208866 / 2010-07-14 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (Wrocław)

Zgodny z tuszem T053040 Kolor marki FullPrint

Cena: 13.53 PLN

Remont pomieszczeń biurowych, serwerowni, zadaszenie zejścia do pomieszczenia zatrzymanych Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu przy ul. Energetycznej 4

Opis zamówienia

1. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać:
1) roboty remontowe posadzek w pomieszczeniach biurowych (ułożenie nowych parkietów, cyklinowanie starych, malowanie),
2) remont pomieszczenia serwerowni ( przełożenie klimatyzacji, wykonanie podłogi technicznej, wymiana drzwi)
3) instalacja alarmowa, p.poż w serwerowni,
4) malowanie pomieszczeń,
5) konserwacja posadzki granitowej,
6) uzupełnienie i odnowienie wykładziny z kamienia naturalnego elewacji budynku,
7) wykonanie i montaż daszku nad zejściem do pomieszczenia dla zatrzymanych,
8) usługi renowacyjne mebli.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 208866

Data publikacji: 2010-07-14

Nazwa: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Ulica: ul. Energetyczna 4

Numer domu: 4

Miejscowość: Wrocław

Kod pocztowy: 53-330

Województwo / kraj: dolnośląskie

Numer telefonu: 071 7987777

Numer faxu: 071 7987714

Adres strony internetowej: www.wroclaw.sa.gov.pl

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont pomieszczeń biurowych, serwerowni, zadaszenie zejścia do pomieszczenia zatrzymanych Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu przy ul. Energetycznej 4

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
1. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać:
1) roboty remontowe posadzek w pomieszczeniach biurowych (ułożenie nowych parkietów, cyklinowanie starych, malowanie),
2) remont pomieszczenia serwerowni ( przełożenie klimatyzacji, wykonanie podłogi technicznej, wymiana drzwi)
3) instalacja alarmowa, p.poż w serwerowni,
4) malowanie pomieszczeń,
5) konserwacja posadzki granitowej,
6) uzupełnienie i odnowienie wykładziny z kamienia naturalnego elewacji budynku,
7) wykonanie i montaż daszku nad zejściem do pomieszczenia dla zatrzymanych,
8) usługi renowacyjne mebli.

Kody CPV:
452625226 (Roboty murarskie)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
454300000 (Pokrywanie podłóg i ścian)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia: 451111001

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
454211469 (Instalowanie sufitów podwieszanych)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
453240004 (Roboty w zakresie okładziny tynkowej)

Kod CPV szóstej częsci zamówienia:
454421008 (Roboty malarskie)

Kod CPV siódmej częsci zamówienia: 454211342

Kod CPV ósmej częsci zamówienia:
453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 2

Informacja na temat wadium:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium. Wadium wynosi: 5.000,00 zł złotych (słownie: pięć tysięcy złotych)
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rowoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz.275).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący rachunek bankowy w Narodowym Banku Polskim Oddział we Wrocławiu nr 41 1010 1674 0003 9013 9120 0000 z zalecanym dopiskiem: wadium dot. przetargu ZP - PN/2/2010.
5. Oryginały gwarancji lub poręczeń muszą być złożone w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 124 w kasie czynnej w godz. 7.30 - 14.30.
6. W ofercie prosimy podać formę i datę w jakiej zostało wniesione wadium lub złożyć wraz z ofertą dowód wniesienia wadium w formie np. kopii wniesionej gwarancji, poręczenia lub polecenia przelewu (podanie tych informacji jest pożądane, lecz nie jest to warunek konieczny).
7. Zamawiający zatrzymuje wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana w przypadkach przewidzianych w art. 46 ust. 5 ustawy (odpowiednio).
8. Wadia wniesione w formie gwarancji lub poręczeń muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty sumy wadium na żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy.
9. Wykonawca, który nie wniesie wymaganego wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

Zaliczka: Nie

Wiedza i doświadczenie:
wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej trzy zamówienia polegające na wykonaniu robót budowlanych o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej jak 200.000,00 zł brutto każde,

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
1. dysponują kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej jest wpisany na listę właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającym co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik robót budowlanych,
2. dysponują kierownikiem robót elektrycznych, który posiada uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz jest wpisany na listę właściwej izby samorządu zawodowego, posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik robót elektrycznych,

Sytuacja ekonomiczna:
posiadają aktualną polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł.

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1. Jeżeli z treści polisy ( a przypadku jej braku innego dokumentu) nie wynika, że jest ona (on) opłacona (opłacony), należy również załączyć dokumenty, które będą stanowić dowód jej (jego) opłacenia.
2. Sytuacja, w której Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innego podmiotu i złoży w stosunku do tego w szczególności pisemne zobowiązanie, o którym mowa powyżej - oznacza obowiązkowy udział innego podmiotu w realizacji części zamówienia.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego , tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy, z uwzględnieniem § 8 ust. 7 umowy.
2. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego wykonania umowy.
3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to przykładowo okoliczności:
1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy,
2) powodujące poprawienie parametrów technicznych,

4. Dopuszcza się możliwość przesunięcia termin wykonania umowy w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:
1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
2) działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe) mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,
3) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.wroclaw.sa.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, 53 -330 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 124, pok. nr 15

Data składania wniosków, ofert: 29/07/2010

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, Biro podawcze, Parter.

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi