83929 / 2011-03-15 - Administracja samorządowa / Gmina Miejska Przemyśl - Prezydent Miasta Przemyśl (Przemyśl)
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Konarskiego 7 w Przemyślu - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej od podwórza.
Opis zamówienia
1.Przedmiot zamówienia:
Zakres robót :
1.Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV z profilu co najmniej pięciokomorowego w kolorze białym z obróbką i malowaniem ościeży, szpachlowaniem i malowaniem parapetów wewnętrznych lastrykowych, dopasowaniem istniejących parapetów wewnętrznych lastrykowych, dopasowaniem istniejących parapetów zewnętrznych blaszanych do wymienionej stolarki okiennej, wymiana pakietów szybowych i wymiana drzwi zewnętrznych na aluminiowe.
Zestawienie :
- okna PCV - 53 szt.
- zestawy szybowe z szybą zewnętrzną P4 - 18 szt,
- drzwi aluminiowe - 3 szt.
- drzwi stalowe - 1 szt.
2.Warunki wykonywania robót.
2.1. Roboty należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym , i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
2.2. Roboty będą prowadzone w obiekcie czynnym.
2.2. Rozliczenie za media na podstawie opomiarowania poszczególnych mediów lub w formie ryczałtu 0,5 % wartości brutto wynagrodzenia wykonawcy płatne w kasie szkoły (rozliczenie przed podpisaniem protokołu odbioru).
2.3. W koszcie przedmiotu zamówienia należy ująć wszystkie koszty na roboty związane z zabezpieczeniem podłóg w pomieszczeniach w których będzie wykonywana wymiana stolarki .
2.4. W cenie ofertowej należy ująć wywóz i utylizację okien i przedstawić dokument potwierdzający.
2.5. W cenie ofertowej należy przewidzieć bezpłatną regulację okien w trakcie trwania gwarancji tj. w okresie 60 miesięcy - minimum jeden raz w roku.
2.6.Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej na obiekcie.
2.7. Po uprzednim uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły możliwość montażu w soboty i dni wolne od pracy.
2.8. Harmonogram robót należy uzgodnić z Dyrektorem Szkoły.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 83929
Data publikacji: 2011-03-15
Nazwa:
Gmina Miejska Przemyśl - Prezydent Miasta Przemyśl
Ulica: ul. Rynek 1
Numer domu: 1
Miejscowość: Przemyśl
Kod pocztowy: 37-700
Województwo / kraj: podkarpackie
Numer telefonu: 016 6782962, 6752072
Numer faxu: 016 6786449
Adres strony internetowej: www.przemysl.pl
Regon: 00068675300000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Konarskiego 7 w Przemyślu - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej od podwórza.
Rodzaj zamówienia: B
Przedmiot zamówienia:
1.Przedmiot zamówienia:
Zakres robót :
1.Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV z profilu co najmniej pięciokomorowego w kolorze białym z obróbką i malowaniem ościeży, szpachlowaniem i malowaniem parapetów wewnętrznych lastrykowych, dopasowaniem istniejących parapetów wewnętrznych lastrykowych, dopasowaniem istniejących parapetów zewnętrznych blaszanych do wymienionej stolarki okiennej, wymiana pakietów szybowych i wymiana drzwi zewnętrznych na aluminiowe.
Zestawienie :
- okna PCV - 53 szt.
- zestawy szybowe z szybą zewnętrzną P4 - 18 szt,
- drzwi aluminiowe - 3 szt.
- drzwi stalowe - 1 szt.
2.Warunki wykonywania robót.
2.1. Roboty należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym , i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
2.2. Roboty będą prowadzone w obiekcie czynnym.
2.2. Rozliczenie za media na podstawie opomiarowania poszczególnych mediów lub w formie ryczałtu 0,5 % wartości brutto wynagrodzenia wykonawcy płatne w kasie szkoły (rozliczenie przed podpisaniem protokołu odbioru).
2.3. W koszcie przedmiotu zamówienia należy ująć wszystkie koszty na roboty związane z zabezpieczeniem podłóg w pomieszczeniach w których będzie wykonywana wymiana stolarki .
