83453 / 2015-06-09 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Krakowie (Kraków)
Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2015-05-05 pod pozycją 63499. Zobacz ogłoszenie 63499 / 2015-05-05 - Organ kontroli paÅ„stwowej lub ochrony prawa, sÄ…d lub trybunaÅ‚.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 83453
Data publikacji: 2015-06-09
Nazwa: Sąd Okręgowy w Krakowie
Ulica: ul. Przy Rondzie 7
Numer domu: 7
Miejscowość: Kraków
Kod pocztowy: 31-547
Województwo / kraj: małopolskie
Numer telefonu: 12 6195925
Numer faxu: 12 6195927
Regon: 00032269500000
Typ ogłoszenia: ZP-403
Numer biuletynu: 1
Numer pozycji: 63499
Data wydania biuletynu: 2015-05-05
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Nie
Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak
Rok ogłoszenia: 2015
Pozycja ogłoszenia: 63499
Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont pomieszczeń i korytarzy w budynku Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej.
Rodzaj zamówienia: B
Przedmiot zamówienia:
1- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane p.n. Remont pomieszczeń i korytarzy w budynku Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej, zgodnie ze szczegółowym opisem i zakresem zawartym w załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiącym integralną jej część.
Wielkość (zakres) zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Remont pomieszczeń i korytarzy w budynku Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej, zgodnie z załączonym przedmiarem robót.
A - Malowanie pomieszczeń nr 1, 2, 2a, 13, pomieszczenia archiwum i korytarzy oraz remont pomieszczeń nr 4, 5, 6, 7, 8, 8a i 9 w budynku Wydziału Ksiąg Wieczystych, a także malowanie pomieszczeń nr 3, 13, 16, 18, 20, 21, 22 i 23 oraz ułożenie wykładziny w pomieszczeniu nr 12 w budynku głównym.
W przedmiotowych pomieszczeniach i korytarzach należy przygotować powierzchnię do malowania (poszpachlowanie nierówności, likwidacja rys i pęknięć, ewentualne założenie taśmy spoinowej, zagruntowanie) i pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną akrylową (kolor ścian do uzgodnienia z Inwestorem, kolor sufitów biały), a istniejące rury c.o., pomalować farbą olejną - ftalową, kolor mat. Istniejące grzejniki stalowe, parapety kamienne oraz ścienne płytki ceramiczne na korytarzach i w salach rozpraw należy umyć wodą, przy użyciu detergentu.
Podczas malowania oraz poszpachlowania sfalowań należy uwzględnić także akrylowanie założonych na ścianach desek odbojowych z płyty meblowej (lub ich demontaż i ponowny montaż), wraz z uzupełnieniem brakujących zaślepek naklejanych na główkach kołków mocujących , a także mycie istniejących lamp, gniazdek i łączników światła (ich demontażu i ponownym montażu), czujek przeciwpożarowych, klimatyzatorów, itp. - ich powierzchnia nie została odjęta od malowanych powierzchni ścian i sufitów.
Minimalne dane techniczne dotyczące farby emulsyjnej akrylowej:
Kolor: biały,
Stopień połysku: matowy,
Bazowy środek wiążący: dyspersja akrylowa, spoiwo kopolimerowe lub żywica akrylowa,
Gęstość: ok. 1,5 kg/dm3 + 0,1,
Odporność na szorowanie: farba rodzaju I (wg normy PN-C-81914;2002) o wysokiej odporności na zmywanie i szorowanie.
Dopuszczalna zawartość LZO poniżej 30g/l wg Dyrektywy 2004/42/WE.
System: wszystkie materiały i sprzęt użyty do wykonania zadania muszą być zgodne z przyjętym przez wykonawcę systemem realizacji, wg wymogów producenta.
We wszystkich pomieszczeniach i korytarzach należy wymienić na nowe, wskazane w przedmiarze robót kratki wentylacyjne i dekielki puszek instalacyjnych, tam gdzie one występują.
Istniejącą w malowanych pomieszczeniach i korytarzach stolarkę okienną lub/i drzwiową należy wyczyścić przy pomocy detergentu.
Posadzkę malowanych pomieszczeń i korytarzy oraz regały przesuwne w archiwum należy zabezpieczyć folią podczas wykonywania prac.
Z remontowanych pomieszczeń (oprócz archiwum) istniejące meble należy na czas prowadzenia prac wynieść na czas prowadzenia prac, natomiast po ich wykonaniu wnieść i ułożyć w uprzednim położeniu.
