120766 / 2016-05-13 - Administracja samorządowa / Gmina Łęczyce (Łęczyce)

Zamienny toner W2212X (HP 207X) Żółty Wydajny (bez chipa) marki FullPrint

Cena: 135.30 PLN

Opracowanie dokumentacji projektowych przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych oraz elektrycznego na terenie gminy Łęczyce

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest następująca usługa:
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej:
a) budowy przyłącza sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej w m. Bożepole Małe, umożliwiającej przyłączenie nieruchomości oznaczonej nr 256
b) budowy przyłącza sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Strzelęcino, umożliwiającej przyłączenie nieruchomości oznaczonej nr 86/1
c) budowy przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzelęcino, umożliwiającej przyłączenie nieruchomości oznaczonej nr 119
d) budowy przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzebielino, umożliwiającej przyłączenie nieruchomości oznaczonej nr 152/4
e) budowy przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świetlino, umożliwiającej przyłączenie nieruchomości oznaczonej nr 105
f) budowy przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świetlino, umożliwiającej przyłączenie nieruchomości oznaczonej nr 108/2
g) budowy przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świetlino, umożliwiającej przyłączenie nieruchomości oznaczonej nr 77/2
h) budowy przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świetlino, umożliwiającej przyłączenie nieruchomości oznaczonej nr 98
i) budowy przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świetlino, umożliwiającej przyłączenie nieruchomości oznaczonej nr 78
j) budowy przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świetlino, umożliwiającej przyłączenie nieruchomości oznaczonej nr 79/2
k) budowy przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świetlino, umożliwiającej przyłączenie nieruchomości oznaczonej nr 81/6
l) budowy przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świetlino, umożliwiającej przyłączenie nieruchomości oznaczonej nr 115/1
m) budowy przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świetlino, umożliwiającej przyłączenie nieruchomości oznaczonej nr 24
n) budowy przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świetlino, umożliwiającej przyłączenie nieruchomości oznaczonej nr 84
W zakres powyższej usługi wchodzą następujące elementy zamówienia:
- projekt budowlany
- przedmiar robót
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
- kosztorys inwestorski
- kosztorys ślepy (w układzie kalkulacji uproszczonej)

2. Dokumentacja projektowa musi być zgodna, co do zawartości, treści i formy z wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami).
3. Projekt budowlany musi mieć zakres i zawartość zgodną z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462 z późniejszymi zmianami).
4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
W wersji papierowej:
- Projekt budowlany - 4 egz.,
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 1 egz.,
- Kosztorys inwestorski - 1 egz.,
- Przedmiar robót - 1 egz.

W wersji elektronicznej:
- Projekt budowlany - w formacie .pdf i .dwg - plan zagospodarowania
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - w formacie .pdf
- Kosztorys inwestorski - w formacie .pdf, .xls,
- Przedmiar robót - .pdf, .xls,
na płycie CD-ROM lub innym powszechnie spotykanym nośniku danych elektronicznych.

5. Rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej muszą być zgodne z warunkami technicznymi wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U z 2016 r. poz. 124 z późniejszymi zmianami).
6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót muszą być zgodne, co do zawartości, treści i formy z wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami).
7. Kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót musi być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Zgodnie z § 2 ust. 1 w/w rozporządzenia kosztorys inwestorski opracowuje się metodą kalkulacji uproszczonej.
8. Kosztorys ślepy musi być sporządzony w układzie identycznym jak kosztorys inwestorski, lecz bez umieszczenia w nim cen jednostkowych i cen pozycji (do uzupełnienia przez wykonawców, składających oferty na wykonawstwo)
9. Wykonawca przekaże Zamawiającemu po 1 egz. kosztorysu inwestorskiego i (ślepego, przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w powyższej formie oraz ich wersje elektroniczne w formacie .pdf na płycie CD-ROM lub innym powszechnie spotykanym nośniku danych elektronicznych.
10. Zakres projektu budowlanego:
a) budowy przyłącza sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej w m. Bożepole Małe, na terenie działki nr 41 w zakresie przyłączenia nieruchomości nr 256 - wg parametrów technicznych określonych w warunkach ogólnych i technicznych budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wydanych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach z dnia 19 sierpnia 2015 r. oraz warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej z dnia 19 września 2015 r. stanowiących załącznik nr 8A do SIWZ;
b) budowy przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzebielino, na terenie działki nr 294 w zakresie przyłączenia nieruchomości nr 152/4 - wg parametrów technicznych określonych w warunkach ogólnych i technicznych budowy sieci kanalizacji sanitarnej wydanych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach z dnia 14 marca 2016 r. - stanowiących załącznik nr 8B do SIWZ;
c) budowy przyłącza sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Strzelęcino, na terenie działki nr 97 w zakresie przyłączenia nieruchomości nr 86/1 - wg parametrów technicznych określonych w warunkach ogólnych i technicznych budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wydanych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach z dnia 14 marca 2016 r. stanowiących załącznik nr 8C do SIWZ;
d) budowy przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzelęcino, na terenie działki nr 123/1 w zakresie przyłączenia nieruchomości nr 119 - wg parametrów technicznych określonych w warunkach ogólnych i technicznych budowy sieci kanalizacji sanitarnej wydanych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach z dnia 14 marca 2016 r. stanowiących załącznik nr 8D do SIWZ;
e) budowy przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świetlino, na terenie działki nr 94/1 w zakresie przyłączenia nieruchomości nr 105 - wg parametrów technicznych określonych w warunkach ogólnych i technicznych budowy sieci kanalizacji sanitarnej wydanych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach z dnia 14 marca 2016 r. stanowiących załącznik nr 8E do SIWZ;