2.4. W cenie ofertowej należy ująć wywóz i utylizację okien i przedstawić dokument potwierdzający.
2.5. W cenie ofertowej należy przewidzieć bezpłatną regulację okien w trakcie trwania gwarancji tj. w okresie 60 miesięcy - minimum jeden raz w roku.
2.6.Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej na obiekcie.
2.7. Po uprzednim uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły możliwość montażu w soboty i dni wolne od pracy.
2.8. Harmonogram robót należy uzgodnić z Dyrektorem Szkoły.
Kody CPV:
450000007 (Roboty budowlane)
Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
454210004 (Roboty w zakresie stolarki budowlanej)
Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
454211328 (Instalowanie okien)
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: O
Okres trwania zamówienia w dniach: 40
Informacja na temat wadium: wadium 1.500,00 PLN
Zaliczka: Nie
Uprawnienia: Nie dotyczy
Wiedza i doświadczenie: NIe dotyczy
Potencjał techniczny: Nie dotyczy
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca będzie dysponował osobą, która posiada uprawnienia budowlane w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia (oraz przynależy na dzień składania ofert do właściwej izby samorządu zawodowego) w następujących specjalnościach:
- kierownik budowy - uprawnienia konstrukcyjno-budowlane,
- lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów o których mowa w art. 26 b uPzp.
Sytuacja ekonomiczna:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia OC na kwotę ubezpieczenia min. 50 000,00 zł. ( należy przedłożyć polisę wraz z dokumentem potwierdzającym opłacenia składki jeżeli fakt opłacenia składki nie wynika z polisy).
Oświadczenie nr 6: Tak
Oświadczenie nr 7: Tak
Oświadczenie nr 10: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
inne_dokumenty:
1) wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ
2) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę o ile osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jej reprezentacji we właściwym rejestrze.
3) pełnomocnictwo o którym mowa w pkt.5 ppkt1.
4) dowód wpłaty wadium,
5) kosztorys ofertowy,
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
Wprowadzenie zmian do umowy może wynikać z następujących okoliczności:
- zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
- terminu zakończenia realizacji robót i zgłoszenia gotowości do odbioru na uzasadniony wniosek wykonawcy, pod warunkiem , że zmiana ta wynika z okoliczności których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona.
Kod kryterium cenowe: A
Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia:
www.przemysl.pl BIP zamówienia publiczne roboty budowlane
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Wieloosobowe Stanowisko ds. Zamówień Publicznych Urząd Miejski w Przemyślu ul. Ratuszowa 10A 37-700 Przemyśl.
Data składania wniosków, ofert: 30/03/2011
Godzina składania wniosków, ofert: 10:00
Miejsce składania:
Wieloosobowe Stanowisko ds. Zamówień Publicznych Urząd Miejski w Przemyślu ul. Ratuszowa 10A 37-700 Przemyśl.
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Podobne przetargi
67851 / 2015-05-12 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Roboty remontowe blacharsko - dekarskie oraz remont instalacji odgromowej w budynku Sądu Okręgowego w Rzeszowie
92455 / 2012-04-24 - Inny: Państwowa osoba prawna.
Magurski Park Narodowy - Krempna (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie infrastruktury turystycznej na terenie Magurskiego Parku Narodowego
192403 / 2011-07-14 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejsce Piastowe - Miejsce Piastowe (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
PRZEBUDOWA PODDASZA ZE ZMIANÄ„ SPOSOBU UÅ»YTKOWANIA NA POMIESZCZENIA DLA POTRZEB SZKOÅY PODSTAWOWEJ W ZALESIU - utworzenie punktu wydawania posiÅ‚ków - roboty wykoÅ„czeniowe.
165690 / 2011-06-20 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Krośnie - Krosno (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie remontu ściany kondygnacji podziemnej na klatce schodowej oraz remontu ściany w archiwum w budynku Sądu Okręgowego w Krośnie, ul. Sienkiewicza 12
47058 / 2014-02-11 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Gorzyce - Gorzyce (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Rozbudowa infrastruktury sportowej w Gminie Gorzyce - budowa szatni przy boiskach sportowych w miejscowościach Furmany, Trześń i Wrzawy.
