71232 / 2011-04-08 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Rejonowy w Lublińcu (Lubliniec)

Oryginalny toner 400318 Purpurowy marki Ricoh

Cena: 477.29 PLN

Roboty budowlane - remont korytarzy i holi wraz z wymianą drzwi wewnętrznych i wydzieleniem stref dostępu w budynku Sądu Rejonowego w Lublińcu przy ul. Sądowa 3

Opis zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane - remont korytarzy i holi wraz
z wymianą drzwi wewnętrznych i wydzieleniem stref dostępu w budynku Sądu Rejonowego w Lublińcu przy ul. Sądowa 3, polegający w szczególności na gruntownej renowacji: posadzki, słupów i kolumn z kamienia, ozdobnych balustrad, kamiennych stopni schodowych, malowanie ścian i sufitów, a także wymianie drzwi wewnętrznych w stylu dotychczasowych, wykonanie gablot ogłoszeniowych oraz wydzieleniu stref dostępu (instalacje: kontroli dostępu, domofonowa i dzwonkowa) na poszczególnych piętrach budynku.
Budynek Sądu Rejonowego jest ujęty w ewidencji zabytków.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:
2.1Dokumentacji projektowej na:
a)remont wnętrza sądu: opis techniczny (punkt 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 i 2.3.5) oraz rysunek nr 2 Projekt rzut parteru, rysunek nr 3 Projekt rzut I piętra, rysunek nr 4 Projekt rzut II piętra, rysunek nr 8 Przekroje, rysunek nr 14 Wykaz Drzwi, rysunek nr 16 Projekt drzwi Dp-3 do korytarza na parterze, rysunek
nr 18 Widok drzwi projektowanych, rysunek nr 19 Detal drzwi projektowanych, rysunek nr 20 Detal zawiasu drzwi projektowanych, rysunek nr 21 Projekt parapetów okiennych - klatka schodowa, rysunek nr 22 Projekt poręczy przyściennej, rysunek nr 23 Detal poręczy i rysunek nr 24 gablota informacyjna- załącznik nr 8a do SIWZ.
b)instalacje niskonapięciowe: opis techniczny (punkt 2.4, 3.2) oraz rysunek nr 2 Instalacja dzwonkowa-rzut piwnic, rysunek nr 3b Instalacja kontroli dostępu-rzut parteru, rysunek nr 3c Instalacja domofonów-rzut parteru, rysunek nr 4b Instalacja kontroli dostępu-rzut I piętra, rysunek nr 4c Instalacja domofonów-rzut I piętra, rysunek nr 5b Instalacja kontroli dostępu-rzut II piętra, rysunek
nr 5c Instalacja domofonów-rzut II piętra - załącznik nr 8b do SIWZ.
2.2specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9 do SIWZ;
2.3przedmiarze robót z 07.04.2011 r. na wymianę drzwi - załącznik nr 10 do SIWZ;
2.4przedmiarze robót z 15.02.2011 r. na remont pomieszczeń (korytarze i hole) - załącznik nr 11 do SIWZ;
2.przedmiarze robót z 28.03.2011 r. na instalacje niskonapięciowe (kontroli dostępu, domofonowa i dzwonkowa) - załącznik nr 12 do SIWZ;
2.6szczegółowe warunki wykonania przedmiotu umowy - załącznik nr 13 do SIWZ.
3.Zestawienie stolarki do wykonania:
3.1drzwi Dp-1 - 23 szt. w tym 8 szt. drzwi spełniających normę EI 30;
3.2drzwi Dp-3 - 3 szt. spełniające normę EI 30;
3.3drzwi Dp-4 - 2 szt.;
3.4drzwi na parterze do bocznej klatki schodowej wykończone lekkim łukiem -1szt.;
3.5drzwi dwuskrzydłowe do piwnicy z doświetleniem - 1szt.;
3.6drzwi do pomieszczenia nr 1.21 na parterze wykonane jak Dp-1 - 1szt.
3.7przeszklone dwuskrzydłowe drzwi do bocznej klatki schodowej - 2szt.;
3.8drzwi na I piętrze między pomieszczeniem 2.6 i 2.8 spełniające wymagania klasy B według PN-90/B92270 (zamki kluczowe 2 szt. - wymagania klasy B lub C wg PN-88,B-94399).
4.Drzwi wewnętrzne (Dp-1 i Dp-4) zostaną wykonane zgodnie z projektem w stylu dotychczasowych (rysunek 14, 18, 19 i 20), oraz zgodnie z drzwiami wykonanymi
w roku 2010 w kilku pomieszczeniach sądu (toalety i sala rozpraw na II piętrze). Drzwi zostały wykonane przez firmę ZUPH Stolarstwo Ogólne - LEGAR Sławomir Legędź z siedzibą Gręboszów 19B, 97-403 Drużbice (pomalowane farbą firmy ICA - bejca koloryzująca IN 2018, lakier ogniotrwały).