W pomieszczeniach nr 4, 5, 6, 7, 8, 8a i 9 (budynek Wydziału Ksiąg Wieczystych) oraz 12 (budynek główny) na istniejącej posadzce z paneli podłogowych należy ułożyć wykładzinę rulonową PVC, obiektową, wielowarstwową, antypoślizgową o gr. 2,0 mm. Istniejące listwy PVC należy zdemontować, a następnie, po ułożeniu wykładziny, ponownie zamontować. Przy otworach drzwiowych należy zamontować listwy progowe płaskie ze stali nierdzewnej lub aluminiowe.
W pomieszczeniu nr 3 (pomieszczenie ochrony - budynek Wydziału Ksiąg Wieczystych) należy w istniejących drzwiach zamontować kratkę wentylacyjną nawierzchniową z aluminium (kolor srebrny) o wymiarach 80 x 480 mm, wraz z wykonaniem otworu w skrzydle.
W pomieszczeniu nr 21 (budynek główny) należy naprawić szafę poprzez przybicie gwoździkami tzw. pleców szafy.
W dwóch pomieszczeniach na poddaszu (budynek główny) należy wykonać otwory do odprowadzenia ciepłego powietrza z przenośnych jednostek klimatyzacyjnych w ścianie zewnętrznej na poddasze (warstwowej o grubości około 25 cm), o średnicy 130mm i zaopatrzyć w anemostaty kołowe PCV 120 mm od zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia, oraz korek styropianowy o grubości 20cm i średnicy 120 mm, zamykające dopływ chłodnego powietrza w okresie zimowym. Po wykonaniu otworów należy przewidzieć naprawę tynku i powłoki malarskiej wewnątrz pomieszczenia.
B - Remont korytarza na poddaszu, wymiana drzwi na parterze oraz podwyższenie balustrady na klatce schodowej w budynku głównym
Stare drewniane drzwi w obrębie korytarza na poddaszu i w łazience na parterze należy zdemontować, a w ich miejsce wstawić nowe drzwi jednoskrzydłowe pełne o minimalnej izolacyjności akustycznej min. Rw=27dB, o rozmiarze 80, skrzydło w okleinie naturalnej koloru dąb, płaskie - dokładny odcień skrzydła do ustalenia z Zamawiającym, w skład kompletu powinny wchodzić: trzy zawiasy czopowe, zamek dostosowany pod wkładkę patentową, wkładka do zamka, ogranicznik otwarcia drzwi, uszczelka progowa samoopadająca, uszczelka w ościeżnicy, klamka z szyldem (metalowa, szczotkowana) oraz ościeżnica metalowa kątowa w kolorze dopasowanym do koloru skrzydła (4 sztuki drzwi na poddaszu) oraz drzwi jednoskrzydłowe pełne o rozmiarze 80, skrzydło w okleinie naturalnej koloru dąb, płaskie - dokładny odcień skrzydła do ustalenia z Inwestorem, wypełnienie skrzydła - wkład stabilizujący wzmocniony wewnętrznym ramiakiem, całość obłożona płytą oklejoną okleina naturalną, wykończenie lakierem mat, w skład kompletu powinien wchodzić zamek zwykły srebrny połysk, dostosowany pod wkładkę patentową lub z blokadą łazienkową, wkładka do zamka, zawiasy czopowe, ogranicznik otwarcia drzwi, ościeżnica metalowa kątowa o szerokości min. 100mm w kolorze dopasowanym do koloru skrzydła, skrzydło z tulejami wentylacyjnymi, łazienkowe (1 sztuka na poddaszu i 2 sztuki na parterze), wraz z obróbką obsadzenia.
Na istniejących na korytarzu poddasza płytkach z lastryka, po uprzednim zastosowaniu masy czepnej należy wykonać posadzkę z płytek ceramicznych o wymiarach 30x60cm, o ścieralności wgłębnej: < 130 mm3, klasie antypoślizgowości: R10, o nasiąkliwości <0,1%, o wytrzymałości na zginanie min. 45N/mm2, odpornych na plamienie, gatunek I, typ powierzchni: natura - nie szkliwione, kolor jasny beż. Po uprzednim zerwaniu cokolika, należy wykonać nowy cokolik z płytek ceramicznych o parametrach jw., o wysokości 10cm.
Przy otworach drzwiowych na korytarz należy zamontować listwę ze stali nierdzewnej lub aluminiową progową płaską.
