144509 / 2014-07-04 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Koninie (Konin)

Oryginalny toner nr CRG728BK Czarny marki Canon

Cena: 276.75 PLN

Remont dachu wraz z obróbkami blacharskimi oraz odnowienie elewacji budynku Sądu Okręgowego w Koninie przy ul. Energetyka 5

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Remont dachu wraz z obróbkami blacharskimi oraz odnowienie elewacji budynku Sądu Okręgowego w Koninie przy ul. Energetyka 5 obejmujący m.in.:
1.1. montaż nowego wyłazu dachowego,
1.2. wykonanie nowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej oraz obróbek blacharskich attyki,
1.3. montaż rynien i rur spustowych w elewacji frontowej nad wykuszem i wejściem głównym,
1.4. oczyszczenie i mechaniczne zmycie elewacji,
1.5. remont tynku wykusza w elewacji frontowej - przyklejenie siatki z klejem,
1.6. malowanie farbą silikatową fragmentów elewacji z tynku gładkiego,
1.7. remont wejścia dla pracowników w elewacji frontowej. Rozebranie istniejącego podestu. Wykonanie nawierzchni z kostki z montażem wycieraczki systemowej,
1.8. wymiana barierki przy wejściu w elewacji północnej na nową ze stali nierdzewnej,
1.9. montaż nawiewników podokiennych w gabinetach lekarskich,
1.10. montaż wentylatorów wyciągowych w gabinetach lekarskich,
1.11. wymiana bram garażowych, remont pokrycia garażu, posadzki przy wpustach i nawierzchni wjazdu,
1.12. dostawa i montaż budek lęgowych dla ptaków (zgodnie z Decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, nr WPN-II.6401.150.2014.AS z 18.06.2014r. i opinią ornitologiczna opracowaną przez mgr inż. Przemysława Kubackiego),
1.13. drobne prace remontowe w toaletach i pomieszczeniach biurowych
2. Przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o dokumentację przetargową oraz wizję lokalną w miejscu prowadzenia robót. W razie stwierdzenia przez wykonawcę, że dokumentacja przetargowa zawiera błędy lub braki, winien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie zamawiającego.
2.1. W związku z tym, że remont prowadzony będzie na czynnym obiekcie, wykonawca winien zachować wszelkie warunki bezpieczeństwa.
2.2. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w sposób umożliwiający niezakłóconą pracę Sądu.
2.3. Zamawiający wymaga aby roboty kolidujące z normalną pracą użytkowników obiektu, były prowadzone po godzinie 14-tej i w dni wolne od pracy Sądu.
2.4. Wykonawca w sytuacji zaistnienia konieczności zajęcia pasa drogowego we własnym zakresie dokona niezbędnych zgłoszeń i pokryje wszelkie koszty z tym związane.
2.5. Ze względu na charakter pracy Sądu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość okresowego przerwania prac lub czasowego ich ograniczenia.
2.6. Roboty będą prowadzone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, który stanowić będzie załącznik do umowy. Harmonogram zostanie opracowany w porozumieniu z Zamawiającym w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy.
2.7. Szczegółowy zakres robót do wykonania określony został w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 1 oraz w Opinii ornitologicznej opracowanej przez mgr inż. Przemysława Kubackiego (GRUS) - załącznik nr 1A i Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, nr WPN-II.6401.150.2014.AS z 18.06.2014r. - załącznik nr 1B do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 144509

Data publikacji: 2014-07-04

Nazwa: Sąd Okręgowy w Koninie

Ulica: ul. Energetyka 5

Numer domu: 5

Miejscowość: Konin

Kod pocztowy: 62-510

Województwo / kraj: wielkopolskie

Numer telefonu: 63 2423022 w. 176, 155

Numer faxu: 63 2426569

Adres strony internetowej: www.konin.so.gov.pl

Regon: 31161505700000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont dachu wraz z obróbkami blacharskimi oraz odnowienie elewacji budynku Sądu Okręgowego w Koninie przy ul. Energetyka 5

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest Remont dachu wraz z obróbkami blacharskimi oraz odnowienie elewacji budynku Sądu Okręgowego w Koninie przy ul. Energetyka 5 obejmujący m.in.:
1.1. montaż nowego wyłazu dachowego,
1.2. wykonanie nowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej oraz obróbek blacharskich attyki,
1.3. montaż rynien i rur spustowych w elewacji frontowej nad wykuszem i wejściem głównym,
1.4. oczyszczenie i mechaniczne zmycie elewacji,
1.5. remont tynku wykusza w elewacji frontowej - przyklejenie siatki z klejem,
1.6. malowanie farbą silikatową fragmentów elewacji z tynku gładkiego,
1.7. remont wejścia dla pracowników w elewacji frontowej. Rozebranie istniejącego podestu. Wykonanie nawierzchni z kostki z montażem wycieraczki systemowej,
1.8. wymiana barierki przy wejściu w elewacji północnej na nową ze stali nierdzewnej,
1.9. montaż nawiewników podokiennych w gabinetach lekarskich,
1.10. montaż wentylatorów wyciągowych w gabinetach lekarskich,
1.11. wymiana bram garażowych, remont pokrycia garażu, posadzki przy wpustach i nawierzchni wjazdu,
1.12. dostawa i montaż budek lęgowych dla ptaków (zgodnie z Decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, nr WPN-II.6401.150.2014.AS z 18.06.2014r. i opinią ornitologiczna opracowaną przez mgr inż. Przemysława Kubackiego),
1.13. drobne prace remontowe w toaletach i pomieszczeniach biurowych
2. Przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o dokumentację przetargową oraz wizję lokalną w miejscu prowadzenia robót. W razie stwierdzenia przez wykonawcę, że dokumentacja przetargowa zawiera błędy lub braki, winien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie zamawiającego.
2.1. W związku z tym, że remont prowadzony będzie na czynnym obiekcie, wykonawca winien zachować wszelkie warunki bezpieczeństwa.
2.2. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w sposób umożliwiający niezakłóconą pracę Sądu.
2.3. Zamawiający wymaga aby roboty kolidujące z normalną pracą użytkowników obiektu, były prowadzone po godzinie 14-tej i w dni wolne od pracy Sądu.
2.4. Wykonawca w sytuacji zaistnienia konieczności zajęcia pasa drogowego we własnym zakresie dokona niezbędnych zgłoszeń i pokryje wszelkie koszty z tym związane.
2.5. Ze względu na charakter pracy Sądu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość okresowego przerwania prac lub czasowego ich ograniczenia.
2.6. Roboty będą prowadzone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, który stanowić będzie załącznik do umowy. Harmonogram zostanie opracowany w porozumieniu z Zamawiającym w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy.
2.7. Szczegółowy zakres robót do wykonania określony został w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 1 oraz w Opinii ornitologicznej opracowanej przez mgr inż. Przemysława Kubackiego (GRUS) - załącznik nr 1A i Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, nr WPN-II.6401.150.2014.AS z 18.06.2014r. - załącznik nr 1B do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kody CPV:
454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
452600007 (Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 3

Informacja na temat wadium:
1. Każdy Wykonawca składając ofertę musi wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach:
a. w pieniądzu - przelew na konto Sądu Okręgowego w Koninie - BGK O/Poznań 57 1130 1088 0001 3104 1690 0001 Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego,
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c. gwarancjach bankowych,
d. gwarancjach ubezpieczeniowych,
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
W przypadku poręczeń bankowych, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych i poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ich oryginały składane są w kasie Sądu Okręgowego (pokój nr 9) przed upływem terminu składania ofert.
2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
3. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
4. Wykonawca, który nie wniesie wymaganego wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Wiedza i doświadczenie:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał minimum jedną robotę w zakresie remontu dachu i/lub termorenowacji ścian zewnętrznych o wartości min. 200.000,00 zł brutto na czynnym obiekcie.
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że wykazane roboty zostały wykonane należycie.

Potencjał techniczny:
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje kierownikiem budowy, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiada uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Sytuacja ekonomiczna:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wartość nie mniejszą niż 200.000,00 zł.

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 13: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: A

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.konin.so.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Okręgowy w Koninie, 62-510 Konin, ul. Energetyka 5, pok. 220 Sekcja Gospodarcza

Data składania wniosków, ofert: 21/07/2014

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Sąd Okręgowy w Koninie, 62-510 Konin, ul. Energetyka 5, pok. 220 Sekcja Gospodarcza

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi