169742 / 2011-06-22 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Słupsku (Słupsk)

Bęben obrazowy CMYK CLT-R406 (SU403A) marki Samsung

Cena: 473.55 PLN

Wykonanie, dostawę i montaż mebli na sale rozpraw i salę konferencyjną
w Sądzie Okręgowym w Słupsku.

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie mebli zgodnie z Projektem wyposażenia sal rozpraw i sali konferencyjnej Sądu Okręgowego (w skrócie Projekt wyposażenia) wraz z ich dostawą i montażem.
2. Szczegółowy opis i charakterystykę mebli zawiera Projekt wyposażenia, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 169742

Data publikacji: 2011-06-22

Nazwa: Sąd Okręgowy w Słupsku

Ulica: ul. Zamenhofa 7

Numer domu: 7

Miejscowość: Słupsk

Kod pocztowy: 76-200

Województwo / kraj: pomorskie

Numer telefonu: 059 8422041

Numer faxu: 059 8428301

Adres strony internetowej: www.slupsk.so.gov.pl

Regon: 00057067700000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie, dostawę i montaż mebli na sale rozpraw i salę konferencyjną
w Sądzie Okręgowym w Słupsku.

Rodzaj zamówienia: D

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie mebli zgodnie z Projektem wyposażenia sal rozpraw i sali konferencyjnej Sądu Okręgowego (w skrócie Projekt wyposażenia) wraz z ich dostawą i montażem.
2. Szczegółowy opis i charakterystykę mebli zawiera Projekt wyposażenia, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres trwania zamówienia w dniach: 40

Zaliczka: Nie

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw mebli o wartości nie mniejszej niż 80 000 zł każda dostawa.

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokument potwierdzenia III.5: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zamawiający przewiduje zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie harmonogramu dostaw przedmiotu zamówienia - w przypadku opóźnienia w zakończeniu robót budowlanych prowadzonych na salach rozpraw i na sali konferencyjnej.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 90

Nazwa kryterium 2: Okres gwarancji

Znaczenie kryterium 2: 10

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.slupsk.so.gov.p

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Okręgowy w Słupsku
76-200 Słupsk
ul. Zamenhofa 7 pokój nr 7
Cena za SIWZ 20 zł

Data składania wniosków, ofert: 30/06/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Sąd Okręgowy w Słupsku
76-200 Słupsk
ul. Zamenhofa 7
Biuro podawcze pokój nr 15

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
391510005 (Meble różne)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
391530009 (Meble konferencyjne)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
391111004 (Siedziska obrotowe)

Podobne przetargi