171604 / 2011-06-24 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Łodzi (Łódź)

Zestaw tuszy RainbowPack kolorowych LC-1100 (wydajne) marki Brother

Cena: 141.45 PLN

I etap remontu elewacji zabytkowego budynku Sądu Okręgowego w Łodzi
przy Pl Dąbrowskiego 5

Opis zamówienia

I. Remont zabytkowej elewacji budynku Sądu przy Pl. Dąbrowskiego 5 w Łodzi o kubaturze 47757 m³ , powierzchni użytkowej 10618 m² i wysokości 17 m:
II. Zakres robót:
a. Naprawa tynków szlachetnych wraz z ich konserwacją wg technologii konserwatorskiej - w ilości 3974 m².
b. Naprawa ubytków w elementach sztukateryjnych elewacji wg technologii konserwatorskiej.
c. Wymiana obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej na blachy cynkowo-tytanowe.
d. Oczyszczenie i naprawa ryflowanego, lastrikowego, dekoracyjnego cokołu budynku oraz gzymsów podokiennych, opasek okiennych i drzwiowych, a także ryflowanego belkowania wieńczącego kolumny i pilastry
e. Renowacja krat piwnicznych okien.
f. Renowacja drzwi wejściowych.
III. Pozostałe informacje:
1. Prace konserwatorskie mogą prowadzić wyłącznie osoby posiadające kwalifikacje wymagane do ich prowadzenia.
2. Wykonawca sporządzi dokumentację przebiegu prac konserwatorskich i ich wyników.
3. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prac konserwatorskich przy zabytku, które mogą mieć wpływ na stan zachowania zabytku.
4. cykl realizacji robót- 100 dni od dnia przekazania placu budowy.
5. Rozliczenie może nastąpić fakturami przejściowymi za częściowe wykonane i odebrane elementy robót potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
6. Wypłata za wykonane roboty nastąpi w terminie do 30 dni od przekazania przez wykonawcę faktury za wykonane roboty.
7. Wykonawca we własnym zakresie ponosi koszty zajęcia terenu pasa chodnika do wykonywania robót.
8. Realizacja prac konserwatorskich wykonywanych w godzinach 730-1530 , w poniedziałki 730-1800 nie może być uciążliwa a w związku z tym kolidować z funkcjonowaniem Sądu.
9. W czasie prowadzenia prac Wykonawca zapewni bezpieczne dojście do budynku sądu pracownikom i interesantom.
10. Kierownika budowy zapewnia wykonawca.
11. Wariant technologii prac przy zabytkowej elewacji zostanie wybrany i zatwierdzony po wykonaniu prób na obiekcie. Komisję akceptującą stanowią Przedstawiciele Konserwatora, Projektanta i Inwestora.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 171604

Data publikacji: 2011-06-24

Nazwa: Sąd Okręgowy w Łodzi

Ulica: Plac Dąbrowskiego 5

Numer domu: 5

Miejscowość: Łódź

Kod pocztowy: 90-921

Województwo / kraj: łódzkie

Numer telefonu: 042 6778900, 6778938

Numer faxu: 042 6778931

Adres strony internetowej: www.lodz.so.gov.pl

Regon: 00032316300000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
I etap remontu elewacji zabytkowego budynku Sądu Okręgowego w Łodzi
przy Pl Dąbrowskiego 5

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
I. Remont zabytkowej elewacji budynku Sądu przy Pl. Dąbrowskiego 5 w Łodzi o kubaturze 47757 m³ , powierzchni użytkowej 10618 m² i wysokości 17 m:
II. Zakres robót:
a. Naprawa tynków szlachetnych wraz z ich konserwacją wg technologii konserwatorskiej - w ilości 3974 m².
b. Naprawa ubytków w elementach sztukateryjnych elewacji wg technologii konserwatorskiej.
c. Wymiana obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej na blachy cynkowo-tytanowe.
d. Oczyszczenie i naprawa ryflowanego, lastrikowego, dekoracyjnego cokołu budynku oraz gzymsów podokiennych, opasek okiennych i drzwiowych, a także ryflowanego belkowania wieńczącego kolumny i pilastry
e. Renowacja krat piwnicznych okien.
f. Renowacja drzwi wejściowych.
III. Pozostałe informacje:
1. Prace konserwatorskie mogą prowadzić wyłącznie osoby posiadające kwalifikacje wymagane do ich prowadzenia.
2. Wykonawca sporządzi dokumentację przebiegu prac konserwatorskich i ich wyników.
3. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prac konserwatorskich przy zabytku, które mogą mieć wpływ na stan zachowania zabytku.
4. cykl realizacji robót- 100 dni od dnia przekazania placu budowy.
5. Rozliczenie może nastąpić fakturami przejściowymi za częściowe wykonane i odebrane elementy robót potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
6. Wypłata za wykonane roboty nastąpi w terminie do 30 dni od przekazania przez wykonawcę faktury za wykonane roboty.
7. Wykonawca we własnym zakresie ponosi koszty zajęcia terenu pasa chodnika do wykonywania robót.
8. Realizacja prac konserwatorskich wykonywanych w godzinach 730-1530 , w poniedziałki 730-1800 nie może być uciążliwa a w związku z tym kolidować z funkcjonowaniem Sądu.
9. W czasie prowadzenia prac Wykonawca zapewni bezpieczne dojście do budynku sądu pracownikom i interesantom.
10. Kierownika budowy zapewnia wykonawca.
11. Wariant technologii prac przy zabytkowej elewacji zostanie wybrany i zatwierdzony po wykonaniu prób na obiekcie. Komisję akceptującą stanowią Przedstawiciele Konserwatora, Projektanta i Inwestora.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres trwania zamówienia w dniach: 100

Informacja na temat wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 45 i 46 Ustawy:
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 20000,00 złotych.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
7. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego - 55101013710004041391200000 z adnotacją Wadium w przetargu ZP.XXVII-3310-11/11. Zamawiający uzna, że wadium zostało wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym
Poręczenie lub gwarancja powinna zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty zabezpieczenia określonej jako wadium następuje bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony poręczyciela-gwaranta.
Wadium wnoszone w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń kasy oszczędnościowo-kredytowej lub gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć do oferty w formie kopii dokumentu, a oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej -oryginał wadium, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty).

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków

Wiedza i doświadczenie:
na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków oraz wykonawcy wykażą że wykonali należycie w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia polegającą na remoncie elewacji pod nadzorem konserwatora w budynku wpisanym do rejestru zabytków o wartości 800000 zł, lub nie więcej niż trzech takich robotach o łącznej wartości 800000 zł,

Potencjał techniczny:
na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków oraz oświadczenia o kwalifikacjach osób wykonujących zamówienie w szczególności dysponowaniu co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi tj. posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej dwuletnią praktyką zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków () . Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi wydane winny być, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578) i być czynnym członkiem właściwej Izby Samorządu Zawodowego

Sytuacja ekonomiczna:
na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków potwierdzającego iż wykonawca posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku
podpisywania oferty przez pełnomocnika do oferty załączyć należy pełnomocnictwo z wyszczególnieniem jego zakresu, w oryginale lub w odpisie poświadczonym notarialnie

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Wszelkie zmiany Umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności. 2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w sprawie
zamówienia publicznego regulujących następujące zagadnienia: a) harmonogramu realizacji robót i terminu
wykonania umowy b) zmiana osób wymienionych w umowie c) zakres robót powierzonych do wykonania
przez podwykonawców 3. Zmiana harmonogramu realizacji robót oraz terminu wykonania umowy możliwa
jest w następujących przypadkach: a) opóźnienia Zamawiającego związanego z przekazaniem terenu
budowy, dokonaniem odbioru robót, b) jakichkolwiek opóźnień, utrudnień lub przeszkód spowodowanych
przez osoby i podmioty trzecie, c) wystąpienia siły wyższej. Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej
umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą skutkować zmianą wynagrodzenia Wykonawcy

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.lodz.so.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Okręgowy w Łodzi
90-921 Łódź Pl. Dąbrowskiego 5 Samodzielna Sekcja ds. zamówień publicznych

Data składania wniosków, ofert: 11/07/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
SĄD OKRĘGOWY W ŁODZI Pl. Dąbrowskiego 5 90-921 Łódź BIURO
PODAWCZE

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
454531008 (Roboty renowacyjne)

Podobne przetargi