316372 / 2011-10-03 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny (Zamość)

Oryginalny toner C782X2CG Niebieski (regenerowalny) Wydajny marki Lexmark

Cena: 3094.68 PLN

Dostawa i montaż regałów archiwalnych do trzech pomieszczeń archiwum Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim przy ul. Zamoyskiego 94

Opis zamówienia

Dostawa i montaż regałów archiwalnych do trzech pomieszczeń archiwum Sądu Rejonowego w Janowie Luberlskim wg parametrów technicznych, opisu poszczególnych podzespołów, ilości mb szczegółowo zawartych w rozdziale XV siwz

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 316372

Data publikacji: 2011-10-03

Nazwa: Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny

Ulica: ul. Akademicka 1

Numer domu: 1

Miejscowość: Zamość

Kod pocztowy: 22-400

Województwo / kraj: lubelskie

Numer telefonu: 084 6384813, 6382950

Numer faxu: 084 6393359

Adres strony internetowej: www.zamosc.so.gov.pl

Regon: 00057072000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa i montaż regałów archiwalnych do trzech pomieszczeń archiwum Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim przy ul. Zamoyskiego 94

Rodzaj zamówienia: D

Przedmiot zamówienia:
Dostawa i montaż regałów archiwalnych do trzech pomieszczeń archiwum Sądu Rejonowego w Janowie Luberlskim wg parametrów technicznych, opisu poszczególnych podzespołów, ilości mb szczegółowo zawartych w rozdziale XV siwz

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 15/12/2011

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wnieseinia wadium

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca oświadczy, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działanosci lub czynności

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie minimum jedną dostawe regałów jezdnych o wartosci co najmniej 100.000 zlotych brutto

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiającu uzna spełnienie tego warunku jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działnosci zwiazanej z przedmiotem zamówienia na kowtę co najmniej 100.000 zł

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1) zmiana terminów realizacji umowy, w tym szczegółowego harmonogramu realizacji przedmiotu umowy, z przyczyn niezależnych od Stron,
2) zmiana terminów realizacji umowy, w tym szczegółowego harmonogramu realizacji przedmiotu umowy, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
3) zmiana terminów realizacji umowy, w tym szczegółowego harmonogramu realizacji przedmiotu umowy, wywołana prowadzonymi w budynku robotami budowlanymi,
4)dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.zamosc.so.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
ul. Akademicka 1, 22-400 Zamość - Sąd Okręgowy Oddział Administracyjny

Data składania wniosków, ofert: 12/10/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 09:00

Miejsce składania:
Sąd Okręgowy w Zamościu Oddział Administracyjny, ul. Akademicka 1, 22-400 Zamość, wejści F, pokój nr 107

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
391311000 (Regały archiwalne)

Podobne przetargi