75512 / 2010-03-17 - Administracja samorządowa / Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie (Rzeszów)
Adaptacja budynku garażowego na pomieszczenia laboratoryjno -administracyjne dla potrzeb PZDW w Rzeszowie przy ul. B. Żeleńskiego 19a - II etap
Opis zamówienia
Zamówienie obejmuje:
a)zakres robót określony w Rozdziale IV Przedmiar robót specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
b)udzielenie gwarancji na wykonane roboty - min. 5 lat.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 75512
Data publikacji: 2010-03-17
Nazwa:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Ulica: ul. Boya Żeleńskiego 19a
Numer domu: 19a
Miejscowość: Rzeszów
Kod pocztowy: 35-105
Województwo / kraj: podkarpackie
Numer telefonu: 017 8609490
Numer faxu: 017 8609460
Adres strony internetowej: www.pzdw.pl
Regon: 69058767000000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Adaptacja budynku garażowego na pomieszczenia laboratoryjno -administracyjne dla potrzeb PZDW w Rzeszowie przy ul. B. Żeleńskiego 19a - II etap
Rodzaj zamówienia: B
Przedmiot zamówienia:
Zamówienie obejmuje:
a)zakres robót określony w Rozdziale IV Przedmiar robót specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
b)udzielenie gwarancji na wykonane roboty - min. 5 lat.
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak
Określenie zamówień uzupełniających:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp. Będą one udzielane jeżeli zajdzie potrzeba powtórzenia tego samego rodzaju zamówienia.
Czas: D
Data zakończenia: 31/07/2010
Informacja na temat wadium:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 4 934,00 PLN
Zaliczka: Nie
Wiedza i doświadczenie:
Za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia określonego w pkt 5.2.1) Instrukcji dla wykonawców Zamawiający uzna udokumentowanie w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonanie min. 2 zamówień porównywalnych z przedmiotem zamówienia. (na załączniku Nr 5 do oferty).
Jako zamówienie porównywalne rozumie się wykonanie robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku o kubaturze min. 2 500,00 m3
Potencjał techniczny:
Za spełnienie warunku określonego w pkt 5.2.2) Instrukcji dla wykonawców Zamawiający uzna:
a) udokumentowanie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym min.:
- środek transportu - 1szt.;
- przecinarka do glazury - 1szt.;
- rusztowania elewacyjne - kpl.;
- zagęszczarka - 1 szt.
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Za spełnienie warunku określonego w pkt 5.2.3) Instrukcji dla wykonawców Zamawiający uzna udokumentowanie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia min.
Stanowisko - Kierownik budowy, Całkowite doświadczenie min. 5 lat
UWAGA! Ilość lat doświadczeń należy liczyć od daty wystawienia uprawnień
o specjalności ogólno- budowlanej.
Sytuacja ekonomiczna:
Za spełnienie warunku określonego w pkt 5.2.4) Instrukcji dla wykonawcówZamawiający uzna posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Oświadczenie nr 2: Tak
Oświadczenie nr 4: Tak
Oświadczenie nr 6: Tak
Oświadczenie nr 7: Tak
Oświadczenie nr 10: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
inne_dokumenty:
Do oferty należy dołączyć:
1) Zakresy robót, które zostaną powierzone podwykonawcom według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do oferty (w przypadku realizacji robót siłami własnymi należy wpisać nie dotyczy).
2) Dowód wniesienia wadium.
3) Wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy - wg wzoru - Rozdział III SIWZ.
4) Wypełniony wykaz cen czynników produkcji - wg wzoru - załącznik Nr 1 do kosztorysu ofertowego.
5) Podpisany Przedmiar robót - Rozdział IV SIWZ.
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że wystąpią okoliczności które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy. W szczególności mogą być to:
- niesprzyjające warunki atmosferyczne (np. opady deszczu i/lub śniegu, silny wiatr, temperatura powietrza, przy której niedopuszczalne jest prowadzenie robót drogowych i mostowych, powodzie) powodujące utrudnienia w realizacji przedmiotu umowy;
- działanie siły wyższej;
- okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy inżynierskiej;
- zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa;
- udokumentowana niezależna od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy;
- wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w wysokości wynagrodzenia umownego w całości lub poszczególnych latach (np. poprzez zmianę harmonogramu płatności, harmonogramu rzeczowo-finansowego)
- wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w przedmiocie umowy (np. zmiana technologii, zmiana materiału);
- wystąpienie konieczności zmniejszenia wartości robót z tytułu dokonania potrąceń za wady trwałe;
- wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany osób które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia (przewidzianych w ofercie), na osoby o co najmniej równoważnych kwalifikacjach i doświadczeniu;
- wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany terminu/terminów wykonania umowy.
Powyższe okoliczności stanowią warunki zmiany umowy, o których mowa
w art. 144 ust. 1 PZP w przypadku wystąpienia takiej okoliczności.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej
w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian
w wynagrodzeniu umownym.