f) budowy przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świetlino, na terenie działki nr 94/1 w zakresie przyłączenia nieruchomości nr 108/2 - wg parametrów technicznych określonych w warunkach ogólnych i technicznych budowy sieci kanalizacji sanitarnej wydanych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach z dnia 14 marca 2016 r. stanowiących załącznik nr 8F do SIWZ;
g) budowy przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świetlino, na terenie działki nr 88w zakresie przyłączenia nieruchomości nr 77/2 - wg parametrów technicznych określonych w warunkach ogólnych i technicznych budowy sieci kanalizacji sanitarnej wydanych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach z dnia 14 marca 2016 r. stanowiących załącznik nr 8G do SIWZ;
h) budowy przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świetlino, na terenie działki nr 68 w zakresie przyłączenia nieruchomości nr 89 - wg parametrów technicznych określonych w warunkach ogólnych i technicznych budowy sieci kanalizacji sanitarnej wydanych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach z dnia 14 marca 2016 r. stanowiących załącznik nr 8H do SIWZ;
i) budowy przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świetlino, na terenie działki nr 90 w zakresie przyłączenia nieruchomości nr 78 - wg parametrów technicznych określonych w warunkach ogólnych i technicznych budowy sieci kanalizacji sanitarnej wydanych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach z dnia 14 marca 2016 r. stanowiących załącznik nr 8I do SIWZ;
j) budowy przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świetlino, na terenie działki nr 90 w zakresie przyłączenia nieruchomości nr 79/2 - wg parametrów technicznych określonych w warunkach ogólnych i technicznych budowy sieci kanalizacji sanitarnej wydanych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach z dnia 14 marca 2016 r. stanowiących załącznik nr 8J do SIWZ;
k) budowy przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świetlino, na terenie działki nr 90 w zakresie przyłączenia nieruchomości nr 81/6 - wg parametrów technicznych określonych w warunkach ogólnych i technicznych budowy sieci kanalizacji sanitarnej wydanych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach z dnia 14 marca 2016 r. stanowiących załącznik nr 8K do SIWZ;
l) budowy przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świetlino, na terenie działki nr 98 w zakresie przyłączenia nieruchomości nr 115/1 - wg parametrów technicznych określonych w warunkach ogólnych i technicznych budowy sieci kanalizacji sanitarnej wydanych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach z dnia 14 marca 2016 r. stanowiących załącznik nr 8L do SIWZ;
m) budowy przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świetlino, na terenie działki nr 29 w zakresie przyłączenia nieruchomości nr 24 - wg parametrów technicznych określonych w warunkach ogólnych i technicznych budowy sieci kanalizacji sanitarnej wydanych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach z dnia 14 marca 2016 r. stanowiących załącznik nr 8M do SIWZ;
n) budowy przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świetlino, na terenie działki nr 87 w zakresie przyłączenia nieruchomości nr 84 - wg parametrów technicznych określonych w warunkach ogólnych i technicznych budowy sieci kanalizacji sanitarnej wydanych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach z dnia 14 marca 2016 r. stanowiących załącznik nr 8N do SIWZ .