Na przedmiotowym korytarzu należy przygotować powierzchnię do malowania (poszpachlowanie nierówności, likwidacja rys i pęknięć, ewentualne założenie taśmy spoinowej, zagruntowanie) i pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną akrylową (kolor ścian do uzgodnienia z Inwestorem, kolor sufitów biały), a istniejące rury c.o., pomalować farbą olejną/ftalową, kolor mat. Istniejący grzejnik stalowy należy umyć wodą, przy użyciu detergentu.
Istniejącą boazerię ścienną na korytarzu należy, po uprzednim przetarciu z kurzu, wylakierować i zeszlifować polakierowaną powierzchnię.
Posadzkę korytarza należy zabezpieczyć folią podczas wykonywania prac.
Należy również wymienić istniejące gniazda 230V (na gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe, 2-biegunowe 10A 2,5·mm2 przelotowe podwójne, IP-20), a także wyłączniki (na łączniki podtynkowe 10A, 250V 1-biegunowe, IP-20) i dekielki puszek instalacyjnych. Wymienić należy także istniejące oprawy świetlówkowe, na nowe oprawy rastrowe - obudowa z blachy stalowej, kolor biały, 2x36W, źródło światła T8 (G13), długość ok. 1200 mm.
Na klatce schodowej należy podwyższyć istniejącą balustradę poprzez odcięcie pochwytu balustrady, nałożenie na słupki z prętów stalowych kwadratowych (15 x 15 mm), kształtowników stalowych zamkniętych kwadratowych 20 x 20 x 3 mm o długości ok. 35 cm (około 80 sztuk) oraz przyspawanie do nowych kształtowników uprzednio odciętego pochwytu. Balustradę z prętów ozdobnych należy następnie pomalować dwukrotnie farbą olejną, kolor mat, natomiast jej pochwyt drewniany ręcznie ocyklinować i wylakierować.
Gruz oraz materiały z demontażu należy usuwać na bieżąco z remontowanych pomieszczeń, tak żeby nie zalegały w miejscu prowadzenia prac, a następnie należy wywieźć w miejsce do tego przeznaczone, natomiast materiały, które tego wymagają - zutylizować.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót.
2 - Wymagany okres gwarancji - od 36 do 60 miesięcy (stanowi kryterium oceny ofert).
3 - Termin realizacji - 49 dni od daty podpisania umowy.
4 - Wszystkie materiały i kolorystyka wymagają akceptacji Zamawiającego przed wbudowaniem należy przedstawić próbki. Wskazane parametry techniczne stanowią wymagania minimum.
5 - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty obejmujące całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6 - W niniejszym postępowaniu Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
7 - Miejsce realizacji: 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 11. Zaleca się, aby wykonawca na własną odpowiedzialność, ryzyko i koszt, dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia i zdobył dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia.
8 - Roboty budowlane prowadzone będą w obiekcie czynnym. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić powyższe prace w sposób umożliwiający pracę Sądu i innych użytkowników obiektu, w tym zapewnić bezpieczny i niezakłócony dostęp stron. Zamawiający wymaga, aby roboty kolidujące z normalną pracą użytkowników obiektu, były prowadzone po godzinie 15-tej i w soboty.
9 - Zamawiający wymaga, aby prace wykonywane w archiwum w budynku Wydziału Ksiąg Wieczystych były wykonywane wyłącznie do godz. 15-tej, w dni robocze, pod nadzorem przedstawiciela Zamawiającego.
10 - Roboty będą prowadzone zgodnie z harmonogramem, będącym załącznikiem do umowy, który Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić najpóźniej na 1 dzień przed podpisaniem umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że mogą zaistnieć po stronie Zamawiającego sytuacje, w których zobowiązany będzie do odstępstw od harmonogramu, w związku z czym Wykonawca gotowy będzie do elastycznego reagowania na zmiany w harmonogramie i przesuwanie frontu robót lub jego części.
11 - Ze względu na charakter pracy Sądu, Zamawiający ma możliwość krótkotrwałego przerwania prac lub czasowego ich ograniczenia, względnie zmiany kolejności.
12 - Przed rozpoczęciem wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo oznaczyć i zabezpieczyć przed zniszczeniem lub zanieczyszczeniem teren, na którym odbywać się będą prace.
13 - Wykonawca zobowiązany jest do ciągłego i systematycznego utrzymania czystości terenu, na którym prowadzone są prace. Wszelkie uszkodzenia i zabrudzenia powstałe przy prowadzeniu prac muszą być przez wykonawcę naprawione i usunięte na jego koszt.
14 - Zamawiający nie zapewnia zaplecza socjalnego pracowników przy realizacji umowy.