5.Zgodnie z dokumentacją projektową drzwi Dp-1 (8 szt.) na holach głównych na poszczególnych piętrach muszą spełniać normę drzwi EI30.
6.Drzwi (Dp-3) na parterze, I piętrze i II piętrze między głównym holem, a bocznym korytarzem muszą spełniać normę drzwi EI30 i zostaną wykonane zgodnie z rysunkiem nr 16. Uwaga: zmiana stolarki w stosunku do projektu - zamiast z blachy tytanowej drzwi mają być wykonane z drewna sosnowego, i pomalowane jak drzwi Dp-1.
7.Uwaga: Zgodnie z przedmiarem robót na wymianę drzwi na parterze należy wykuć otwór w korytarzu 1.1 do pomieszczenia 1.21 i wykonać drzwi i futryny jak pozostałe drzwi Dp-1 o wymiarze 80x205. Obok drzwi wymienionych należy wykuć dla pracowników ochrony okienko oddzielające pomieszczenie 1.21 i 1.1. Wymiary 100x100 (szyba P-4 lub P-5), otwór obudowany drewnem w stylu drzwi.
8.Uwaga: na rysunku nr 14 Wykaz Drzwi zmienia się: liczba drzwi Dp-1 tj. ogółem
sztuk 23 i liczba drzwi Dp-3 tj. ogółem sztuk 3. Nie należy wyceniać wykonania drzwi Dp-2, Dp-5, Dp-6, Dp-7, Dp-8, Dp-9, Dp-10 i Dp-zab.
9.Uwaga: Należy wycenić 9 szt. zaczepów elektromagnetycznych w drzwiach wydzielających strefy dostępu (zaczep elektromagnetyczny zamontowany przez wykonawcę drzwi). Dodatkowo należy wycenić 9 szt. gałek jednostronnych do drzwi.
10.Dokładny kolor ścian zostanie uzgodniony z ZAMAWIAJĄCYM i projektantem po podpisaniu umowy.
11.Dokumentacja projektowa (rysunek nr 2 Projekt rzut parteru, rysunek nr 3 Projekt rzut I piętra, rysunek nr 4 Projekt rzut II piętra, rysunek nr 2 Instalacja dzwonkowa-rzut piwnic, rysunek nr 3b Instalacja kontroli dostępu-rzut parteru, rysunek nr 3c Instalacja domofonów-rzut parteru, rysunek nr 4b Instalacja kontroli dostępu-rzut I piętra, rysunek nr 4c Instalacja domofonów-rzut I piętra, rysunek nr 5b Instalacja kontroli dostępu-rzut II piętra, rysunek nr 5c Instalacja domofonów-rzut II piętra) dostępna w siedzibie Sądu Rejonowego w Lublińcu.
12Dokumentacja projektowa obejmuje:
12.1 projekt architektoniczno-budowlany na remont wnętrza Sądu Rejonowego
w Lublińcu;
12.2 projekt architektoniczno-budowlany na wykonanie instalacji iskonapięciowych
w Sądzie Rejonowym w Lublińcu;
12.3 specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.
13.Przedmiary robót - pełnią jedynie funkcję pomocniczą
Elementy robót nie ujęte w kosztorysie ofertowym lub niewycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (dokumentacja projektowa, specyfikacja istotnych warunków zamówienia) ZAMAWIAJĄCY uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń WYKONAWCY z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od WYKONAWCÓW bardzo wnikliwe sprawdzenie dokumentacji jak i warunków panujących na terenie prac remontowych. Skutki jakichkolwiek błędów w kosztorysach ofertowych opracowanych przez WYKONAWCĘ obciążają WYKONAWCĘ zamówienia - musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
14.Wyroby budowlane zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być oznakowane znakiem CE, B, posiadać odpowiednie certyfikaty, być wolne od wad i usterek oraz spełniać standardy jakościowe.
15.Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia odbywać będą się na czynnym obiekcie, co wiąże się z odpowiednim ułożeniem harmonogramu robót.
16.Wymagany okres rękojmi na wykonane roboty budowlane (w tym zastosowane materiały) - 36 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru.
17.Dokładne wymiary WYKONAWCA powinien sprawdzić w naturze.
18.Od WYKONAWCÓW oczekuje się dokonania wizji lokalnej na terenie przyszłych robót oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 71232