11. Obszar objęty opracowaniem (tj. działki nr 152/4, 294 obręb geodezyjny Strzebielino jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi załącznik nr 9 do SIWZ
12. Dla obszaru działek: nr 256, 41 obręb Bożepole Małe, nr 86/1, 86/2, 97, 119, 123/1 obręb Strzelęcino, nr 105, 94/1, 108/2, 77/2, 88, 89, 68, 78, 90, 79/2, 81/6, 115/1, 98, 24, 29, 84, 87 w obrębie geodezyjnym Świetlino brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
13. Mapy do celów informacyjnych jako materiał pomocniczy stanowią załączniki nr 10 do SIWZ.
14. Obowiązkiem projektanta jest uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych oraz wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z właściwych przepisów, w szczególności uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, uzgodnień projektu w jednostkach opiniujących, prowadzących do skutecznego zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych na zamierzenia inwestycyjne określone w pkt. 1 niniejszego SIWZ - w zakresie wymaganym dla możliwości formalnego przystąpienia do wykonania robót budowlanych.
15. Jeżeli zakres opracowania projektowego będzie powodował konieczność uzyskania pozwoleń lub dokonania zgłoszeń w innej formie niż wskazana powyżej, obowiązkiem projektanta będzie zastosowanie odpowiedniej procedury zgłoszeniowej.
16. Zamawiający w dniu podpisania umowy wystawi Wykonawcy pełnomocnictwo (do 5 egzemplarzy) do występowania w jego imieniu w sprawie uzyskania niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień. W tym celu Wykonawca wskaże Zamawiającemu osoby działające na rzecz Wykonawcy w ramach realizacji umowy, z podaniem ich danych osobowych, niezbędnych do identyfikacji powyższych osób.
17. Oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, które są wymagane do złożenia z niektórymi wnioskami, podpisywać będzie Wójt Gminy Łęczyce.
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do zamówionych prac projektowych w trakcie ich sporządzania.
19. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć i uzgodnić z Zamawiającym wstępną koncepcję projektu.
20. W ramach opracowania projektu budowlanego należy uwzględnić wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych w obrębie przedmiotu będącego w opracowaniu.
21. W projekcie należy uwzględnić usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, jeśli zajdzie taka potrzeba.
22. W cenie oferty należy uwzględnić wykonanie badań gruntu, jeżeli zajdzie potrzeba ich wykonania.
23. Wykonawca projektów przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe w całości, automatycznie z chwilą wypłacenia przez Zamawiającego wynagrodzenia za opracowania.
24. Zamawiający uzyskuje prawa do eksploatacji projektu na następujących polach:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 - publiczne wystawienie oraz udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (publikacja na stronie internetowej zamawiającego).
25. W dokumentacji projektowej nie należy odnosić się do konkretnej marki ani źródła, znaku handlowego, patentu, typu, pochodzenia lub produkcji. W przypadku, gdy jest to niezbędne dla dostarczenia precyzyjnego i zrozumiałego opisu, należy wskazać dopuszczalne rozwiązania równoważne opisywanym wraz podaniem parametrów równoważności.
26. Przed złożeniem oferty i ustaleniem wartości ryczałtowej prac należy przeanalizować opis przedmiotu zamówienia z załączonymi materiałami. Wykonawca dokona dokładnego rozpoznania, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wpłynąć na wykonanie zamówienia.
27. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ lub, którzy wypełnili formularz na stronie internetowej. Zmiana treści SIWZ zostanie zamieszczona również na stronie internetowej Zamawiającego.
28. Wykonawca zapewnienia sporządzenie dokumentacji projektowej przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, potwierdzonymi posiadaniem odpowiednich uprawnień budowlanych, wymaganych przepisami prawa.
29. Za termin wykonania umowy, przyjęty dla określenia uprawnień Zamawiającego z tytułu naliczenia kar umownych z tytułu zwłoki w wykonaniu umowy, przyjmuje się datę zgłoszenia gotowości do przekazania kompletniej dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot umowy, pod warunkiem, że weryfikacja dokumentacji przez Zamawiającego, dokonana w odpowiedzi na powyższe zgłoszenie, zakończy się podpisaniem protokołu końcowego przekazania dokumentacji.
30. Podpisanie przez strony bez zastrzeżeń protokołu końcowego przekazania dokumentacji uważa się za termin odbioru przedmiotu umowy.
31. Jeżeli w trakcie weryfikacji dokumentacji przez Zamawiającego zostaną ujawnione istotne wady przedmiotu umowy lub jego niekompletność, Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę i wyznaczy termin do usunięcia nieprawidłowości lub braków. W takiej sytuacji podpisanie protokołu końcowego dokumentacji możliwe będzie po usunięciu wad dokumentacji lub jej niekompletności.
32. Zamawiający ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia gotowości do przekazania kompletniej dokumentacji projektowej, jeżeli znane mu będą fakty, świadczące o tym, że w dniu zgłoszenia przedmiot umowy posiada istotne wady lub jest niekompletny. Termin zgłoszenia gotowości do przekazania kompletniej dokumentacji projektowej, wobec którego Zamawiający wniósł uzasadniony sprzeciw, nie stanowi terminu zakończenia robót.
33. W przypadku konieczności lub zamiaru dokonania nieistotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę w trakcie realizacji robót budowlanych, Wykonawca, w ramach niniejszej umowy, zobowiązuje się dokonywać kwalifikacji zamierzonego odstąpienia oraz zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące odstąpienia.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 120766

Data publikacji: 2016-05-13

Nazwa: Gmina Łęczyce

Ulica: ul. Długa 49

Numer domu: 49

Miejscowość: Łęczyce

Kod pocztowy: 84-218

Województwo / kraj: pomorskie

Numer telefonu: 58 6789214

Numer faxu: 58 6789125

Adres strony internetowej: www.leczyce.pl

Regon: 19167538500000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowych przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych oraz elektrycznego na terenie gminy Łęczyce

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest następująca usługa:
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej:
a) budowy przyłącza sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej w m. Bożepole Małe, umożliwiającej przyłączenie nieruchomości oznaczonej nr 256
b) budowy przyłącza sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Strzelęcino, umożliwiającej przyłączenie nieruchomości oznaczonej nr 86/1
c) budowy przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzelęcino, umożliwiającej przyłączenie nieruchomości oznaczonej nr 119
d) budowy przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzebielino, umożliwiającej przyłączenie nieruchomości oznaczonej nr 152/4
e) budowy przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świetlino, umożliwiającej przyłączenie nieruchomości oznaczonej nr 105
f) budowy przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świetlino, umożliwiającej przyłączenie nieruchomości oznaczonej nr 108/2
g) budowy przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świetlino, umożliwiającej przyłączenie nieruchomości oznaczonej nr 77/2
h) budowy przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świetlino, umożliwiającej przyłączenie nieruchomości oznaczonej nr 98
i) budowy przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świetlino, umożliwiającej przyłączenie nieruchomości oznaczonej nr 78
j) budowy przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świetlino, umożliwiającej przyłączenie nieruchomości oznaczonej nr 79/2
k) budowy przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świetlino, umożliwiającej przyłączenie nieruchomości oznaczonej nr 81/6
l) budowy przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świetlino, umożliwiającej przyłączenie nieruchomości oznaczonej nr 115/1
m) budowy przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świetlino, umożliwiającej przyłączenie nieruchomości oznaczonej nr 24
n) budowy przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świetlino, umożliwiającej przyłączenie nieruchomości oznaczonej nr 84
W zakres powyższej usługi wchodzą następujące elementy zamówienia:
- projekt budowlany
- przedmiar robót
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
- kosztorys inwestorski
- kosztorys ślepy (w układzie kalkulacji uproszczonej)

2. Dokumentacja projektowa musi być zgodna, co do zawartości, treści i formy z wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami).
3. Projekt budowlany musi mieć zakres i zawartość zgodną z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462 z późniejszymi zmianami).
4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
W wersji papierowej:
- Projekt budowlany - 4 egz.,
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 1 egz.,
- Kosztorys inwestorski - 1 egz.,
- Przedmiar robót - 1 egz.

W wersji elektronicznej:
- Projekt budowlany - w formacie .pdf i .dwg - plan zagospodarowania
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - w formacie .pdf
- Kosztorys inwestorski - w formacie .pdf, .xls,
- Przedmiar robót - .pdf, .xls,
na płycie CD-ROM lub innym powszechnie spotykanym nośniku danych elektronicznych.

5. Rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej muszą być zgodne z warunkami technicznymi wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U z 2016 r. poz. 124 z późniejszymi zmianami).
6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót muszą być zgodne, co do zawartości, treści i formy z wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami).
7. Kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót musi być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Zgodnie z § 2 ust. 1 w/w rozporządzenia kosztorys inwestorski opracowuje się metodą kalkulacji uproszczonej.
8. Kosztorys ślepy musi być sporządzony w układzie identycznym jak kosztorys inwestorski, lecz bez umieszczenia w nim cen jednostkowych i cen pozycji (do uzupełnienia przez wykonawców, składających oferty na wykonawstwo)
9. Wykonawca przekaże Zamawiającemu po 1 egz. kosztorysu inwestorskiego i (ślepego, przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w powyższej formie oraz ich wersje elektroniczne w formacie .pdf na płycie CD-ROM lub innym powszechnie spotykanym nośniku danych elektronicznych.
10. Zakres projektu budowlanego:
a) budowy przyłącza sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej w m. Bożepole Małe, na terenie działki nr 41 w zakresie przyłączenia nieruchomości nr 256 - wg parametrów technicznych określonych w warunkach ogólnych i technicznych budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wydanych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach z dnia 19 sierpnia 2015 r. oraz warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej z dnia 19 września 2015 r. stanowiących załącznik nr 8A do SIWZ;
b) budowy przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzebielino, na terenie działki nr 294 w zakresie przyłączenia nieruchomości nr 152/4 - wg parametrów technicznych określonych w warunkach ogólnych i technicznych budowy sieci kanalizacji sanitarnej wydanych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach z dnia 14 marca 2016 r. - stanowiących załącznik nr 8B do SIWZ;
c) budowy przyłącza sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Strzelęcino, na terenie działki nr 97 w zakresie przyłączenia nieruchomości nr 86/1 - wg parametrów technicznych określonych w warunkach ogólnych i technicznych budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wydanych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach z dnia 14 marca 2016 r. stanowiących załącznik nr 8C do SIWZ;
d) budowy przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzelęcino, na terenie działki nr 123/1 w zakresie przyłączenia nieruchomości nr 119 - wg parametrów technicznych określonych w warunkach ogólnych i technicznych budowy sieci kanalizacji sanitarnej wydanych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach z dnia 14 marca 2016 r. stanowiących załącznik nr 8D do SIWZ;
e) budowy przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świetlino, na terenie działki nr 94/1 w zakresie przyłączenia nieruchomości nr 105 - wg parametrów technicznych określonych w warunkach ogólnych i technicznych budowy sieci kanalizacji sanitarnej wydanych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach z dnia 14 marca 2016 r. stanowiących załącznik nr 8E do SIWZ;
f) budowy przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świetlino, na terenie działki nr 94/1 w zakresie przyłączenia nieruchomości nr 108/2 - wg parametrów technicznych określonych w warunkach ogólnych i technicznych budowy sieci kanalizacji sanitarnej wydanych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach z dnia 14 marca 2016 r. stanowiących załącznik nr 8F do SIWZ;
g) budowy przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świetlino, na terenie działki nr 88w zakresie przyłączenia nieruchomości nr 77/2 - wg parametrów technicznych określonych w warunkach ogólnych i technicznych budowy sieci kanalizacji sanitarnej wydanych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach z dnia 14 marca 2016 r. stanowiących załącznik nr 8G do SIWZ;
h) budowy przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świetlino, na terenie działki nr 68 w zakresie przyłączenia nieruchomości nr 89 - wg parametrów technicznych określonych w warunkach ogólnych i technicznych budowy sieci kanalizacji sanitarnej wydanych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach z dnia 14 marca 2016 r. stanowiących załącznik nr 8H do SIWZ;
i) budowy przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świetlino, na terenie działki nr 90 w zakresie przyłączenia nieruchomości nr 78 - wg parametrów technicznych określonych w warunkach ogólnych i technicznych budowy sieci kanalizacji sanitarnej wydanych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach z dnia 14 marca 2016 r. stanowiących załącznik nr 8I do SIWZ;
j) budowy przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świetlino, na terenie działki nr 90 w zakresie przyłączenia nieruchomości nr 79/2 - wg parametrów technicznych określonych w warunkach ogólnych i technicznych budowy sieci kanalizacji sanitarnej wydanych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach z dnia 14 marca 2016 r. stanowiących załącznik nr 8J do SIWZ;
k) budowy przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świetlino, na terenie działki nr 90 w zakresie przyłączenia nieruchomości nr 81/6 - wg parametrów technicznych określonych w warunkach ogólnych i technicznych budowy sieci kanalizacji sanitarnej wydanych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach z dnia 14 marca 2016 r. stanowiących załącznik nr 8K do SIWZ;
l) budowy przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świetlino, na terenie działki nr 98 w zakresie przyłączenia nieruchomości nr 115/1 - wg parametrów technicznych określonych w warunkach ogólnych i technicznych budowy sieci kanalizacji sanitarnej wydanych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach z dnia 14 marca 2016 r. stanowiących załącznik nr 8L do SIWZ;
m) budowy przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świetlino, na terenie działki nr 29 w zakresie przyłączenia nieruchomości nr 24 - wg parametrów technicznych określonych w warunkach ogólnych i technicznych budowy sieci kanalizacji sanitarnej wydanych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach z dnia 14 marca 2016 r. stanowiących załącznik nr 8M do SIWZ;
n) budowy przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świetlino, na terenie działki nr 87 w zakresie przyłączenia nieruchomości nr 84 - wg parametrów technicznych określonych w warunkach ogólnych i technicznych budowy sieci kanalizacji sanitarnej wydanych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach z dnia 14 marca 2016 r. stanowiących załącznik nr 8N do SIWZ .