Kody CPV:
454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
454421008 (Roboty malarskie)
Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
454300000 (Pokrywanie podłóg i ścian)
Kod CPV piątej częsci zamówienia:
454200007 (Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie)
Kod trybu postepowania: PN
Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie
Nazwa wykonawcy: FHU Wojciech Pustelnik
Adres pocztowy wykonawcy: oś. Beskidzkie 9/2
Miejscowość: Sucha Beskidzka
Kod pocztowy: 34-200
ID województwa: 5
Województwo / kraj: małopolskie
Data udzielenie zamówienia: 08/06/2015
Liczba ofert: 3
Liczba odrzuconych ofert: 0
Szacunkowa wartość zamówienia: 49000,00
Cena wybranej oferty: 49400,00
Cena minimalna: 49400,00
Cena maksymalna: 79384,45
Kod waluty: 1
Waluta (PLN): PLN
Podobne przetargi
82858 / 2011-04-19 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Åososina Dolna - Åososina Dolna (maÅ‚opolskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Remont Remizy OSP w Tabaszowej
26725 / 2016-03-15 - Podmiot prawa publicznego
Agencja Rozwoju Miasta S.A. - Kraków (małopolskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Spoinowanie prefabrykatów w TAURON Arena Kraków
247238 / 2014-07-23 - Administracja samorzÄ…dowa
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie - Chrzanów (małopolskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Remont sali przedszkolnej w PS 10 w Chrzanowie.
303987 / 2010-10-27 - Administracja samorzÄ…dowa
Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych - Chrzanów (małopolskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Remont lokalu mieszkalnego przy Alei Henryka 12a/2 w Chrzanowie
112948 / 2016-05-06 - Podmiot prawa publicznego
Agencja Rozwoju Miasta S.A. - Kraków (małopolskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Wykończenie powierzchni elementów żelbetowych w obrębie wjazdów (pod estakadami) na poziomie płyty TAURON Arena Kraków
144907 / 2013-07-16 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Lisia Góra - Lisia Góra (małopolskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Odnowa Centrum Wsi Lisia Góra - ETAP I.
209103 / 2012-10-01 - Administracja samorzÄ…dowa
Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych - Chrzanów (małopolskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Rozbiórka pieców węglowych w ramach zadania pn. Modernizacja budynku przy Alei Henryka 12
152905 / 2012-07-12 - Uczelnia publiczna
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Dostosowanie budynku Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie, Al. 29 listopada 46 do wymogów przeciwpożarowych
460274 / 2013-11-12 - Administracja samorzÄ…dowa
Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych - Chrzanów (małopolskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Remont lokalu mieszkalnego przy Alei Henryka 12/8 w Chrzanowie
266874 / 2009-08-05 - Administracja samorzÄ…dowa
Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych - Chrzanów (małopolskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Remont pustostanów przy ul. Sobieskiego 31/11, Świętokrzyskiej 26/2 oraz Koloni Stella 23/3 w Chrzanowie, w zakresie ogólnobudowlanym i instalacyjnym
104193 / 2015-07-14 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Remont sufitu podwieszonego w budynku Sądu Okręgowego w Krakowie
117269 / 2011-04-18 - Administracja samorzÄ…dowa
Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych - Chrzanów (małopolskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Remont dachu w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 13a.
244908 / 2009-07-20 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach - Maniowy (małopolskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego, remont pomieszczeń poddasza i wymiana stolarki okiennej w budynku remizy OSP w Czorsztynie.
244473 / 2012-11-19 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Gminy Klucze - Klucze (małopolskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Remont posadzki oraz docieplenie ściany dylatacyjnej w budynku Urzędu Gminy Klucze w ramach projektu LIFE09 NAT/PL/000259 Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych (6120, 2330) w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej finansowanego ze środków Instrumentu Finansowego Life+ oraz NFOŚiGW
167331 / 2010-06-25 - Uczelnia publiczna
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Remont pomieszczeń Katedry Dendrometrii oraz pomieszczeń Katedry Urządzania Lasu (część 2) na IV piętrze części wysokiej budynku Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przy Al. 29 Listopada 46, Nr zamówienia: DZP-0431-716/2010
144598 / 2009-05-12 - Inny: Instytucja Kultury
"Opera Krakowska" w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Dostosowanie drzwi do wymogów klasy odporności ogniowej EI 30
w budynku C Opery Krakowskiej w Krakowie
w ramach projektu pn.
Technologia Teatru Muzycznego w Budynku Opery Krakowskiej
zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej