225922 / 2013-06-12 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Rejonowy w Gnieźnie (Gniezno)

Oryginalny toner 841101 Niebieski marki Ricoh

Cena: 758.50 PLN

Remont konserwatorski zabytkowego budynku Sądu przy ul. Franciszkańskiej 9/10 w Gnieźnie

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: II etap remontu - roboty budowlane i konserwatorskie ciągów komunikacyjnych II piętra, klatek schodowych oraz pomieszczeń biurowych (z wyłączeniem sali rozpraw nr 39), znajdujących się w zabytkowym budynku Sądu Rejonowego w Gnieźnie przy ul. Franciszkańskiej 9/10, zgodnie z:
a) Projektem budowlanym zamiennym do projektu konserwatorskiego - zał. nr 1 do SIWZ,
b) Projektem konserwatorskim z elementami renowacji zabytkowych wnętrz (bez pomieszczeń nr 25, 26 i 29), modernizacji sanitariatów oraz modernizacji instalacji domofonu i videodomofonu w budynku A Sądu Rejonowego w Gnieźnie przy ul. Franciszkańskiej 9 - zał. nr 2 do SIWZ,
c) Projektem wykonawczym systemu videodomofonowego oraz sterowania bramami ogrodzeniowymi - zał. nr 3 do SIWZ,
d) Projektem instalacji centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz kanalizacji sanitarnej -zał. nr 4 do SIWZ
e) Pozwoleniem konserwatorskim zamiennym - zał. nr 5 do SIWZ
f) Pozwoleniem konserwatorskim - zał. nr 6 do SIWZ
g) Pozwoleniem na budowę zamiennym - zał. nr 7 do SIWZ,
h) Pozwoleniem na budowę - zał. nr 8 do SIWZ,
i) Przedmiarem robót - zał. nr 9 do SIWZ
j) Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót - zał. nr 10 do SIWZ

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 225922

Data publikacji: 2013-06-12

Nazwa: Sąd Rejonowy w Gnieźnie

Ulica: ul. Franciszkańska 9/10

Numer domu: 9/10

Miejscowość: Gniezno

Kod pocztowy: 62-200

Województwo / kraj: wielkopolskie

Numer telefonu: 061 4239300

Numer faxu: 061 4239369

Adres strony internetowej: www.gniezno.sr.gov.pl

Regon: 00032390900000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont konserwatorski zabytkowego budynku Sądu przy ul. Franciszkańskiej 9/10 w Gnieźnie

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: II etap remontu - roboty budowlane i konserwatorskie ciągów komunikacyjnych II piętra, klatek schodowych oraz pomieszczeń biurowych (z wyłączeniem sali rozpraw nr 39), znajdujących się w zabytkowym budynku Sądu Rejonowego w Gnieźnie przy ul. Franciszkańskiej 9/10, zgodnie z:
a) Projektem budowlanym zamiennym do projektu konserwatorskiego - zał. nr 1 do SIWZ,
b) Projektem konserwatorskim z elementami renowacji zabytkowych wnętrz (bez pomieszczeń nr 25, 26 i 29), modernizacji sanitariatów oraz modernizacji instalacji domofonu i videodomofonu w budynku A Sądu Rejonowego w Gnieźnie przy ul. Franciszkańskiej 9 - zał. nr 2 do SIWZ,
c) Projektem wykonawczym systemu videodomofonowego oraz sterowania bramami ogrodzeniowymi - zał. nr 3 do SIWZ,
d) Projektem instalacji centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz kanalizacji sanitarnej -zał. nr 4 do SIWZ
e) Pozwoleniem konserwatorskim zamiennym - zał. nr 5 do SIWZ
f) Pozwoleniem konserwatorskim - zał. nr 6 do SIWZ
g) Pozwoleniem na budowę zamiennym - zał. nr 7 do SIWZ,
h) Pozwoleniem na budowę - zał. nr 8 do SIWZ,
i) Przedmiarem robót - zał. nr 9 do SIWZ
j) Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót - zał. nr 10 do SIWZ

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie zamówień uzupełniających:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających do zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zamówienie uzupełniające będzie polegało na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia co zamówienie podstawowe. Zamówienie może być udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy, również w trakcie realizacji zamówienia podstawowego jeśli zajdzie taka konieczność.

Czas: O

Okres w miesiącach: 4

Informacja na temat wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
20.000 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 gr),
2. Termin wniesienia wadium:
a) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert pod rygorem wykluczenia z postępowania. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli:
- wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert,
- wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w miejscu wskazanym w pkt. VII.1 SIWZ , przed upływem na składanie ofert.
b) Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty przy czym:
- wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy
BGK O/Poznań 58 1130 1088 0001 3116 4490 0001
z dopiskiem wadium - przetarg nieograniczony - Remont konserwatorski Zabytkowego budynku Sądu przy ul. Franciszkańskiej 9/10 w Gnieźnie
- w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w miejscu wskazanym w pkt. VII.1 SIWZ przed upływem terminu składania ofert.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku.

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum trzech robót budowlanych o charakterze konserwatorskim, polegających na odnowieniu, przywróceniu do oryginalnego stanu, remoncie pomieszczeń zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków o minimalnej wartości 800.000,00 zł brutto każda przy czym dwie z nich zostały wykonane na obiektach czynnych (funkcjonujących) oraz przedłożenie dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże że:
a) dysponuje co najmniej jedną osobą wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami, bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, posiadającą 2 letnią praktykę na budowie przy zabytkach nieruchomych tj. spełniającą warunki określone w § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 roku (Dz.U.04.150.1579),
b) dysponuje co najmniej jedną osobą wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności:
- instalacji elektrycznych,
- instalacji sanitarnych,
- instalacji teletechnicznych.
Dopuszczalne jest dysponowanie osobami posiadającymi stosowne uprawnienia dla każdej specjalności oddzielnie
c) dysponuje co najmniej jedną osobą spełniającą warunki określone
w § 7 ust. 1 lub 2 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 09 czerwca 2004 roku (Dz.U.04.150.1579), które stanowią, że:
- ust. 1 prace konserwatorskie, prace restauratorskie lub badania konserwatorskie mogą prowadzić osoby, które posiadają tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu studiów wyższych na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub wyższych studiów
w specjalności w zakresie konserwacji zabytków oraz odbyły po ukończeniu tych studiów co najmniej 12 miesięczną praktykę zawodową w zakresie konserwacji i badania zabytków.
- ust. 2 w dziedzinach nie objętych programem wyższych studiów,
o których mowa w ust. 1, prace konserwatorskie, prace restauratorskie i badania konserwatorskie mogą prowadzić osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie w danej dziedzinie oraz odbyły co najmniej 5 letnią praktykę zawodową w zakresie konserwacji i badania zabytków.

Uwaga!:
Kierownik budowy i kierownicy robót budowlanych powinni posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2010.243.1623 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst jedn. Dz.U.2006.83.578 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże że:
a) posiada opłaconą polisę a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1 000 000 zł.
b) posiadanie środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym albo spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej lub posiadanie zdolności kredytowej pozwalającej na realizację przedmiotu zamówienia - minimum 500 000,00 zł, w okresie maksymalnie trzech miesięcy poprzedzających termin składania ofert.

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie nr 12: Tak

Oświadczenie nr 13: Tak

Oświadczenie nr 15: Tak

Oświadczenie nr 16: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Zgodnie z literą art. 144 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w dozwolonym ustawowo zakresie. Zmiana treści umowy spowodowana być może działaniem siły wyższej, okolicznościami, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, oraz zdarzeniami, których w chwili sporządzania niniejszej specyfikacji nie dało się przewidzieć. Zmiany umowy mogą dotyczyć w szczególności terminu wykonania zamówienia.
2. Zmiana umowy może być spowodowana również zmianą obowiązującej stawki VAT. Wynagrodzenie wskazane w umowie wyrażone jest w wartości brutto, może ono ulec zmianie w przypadku zmiany stawki VAT w czasie trwania umowy lecz nie więcej niż o kwotę podatku wynikającą ze zmiany obowiązującej stawki VAT.
3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian - zmiana wprowadzona aneksem do umowy:
a) zmniejszenie lub zwiększenie liczby płatności z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia - w zależności od kwot jakimi będzie dysponował Zamawiający zabezpieczonymi w budżecie - zmiany wprowadzone aneksem do umowy,
b) zmiana terminu realizacji umowy
- wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających mu realizację prac, przy czym warunki określone w wytycznych do harmonogramu prac nie stanowią podstawy do ubiegania się o dokonanie przedłużenia terminu realizacji umowy przez Zamawiającego - zmiana wprowadzona aneksem do umowy,
- w przypadku błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesieniem przez niego poprawek lub zmian w projekcie.
- konieczność uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót w szczególności wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytków.
- konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,
- konieczność wykonania robót dodatkowych, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji
c) dopuszczalna jest zmiana sposobu wykonania części przedmiotu umowy będąca następstwem okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Przykładem takiej sytuacji mogą być zalecenia Miejskiego Konserwatora Zabytków, dotyczące realizacji przedmiotu umowy, w niej nie ujęte. Konsekwencją takiej zmiany może być również zmiana wysokości wynagrodzenia z tytułu realizacji niniejszej umowy
w zależności od tego czy Zamawiający będzie dysponował środkami na ten cel. Podstawą wyliczeń będą ceny jednostkowe wynikające z kosztorysów ofertowych.
d) zmiana sposobu wykonania zamówienia, materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowlowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie.
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

Kod kryterium cenowe: A

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.gniezno.sr.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Rejonowy w Gnieźnie, ul. Franciszkańska 9/10, 62-200 Gniezno, I piętro - pok. 27

Data składania wniosków, ofert: 27/06/2013

Godzina składania wniosków, ofert: 14:00

Miejsce składania:
Sąd Rejonowy w Gnieźnie, ul. Franciszkańska 9/10, 62-200 Gniezno, I piętro - pok. 27

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
450000007 (Roboty budowlane)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
454221002 (Stolarka drewniana)

Kod CPV piątej częsci zamówienia: 451112209

Kod CPV szóstej częsci zamówienia:
454421008 (Roboty malarskie)

Kod CPV siódmej częsci zamówienia:
454421905 (Usuwanie warstwy malarskiej)

Podobne przetargi