Kod kryterium cenowe: A
Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.pzdw.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, pok. Nr 40 lub po uprzednim zamówieniu za zaliczeniem pocztowym (na koszt Wykonawcy)
Data składania wniosków, ofert: 07/04/2010
Godzina składania wniosków, ofert: 09:00
Miejsce składania:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, pok. Nr 8
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Kody CPV:
450000007 (Roboty budowlane)
Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
452100002 (Roboty budowlane w zakresie budynków)
Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
453000000 (Roboty instalacyjne w budynkach)
Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)
Kod CPV piątej częsci zamówienia:
453151009 (Instalacyjne roboty elektrotechniczne)
Kod CPV szóstej częsci zamówienia:
452321412 (Roboty grzewcze)
Kod CPV siódmej częsci zamówienia:
453312008 (Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych)
Kod CPV ósmej częsci zamówienia:
453510002 (Mechaniczne instalacje inżynieryjne)
Podobne przetargi
273839 / 2013-12-17 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Tunel komunikacyjny (łącznik ) pomiędzy istniejącym tunelem a obiektem Regionalnego Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży ( RORE dla DiM )wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przebudową istniejących sieci podziemnych oraz rozbudowa istniejącego tunelu komunikacyjnego o wyjście ewakuacyjne i przebudowa z remontem istniejącego tunelu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przebudową istniejących sieci podziemnych
144615 / 2013-07-16 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu - Przemyśl (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
wykonanie zadania pn. usuwanie skutków klęsk żywiołowych - remont drogi powiatowej Nr 2089R Arłamów-Makowa km 17+900 - 20+994
215174 / 2012-06-22 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II - Krosno (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
EZ/215/67/2012 Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pt. Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie - przebudowa fragmentu sieci wodociągowej od budynku tlenowni-sprężarkowni do nowo wykonanego odcinka sieci wodociągowej przy SOR - pod potrzeby bloku operacyjnego - III
289356 / 2015-10-28 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Nisko - Nisko (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Zamówienie dodatkowe w robotach budowlanych przy realizacji zadania pod nazwą: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wykonanie remontu dróg gminnych, położonych na terenie osiedla Centrum w Nisku.
235077 / 2012-11-07 - Administracja samorzÄ…dowa
Wójt Gminy Wiązownica - Wiązownica (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Rozbudowa i przebudowa Gminnego Centrum Kultury w WiÄ…zownicy wraz z termomodernizacjÄ… obiektu
128339 / 2014-06-13 - Uczelnia publiczna
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Åukasiewicza - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa domów studenckich Akapit i Arcus pod względem zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz remont elewacji i pokrycia dachowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w zakresie dobudowanych przy ścianach szczytowych zewnętrznych schodów ewakuacyjnych
36563 / 2011-02-01 - Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowości prawnej
Nadleśnictwo Leżajsk - Leżajsk (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont dróg leśnych i szlaków zreywkowych - usuwanie skutków powodzi
106105 / 2012-05-14 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Jeżowe - Jeżowe (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Odbudowa drogi nr 102301R Jeżowe - Załuże od km 0 + 000,00 do km 4 + 500,00
3471 / 2016-01-13 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Rozbudowa ul. Bednarskiej w Rzeszowie realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa ul. Bednarskiej
138919 / 2011-05-16 - Inny: STOWARZYSZENIE
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu - Jarosław (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Roboty budowlane obejmujące wykonanie obiektu budowlanego - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego przy ul. Wilsona 6a w Jarosławiu
201233 / 2011-07-25 - Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
Nadleśnictwo Leżajsk - Leżajsk (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Roboty dodatkowe wynikłe przy budowie zbiornika małej retencji wodnej Wesoła
199966 / 2012-06-13 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Sieniawa - Sieniawa (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Renowacja pomieszczeń kamienicy Wilczka
376840 / 2011-11-14 - Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
Nadleśnictwo Komańcza - Komańcza (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Roboty dodatkowe przy realizowanym zamówieniu podstawowym pod nazwą:Roboty remontowe i modernizacyjne na budynkach administracyjnych Nadleśnictwa.
58779 / 2014-03-19 - Administracja rzÄ…dowa terenowa
Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej - Przemyśl (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców i aresztu w celu wydalenia w m. Przemyśl oraz montaż wytwornicy pary oraz odwodnienia liniowego dla potrzeb ośrodka dla cudzoziemców w m. Przemyśl
352502 / 2009-10-09 - Administracja samorzÄ…dowa
Burmistrz Głogowa Małopolskiego - Głogów Małopolski (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa odcinka ul. Zbożowej w Głogowie Małopolskim na długości 55 mb
108900 / 2015-05-11 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miasto Krosno - Krosno (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
1.Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Krośnie- PM Nr 4 - docieplenie budynku. 2. Modernizacja elementów zewnętrznych obiektów oświatowych w Krośnie - PM Nr 4
250096 / 2014-07-25 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Krośnie - Krosno (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
wykonanie wymiany poziomów kanalizacyjnych i robót malarskich w budynku
Sądu Okręgowego w Krośnie, ul. Sienkiewicza 12
184948 / 2014-06-02 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Pruchnik - Pruchnik (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej przy OSP w Hawłowicach
292580 / 2011-09-16 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy - Dębica (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
REMONT POKRYCIA DACHOWEGO POLEGAJÄ„CY NA WYMIANIE POKRYCIA Z DACHÓWKI NA BLACHĘ KOSZY DACHOWYCH ORAZ CZĘŚCIOWYM REMONCIE KOMINÓW BUDYNKU ODDZIAÅÓW PSYCHIATRYCZNYCH W STRASZĘCINIE
261818 / 2015-10-05 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Krasne - Krasne (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Rozbudowa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół w Malawie
370398 / 2009-10-23 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Dróg Powiatowych - Kolbuszowa (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont drogi powiatowej nr 1 230 R Nowa WieÅ›-Zapole-Hucisko w km 0+300-1+130
225978 / 2015-09-01 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miasto Krosno - Krosno (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Legionów w Krośnie