11. Obszar objęty opracowaniem (tj. działki nr 152/4, 294 obręb geodezyjny Strzebielino jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi załącznik nr 9 do SIWZ
12. Dla obszaru działek: nr 256, 41 obręb Bożepole Małe, nr 86/1, 86/2, 97, 119, 123/1 obręb Strzelęcino, nr 105, 94/1, 108/2, 77/2, 88, 89, 68, 78, 90, 79/2, 81/6, 115/1, 98, 24, 29, 84, 87 w obrębie geodezyjnym Świetlino brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
13. Mapy do celów informacyjnych jako materiał pomocniczy stanowią załączniki nr 10 do SIWZ.
14. Obowiązkiem projektanta jest uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych oraz wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z właściwych przepisów, w szczególności uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, uzgodnień projektu w jednostkach opiniujących, prowadzących do skutecznego zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych na zamierzenia inwestycyjne określone w pkt. 1 niniejszego SIWZ - w zakresie wymaganym dla możliwości formalnego przystąpienia do wykonania robót budowlanych.
15. Jeżeli zakres opracowania projektowego będzie powodował konieczność uzyskania pozwoleń lub dokonania zgłoszeń w innej formie niż wskazana powyżej, obowiązkiem projektanta będzie zastosowanie odpowiedniej procedury zgłoszeniowej.
16. Zamawiający w dniu podpisania umowy wystawi Wykonawcy pełnomocnictwo (do 5 egzemplarzy) do występowania w jego imieniu w sprawie uzyskania niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień. W tym celu Wykonawca wskaże Zamawiającemu osoby działające na rzecz Wykonawcy w ramach realizacji umowy, z podaniem ich danych osobowych, niezbędnych do identyfikacji powyższych osób.
17. Oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, które są wymagane do złożenia z niektórymi wnioskami, podpisywać będzie Wójt Gminy Łęczyce.
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do zamówionych prac projektowych w trakcie ich sporządzania.
19. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć i uzgodnić z Zamawiającym wstępną koncepcję projektu.
20. W ramach opracowania projektu budowlanego należy uwzględnić wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych w obrębie przedmiotu będącego w opracowaniu.
21. W projekcie należy uwzględnić usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, jeśli zajdzie taka potrzeba.
22. W cenie oferty należy uwzględnić wykonanie badań gruntu, jeżeli zajdzie potrzeba ich wykonania.
23. Wykonawca projektów przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe w całości, automatycznie z chwilą wypłacenia przez Zamawiającego wynagrodzenia za opracowania.
24. Zamawiający uzyskuje prawa do eksploatacji projektu na następujących polach:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 - publiczne wystawienie oraz udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (publikacja na stronie internetowej zamawiającego).
25. W dokumentacji projektowej nie należy odnosić się do konkretnej marki ani źródła, znaku handlowego, patentu, typu, pochodzenia lub produkcji. W przypadku, gdy jest to niezbędne dla dostarczenia precyzyjnego i zrozumiałego opisu, należy wskazać dopuszczalne rozwiązania równoważne opisywanym wraz podaniem parametrów równoważności.
26. Przed złożeniem oferty i ustaleniem wartości ryczałtowej prac należy przeanalizować opis przedmiotu zamówienia z załączonymi materiałami. Wykonawca dokona dokładnego rozpoznania, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wpłynąć na wykonanie zamówienia.
27. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ lub, którzy wypełnili formularz na stronie internetowej. Zmiana treści SIWZ zostanie zamieszczona również na stronie internetowej Zamawiającego.
28. Wykonawca zapewnienia sporządzenie dokumentacji projektowej przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, potwierdzonymi posiadaniem odpowiednich uprawnień budowlanych, wymaganych przepisami prawa.
29. Za termin wykonania umowy, przyjęty dla określenia uprawnień Zamawiającego z tytułu naliczenia kar umownych z tytułu zwłoki w wykonaniu umowy, przyjmuje się datę zgłoszenia gotowości do przekazania kompletniej dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot umowy, pod warunkiem, że weryfikacja dokumentacji przez Zamawiającego, dokonana w odpowiedzi na powyższe zgłoszenie, zakończy się podpisaniem protokołu końcowego przekazania dokumentacji.
30. Podpisanie przez strony bez zastrzeżeń protokołu końcowego przekazania dokumentacji uważa się za termin odbioru przedmiotu umowy.
31. Jeżeli w trakcie weryfikacji dokumentacji przez Zamawiającego zostaną ujawnione istotne wady przedmiotu umowy lub jego niekompletność, Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę i wyznaczy termin do usunięcia nieprawidłowości lub braków. W takiej sytuacji podpisanie protokołu końcowego dokumentacji możliwe będzie po usunięciu wad dokumentacji lub jej niekompletności.
32. Zamawiający ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia gotowości do przekazania kompletniej dokumentacji projektowej, jeżeli znane mu będą fakty, świadczące o tym, że w dniu zgłoszenia przedmiot umowy posiada istotne wady lub jest niekompletny. Termin zgłoszenia gotowości do przekazania kompletniej dokumentacji projektowej, wobec którego Zamawiający wniósł uzasadniony sprzeciw, nie stanowi terminu zakończenia robót.
33. W przypadku konieczności lub zamiaru dokonania nieistotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę w trakcie realizacji robót budowlanych, Wykonawca, w ramach niniejszej umowy, zobowiązuje się dokonywać kwalifikacji zamierzonego odstąpienia oraz zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące odstąpienia.

Kody CPV:
713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie zamówień uzupełniających:
Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

Czas: D

Data zakończenia: 01/08/2016

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda złożenia wadium

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Wiedza i doświadczenie:
pełnia/nie spełnia, na podstawie oceny wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z którego będzie wynikało, iż wykonał w tym okresie, co najmniej: - 2 zamówienia na realizacje przyłączy wodociągowych,
- 2 zamówienia na realizację przyłączy kanalizacyjnych,
- 1 zamówienie na realizację przyłącza elektrycznego.
Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 4 do SIWZ

Potencjał techniczny:
Spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Spełnia/ nie spełnia na podstawie oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

Sytuacja ekonomiczna:
Spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

inne_dokumenty:
oferty, sporządzonej wg wzoru który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ; 2) pełnomocnictwa dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika; 3) pełnomocnictwa dla pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Niedopuszczalna jest istotna zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana umowy będzie dotyczyła następujących zdarzeń:
a) niezachowanie obowiązujących terminów w postępowaniu administracyjnym przez organy właściwe do rozpatrywania wniosków w sprawie z przyczyn nie będących po stronie Wykonawcy
b) zawieszenia wykonywania umowy przez Zamawiającego z przyczyn nie będących po stronie Wykonawcy - w takim przypadku termin realizacji zamówienia może ulec zmianie o czas zawieszenia
umowy
c) wystąpienia zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu umowy - w takim przypadku umowa zostanie dostosowana do obowiązujących przepisów prawa
d) gdy okaże się, że z przyczyn technicznych, technologicznych, ekonomicznych lub społecznych uzasadniona będzie zmiana w projekcie lub zastosowanie innego niż pierwotnie zaprojektowano rozwiązania - w takim przypadku dopuszcza się zmianę dokumentacji projektowej w zakresie przyjętych wcześniej materiałów lub technologii oraz terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny
na wprowadzenie zmian
e) wystąpienia konieczności zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:
- siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy w umownym terminie - w takim przypadku termin realizacji umowy może ulec przedłużeniu o czas niezbędny na usunięcie skutków działania siły wyższej
- zmiana obowiązującej stawki podatku VAT - w takiej sytuacji cena oferty zostanie zmieniona zgodnie z obowiązującymi przepisami

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 95

Nazwa kryterium 2:
termin realizacji zakresu określonego w dz. III ust 1 pkt d) do n)

Znaczenie kryterium 2: 5

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.leczyce.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy Łęczyce, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce

Data składania wniosków, ofert: 23/05/2016

Godzina składania wniosków, ofert: 08:45

Miejsce składania:
Sekretariat Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi