114573 / 2013-06-17 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie (Warszawa)

Malowania ścian i sufitów w budynku będącym siedzibą Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie przy
ul. A. Kocjana 3 w Warszawie

Opis zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie: malowania ścian i sufitów w budynku będącym siedzibą Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie przy ul. A. Kocjana 3 w Warszawie. Roboty prowadzone będą w budynkach oznaczonych: 4.1, 4.2, 4.3, oraz w budynku 8 i zgodnie z dokumentacją przetargową obejmują:
- roboty zabezpieczające oraz roboty towarzyszące, (przenoszenie mebli i akt, demontaż i montaż
elementów wyposażenia ruchomego, zabezpieczenie folią na czas remontu podłóg, drzwi, okien,
niemalowanych elementów wyposażenia itp.)
- roboty przygotowawcze, (odbicie tynków wew. usuwanie wykwitów-zacieków w miejscach
wskazanych, wykonanie pasów tynku zwykłego, naprawa pęknięć łączeń okładzin z płyt
gipsowo-kartonowych, przygotowanie powierzchni pod malowanie, szpachlowanie tynków,
gruntowanie podłoży
- roboty polegające na położeniu powłok malarskich (dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych, dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych zgodnie z przedmiarami).
- montaż desek odbojowych (zgodnie z przedmiarami)

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 114573

Data publikacji: 2013-06-17

Nazwa: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie

Ulica: ul. Kocjana 3

Numer domu: 3

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 01-473

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 22 328 65 88

Numer faxu: 22 328 65 89

Regon: 14035663600000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Malowania ścian i sufitów w budynku będącym siedzibą Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie przy
ul. A. Kocjana 3 w Warszawie

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie: malowania ścian i sufitów w budynku będącym siedzibą Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie przy ul. A. Kocjana 3 w Warszawie. Roboty prowadzone będą w budynkach oznaczonych: 4.1, 4.2, 4.3, oraz w budynku 8 i zgodnie z dokumentacją przetargową obejmują:
- roboty zabezpieczające oraz roboty towarzyszące, (przenoszenie mebli i akt, demontaż i montaż
elementów wyposażenia ruchomego, zabezpieczenie folią na czas remontu podłóg, drzwi, okien,
niemalowanych elementów wyposażenia itp.)
- roboty przygotowawcze, (odbicie tynków wew. usuwanie wykwitów-zacieków w miejscach
wskazanych, wykonanie pasów tynku zwykłego, naprawa pęknięć łączeń okładzin z płyt
gipsowo-kartonowych, przygotowanie powierzchni pod malowanie, szpachlowanie tynków,
gruntowanie podłoży
- roboty polegające na położeniu powłok malarskich (dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych, dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych zgodnie z przedmiarami).
- montaż desek odbojowych (zgodnie z przedmiarami)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 15/10/2013

Informacja na temat wadium:
Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 10 000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100).

Zaliczka: Nie

Wiedza i doświadczenie:
Wykaz robót budowlanych, w tym w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku

Oświadczenie nr 16: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zamawiający, w sytuacji uzasadnionej zmianą przepisów prawa, wystąpieniem okoliczności nie spowodowanych zawinionym działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze Stron umowy lub wystąpieniem okoliczności nieprzewidzianych przez Strony w momencie zawierania umowy, przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie i okolicznościach:
1) przedmiotu (zakresu) i sposobu realizacji umowy,
2) terminu realizacji umowy, o czas opóźnienia, który nie był spowodowany zawinionym działaniem Wykonawcy jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy: na uzasadniony wniosek Zamawiającego, na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub z powodu działania siły wyższej w rozumieniu odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego (np.: pożar, trzęsienie ziemi );
3) osób realizujących przedmiot umowy, za uprzednią zgodą Zamawiającego, w formie pisemnej,
4) zmiany wysokości podatku VAT, w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
5) zmiany podwykonawcy robót, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniem przez nowego podwykonawcę takich samych warunków jak podwykonawca pierwotny
6) zmiany wynagrodzenia ryczałtowego brutto w przypadku zmiany obowiązującej wysokości stawki podatku VAT.

3. Warunkiem dokonania zmian, o których jest mowa w ust. 2 jest złożenie uzasadnionego wniosku przez Stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez Strony stosownego protokołu.
4. Zmiana umowy może być dokonana za porozumieniem Stron w formie pisemnego aneksu. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.

Kod kryterium cenowe: A

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, ul A. Kocjana3, 01-473 Warszawa, Bud E, I piętro, pokój 1122

Data składania wniosków, ofert: 03/07/2013

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Sąd Rejonowy dla Warszawy - Żoliborza w Warszawie, ul. A. Kocjana 3
01-473 Warszawa

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV: 454000000

Kod CPV drugiej częsci zamówienia: 454400000

Podobne przetargi