Data publikacji: 2011-04-08

Nazwa: Sąd Rejonowy w Lublińcu

Ulica: ul. Sądowa 3

Numer domu: 3

Miejscowość: Lubliniec

Kod pocztowy: 42-700

Województwo / kraj: śląskie

Numer telefonu: 0-34 3515100, 3515156

Numer faxu: 0-34 3515133

Adres strony internetowej: www.lubliniec.sr.gov.pl

Regon: 00032210000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane - remont korytarzy i holi wraz z wymianą drzwi wewnętrznych i wydzieleniem stref dostępu w budynku Sądu Rejonowego w Lublińcu przy ul. Sądowa 3

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane - remont korytarzy i holi wraz
z wymianą drzwi wewnętrznych i wydzieleniem stref dostępu w budynku Sądu Rejonowego w Lublińcu przy ul. Sądowa 3, polegający w szczególności na gruntownej renowacji: posadzki, słupów i kolumn z kamienia, ozdobnych balustrad, kamiennych stopni schodowych, malowanie ścian i sufitów, a także wymianie drzwi wewnętrznych w stylu dotychczasowych, wykonanie gablot ogłoszeniowych oraz wydzieleniu stref dostępu (instalacje: kontroli dostępu, domofonowa i dzwonkowa) na poszczególnych piętrach budynku.
Budynek Sądu Rejonowego jest ujęty w ewidencji zabytków.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:
2.1Dokumentacji projektowej na:
a)remont wnętrza sądu: opis techniczny (punkt 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 i 2.3.5) oraz rysunek nr 2 Projekt rzut parteru, rysunek nr 3 Projekt rzut I piętra, rysunek nr 4 Projekt rzut II piętra, rysunek nr 8 Przekroje, rysunek nr 14 Wykaz Drzwi, rysunek nr 16 Projekt drzwi Dp-3 do korytarza na parterze, rysunek
nr 18 Widok drzwi projektowanych, rysunek nr 19 Detal drzwi projektowanych, rysunek nr 20 Detal zawiasu drzwi projektowanych, rysunek nr 21 Projekt parapetów okiennych - klatka schodowa, rysunek nr 22 Projekt poręczy przyściennej, rysunek nr 23 Detal poręczy i rysunek nr 24 gablota informacyjna- załącznik nr 8a do SIWZ.
b)instalacje niskonapięciowe: opis techniczny (punkt 2.4, 3.2) oraz rysunek nr 2 Instalacja dzwonkowa-rzut piwnic, rysunek nr 3b Instalacja kontroli dostępu-rzut parteru, rysunek nr 3c Instalacja domofonów-rzut parteru, rysunek nr 4b Instalacja kontroli dostępu-rzut I piętra, rysunek nr 4c Instalacja domofonów-rzut I piętra, rysunek nr 5b Instalacja kontroli dostępu-rzut II piętra, rysunek
nr 5c Instalacja domofonów-rzut II piętra - załącznik nr 8b do SIWZ.
2.2specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9 do SIWZ;
2.3przedmiarze robót z 07.04.2011 r. na wymianę drzwi - załącznik nr 10 do SIWZ;
2.4przedmiarze robót z 15.02.2011 r. na remont pomieszczeń (korytarze i hole) - załącznik nr 11 do SIWZ;
2.przedmiarze robót z 28.03.2011 r. na instalacje niskonapięciowe (kontroli dostępu, domofonowa i dzwonkowa) - załącznik nr 12 do SIWZ;
2.6szczegółowe warunki wykonania przedmiotu umowy - załącznik nr 13 do SIWZ.
3.Zestawienie stolarki do wykonania:
3.1drzwi Dp-1 - 23 szt. w tym 8 szt. drzwi spełniających normę EI 30;
3.2drzwi Dp-3 - 3 szt. spełniające normę EI 30;
3.3drzwi Dp-4 - 2 szt.;
3.4drzwi na parterze do bocznej klatki schodowej wykończone lekkim łukiem -1szt.;
3.5drzwi dwuskrzydłowe do piwnicy z doświetleniem - 1szt.;
3.6drzwi do pomieszczenia nr 1.21 na parterze wykonane jak Dp-1 - 1szt.
3.7przeszklone dwuskrzydłowe drzwi do bocznej klatki schodowej - 2szt.;
3.8drzwi na I piętrze między pomieszczeniem 2.6 i 2.8 spełniające wymagania klasy B według PN-90/B92270 (zamki kluczowe 2 szt. - wymagania klasy B lub C wg PN-88,B-94399).
4.Drzwi wewnętrzne (Dp-1 i Dp-4) zostaną wykonane zgodnie z projektem w stylu dotychczasowych (rysunek 14, 18, 19 i 20), oraz zgodnie z drzwiami wykonanymi
w roku 2010 w kilku pomieszczeniach sądu (toalety i sala rozpraw na II piętrze). Drzwi zostały wykonane przez firmę ZUPH Stolarstwo Ogólne - LEGAR Sławomir Legędź z siedzibą Gręboszów 19B, 97-403 Drużbice (pomalowane farbą firmy ICA - bejca koloryzująca IN 2018, lakier ogniotrwały).
5.Zgodnie z dokumentacją projektową drzwi Dp-1 (8 szt.) na holach głównych na poszczególnych piętrach muszą spełniać normę drzwi EI30.
6.Drzwi (Dp-3) na parterze, I piętrze i II piętrze między głównym holem, a bocznym korytarzem muszą spełniać normę drzwi EI30 i zostaną wykonane zgodnie z rysunkiem nr 16. Uwaga: zmiana stolarki w stosunku do projektu - zamiast z blachy tytanowej drzwi mają być wykonane z drewna sosnowego, i pomalowane jak drzwi Dp-1.
7.Uwaga: Zgodnie z przedmiarem robót na wymianę drzwi na parterze należy wykuć otwór w korytarzu 1.1 do pomieszczenia 1.21 i wykonać drzwi i futryny jak pozostałe drzwi Dp-1 o wymiarze 80x205. Obok drzwi wymienionych należy wykuć dla pracowników ochrony okienko oddzielające pomieszczenie 1.21 i 1.1. Wymiary 100x100 (szyba P-4 lub P-5), otwór obudowany drewnem w stylu drzwi.
8.Uwaga: na rysunku nr 14 Wykaz Drzwi zmienia się: liczba drzwi Dp-1 tj. ogółem
sztuk 23 i liczba drzwi Dp-3 tj. ogółem sztuk 3. Nie należy wyceniać wykonania drzwi Dp-2, Dp-5, Dp-6, Dp-7, Dp-8, Dp-9, Dp-10 i Dp-zab.
9.Uwaga: Należy wycenić 9 szt. zaczepów elektromagnetycznych w drzwiach wydzielających strefy dostępu (zaczep elektromagnetyczny zamontowany przez wykonawcę drzwi). Dodatkowo należy wycenić 9 szt. gałek jednostronnych do drzwi.
10.Dokładny kolor ścian zostanie uzgodniony z ZAMAWIAJĄCYM i projektantem po podpisaniu umowy.
11.Dokumentacja projektowa (rysunek nr 2 Projekt rzut parteru, rysunek nr 3 Projekt rzut I piętra, rysunek nr 4 Projekt rzut II piętra, rysunek nr 2 Instalacja dzwonkowa-rzut piwnic, rysunek nr 3b Instalacja kontroli dostępu-rzut parteru, rysunek nr 3c Instalacja domofonów-rzut parteru, rysunek nr 4b Instalacja kontroli dostępu-rzut I piętra, rysunek nr 4c Instalacja domofonów-rzut I piętra, rysunek nr 5b Instalacja kontroli dostępu-rzut II piętra, rysunek nr 5c Instalacja domofonów-rzut II piętra) dostępna w siedzibie Sądu Rejonowego w Lublińcu.
12Dokumentacja projektowa obejmuje:
12.1 projekt architektoniczno-budowlany na remont wnętrza Sądu Rejonowego
w Lublińcu;
12.2 projekt architektoniczno-budowlany na wykonanie instalacji iskonapięciowych
w Sądzie Rejonowym w Lublińcu;
12.3 specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.
13.Przedmiary robót - pełnią jedynie funkcję pomocniczą
Elementy robót nie ujęte w kosztorysie ofertowym lub niewycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (dokumentacja projektowa, specyfikacja istotnych warunków zamówienia) ZAMAWIAJĄCY uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń WYKONAWCY z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od WYKONAWCÓW bardzo wnikliwe sprawdzenie dokumentacji jak i warunków panujących na terenie prac remontowych. Skutki jakichkolwiek błędów w kosztorysach ofertowych opracowanych przez WYKONAWCĘ obciążają WYKONAWCĘ zamówienia - musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
14.Wyroby budowlane zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być oznakowane znakiem CE, B, posiadać odpowiednie certyfikaty, być wolne od wad i usterek oraz spełniać standardy jakościowe.
15.Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia odbywać będą się na czynnym obiekcie, co wiąże się z odpowiednim ułożeniem harmonogramu robót.
16.Wymagany okres rękojmi na wykonane roboty budowlane (w tym zastosowane materiały) - 36 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru.
17.Dokładne wymiary WYKONAWCA powinien sprawdzić w naturze.
18.Od WYKONAWCÓW oczekuje się dokonania wizji lokalnej na terenie przyszłych robót oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty

Kody CPV:
450000007 (Roboty budowlane)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
454421008 (Roboty malarskie)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
454211005 (Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów)

Kod CPV szóstej częsci zamówienia:
453156004 (Instalacje niskiego napięcia)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie zamówień uzupełniających: Powtórzenie zamówień tego samego rodzaju.

Czas: D

Data zakończenia: 30/11/2011

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
ZAMAWIAJĄCY nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie:
ZAMAWIAJĄCY uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli WYKONAWCA wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał lub wykonuje co najmniej trzy roboty budowlane polegające na renowacji pomieszczeń w budynkach zabytkowych lub wpisanych do ewidencji zabytków
o wartości kontraktów co najmniej 450.000 zł. brutto każdy. Niespełnienie przez WYKONAWCĘ któregokolwiek kryterium oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia spowoduje wykluczenie WYKONAWCY.

Potencjał techniczny:
ZAMAWIAJĄCY nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
ZAMAWIAJĄCY uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli WYKONAWCA wykaże osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
w szczególności odpowiedzialne za kontrolę jakości oraz kierowanie robotami budowlanymi na obiektach zabytkowych. Osoby te muszą posiadać uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. W przypadku podpisania umowy z WYKONAWCĄ, do wykonania robót budowlanych zostaną dopuszczone przez ZAMAWIAJĄCEGO wyłącznie osoby, które posiadają uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Niemożność wykazania się WYKONAWCY dysponowaniem osób do wykonania zamówienia w treści jak w postawionym kryterium spowoduje wykluczenie WYKONAWCY.

Sytuacja ekonomiczna:
ZAMAWIAJĄCY uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli WYKONAWCA przedłoży dokument opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, iż WYKONAWCA jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości nie mniejszej niż 100.000 zł. związanej z przedmiotem zamówienia.

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1. wypełniony, ostemplowany i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ (oryginał); 2. parafowany projekt umowy - załącznik nr 4 do SIWZ; 3. oświadczenie o powierzeniu części robót podwykonawcom, ze wskazaniem zakresu robót, które wykonywać będą podwykonawcy załącznik nr 7 do SIWZ - oryginał. 4. ostemplowane i podpisane szczegółowe warunki wykonania przedmiotu umowy - załącznik nr 13 do SIWZ.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
W przypadku ujawnienia w trakcie prowadzenia robót odstępstw od dokumentacji technicznej lub uwarunkowań organizacyjnych leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza ewentualną możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.lubliniec.sr.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Rejonowy w Lublińcu ul. Sądowa 3, 42-700 Lubliniec

Data składania wniosków, ofert: 22/04/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Sąd Rejonowy w Lublińcu ul. Sądowa 3, 42-700 Lubliniec pokój nr 8 (biuro podawcze)

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi