych do wykonania przez podwykonawców
d) zmniejszenie zakresu robót w przypadku wystąpienia siły wyższej.
Wyżej wymienione zmiany mogą być wprowadzone do umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, tylko i wyłącznie za zgodą Zamawiającego.
Zmiana harmonogramu realizacji robót oraz terminu wykonania umowy możliwa jest w następujących przypadkach:
a) opóźnienia Zamawiającego związanego z przekazaniem terenu budowy,
dokonaniem odbioru robót,
b) jakichkolwiek opóźnień, utrudnień lub przeszkód spowodowanych przez
osoby i podmioty trzecie,
c) wystąpienia siły wyższej.
- zmiana harmonogramu realizacji robót oraz terminu wykonania umowy nastąpi
proporcjonalnie do okresu w jakim wystąpiły zdarzenia opisane w punkcie a, b, c.
Wykonawca może z własnej inicjatywy proponować zmianę zakresu robót powierzonych podwykonawcom w następujących wypadkach:
a) jeżeli powierzenie danych robót podwykonawcom umożliwi przyspieszenie wykonania robót,
b) jeżeli konieczność powierzenia danych robót do wykonania przez podwykonawców wynika z okoliczności niezależnych od Wykonawcy.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.lodz.so.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Okręgowy w Łodzi 90-921 Łódź Pl. Dąbrowskiego 5, Samodzielna Sekcja ds. zamówień publicznych

Data składania wniosków, ofert: 12/10/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Sąd Okręgowy w Łodzi 90-921 Łódź Pl. Dąbrowskiego 5 BIURO PODAWCZE

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
452627008 (Przebudowa budynków)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
452232101 (Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
454211005 (Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
453151009 (Instalacyjne roboty elektrotechniczne)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
453310006 (Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych)

Kod CPV szóstej częsci zamówienia:
453110000 (Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych)

Kod CPV siódmej częsci zamówienia:
453157005 (Instalowanie stacji rozdzielczych)

Podobne przetargi