128188 / 2011-05-25 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu - Przemyśl (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
wykonanie zadania pn. przebudowa dróg powiatowych : przebudowa drogi powiatowej Nr 1821R Zadąbrowie-Sośnica km 1+920 - 2+330 - zadanie nr 1 , przebudowa drogi powiatowej Nr 2110R Orły-Małkowice-Walawa w m. Orły i m. Małkowice km 0+250 - 0+628 - zadanie nr 2 , przebudowa drogi powiatowej Nr 2110R Orły-Małkowice-Walawa w m. Walawa km 4+268 - 4+500 - zadanie nr
178536 / 2011-06-30 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy - Dębica (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
TERMOMODERNIZACJA PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 W DĘBICY
66412 / 2011-04-06 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska Mielec - Mielec (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU BYÅEJ SZKOÅY W MIELCU - OSIEDLE MOÅšCISKA, DLA POTRZEB DZIAÅALNOÅšCI KLUBU INTEGRACJI SPOÅECZNEJ - ETAP II
363132 / 2013-09-06 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Stalowa Wola - Stalowa Wola (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa Inkubatora Technologicznego na potrzeby Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli.
263010 / 2013-07-05 - Administracja rzÄ…dowa terenowa
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Termomodernizacja podwórzowej ściany południowo-wschodniej elewacji budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na działce nr 1715 obr. 207 w Rzeszowie
338468 / 2014-10-13 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Osiek Jasielski - Osiek Jasielski (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Domu Ludowego w Załężu - I etap
215308 / 2013-06-05 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Rozbudowa istniejÄ…cego budynku Podkarpackiego Centrum Onkologii - ETAP I
386442 / 2013-09-24 - Inny: stowarzyszenie
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu - Jarosław (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Oleszycach
288142 / 2010-09-13 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska Mielec - Mielec (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa, rozbudowa i adaptacja budynku byłej szkoły przy ulicy Pogodnej 2 w Mielcu - Osiedle Mościska, dla potrzeb działalności klubu Integracji Społecznej- etap I
107666 / 2010-04-16 - Administracja samorzÄ…dowa
Wójt Gminy Wiązownica - Wiązownica (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa budynku zaplecza stadionu sportowego w miejscowości Zapałów.
109468 / 2015-05-11 - Inny: Własność samorządowa
Uzdrowisko Horyniec sp. z o.o. - Horyniec-Zdrój (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Termomodernizacja budynków Uzdrowiska Horyniec wraz z instalacją kolektorów słonecznych do ciepłej wody, instalacją PV i pompami ciepła GHP w ramach projektu p.n. Zwiększenie Efektywności Gospodarki
Energetycznej Uzdrowiska Horyniec
41115 / 2014-02-27 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II - Krosno (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont pomieszczania odwiedzin i wypisu noworodków w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, holu pomiędzy częścią ginekologiczną a położniczą, remont części korytarza (śluzy) oraz WC celem usprawnienia działania Szpitala oraz poprawy bezpieczeństwa i jakości obsługi pacjenta EZ/215/33/2014
255315 / 2011-09-27 - Inny: Spółdzielnia Mieszkaniowa
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Pustków" - Pustków - Osiedle (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Termomodernizacja budynków mieszkalnych (blok nr 54 oraz 55) - ocieplenie ścian, wraz z wykonaniem elewacji, wymiana okien, remont dachu z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych
291506 / 2014-09-02 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Harasiuki - Harasiuki (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont drogi gminnej Nr 102104R w miejscowości Gózd
w km 0 + 000 do km 1 + 278
69147 / 2016-06-03 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Radymno - Radymno (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Kolejowej
228098 / 2010-07-28 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska Mielec - Mielec (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wymiana zewnętrznych urządzeń zabawowych w Żłobku Miejskim Nr 3 w Mielcu,
ul. Pisarka 9
65349 / 2014-03-27 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ODDZIAÅU CHIRURGII OGÓLNEJ
Z PODODDZIAÅEM ENDOSKOPII ZABIEGOWEJ