32179 / 2011-01-28 - Administracja samorządowa / Urząd Gminy Zabierzów (Zabierzów)
Budowa Ratusza w Zabierzowie, przy ul. Kolejowej, na dz. nr 411/6, 411/13, 411/14; Etap II - roboty budowlane w zakresie montażu konstrukcji aluminiowo szklanych ścian zewnętrznych budynku i montażu świetlików dachowych.
Opis zamówienia
Budowa Ratusza w Zabierzowie, przy ul. Kolejowej, na dz. nr 411/6, 411/13, 411/14; Etap II - roboty budowlane w zakresie montażu konstrukcji aluminiowo szklanych ścian zewnętrznych budynku i montażu świetlików dachowych.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 32179
Data publikacji: 2011-01-28
Nazwa: Urząd Gminy Zabierzów
Ulica: ul. Kolejowa 11
Numer domu: 11
Miejscowość: Zabierzów
Kod pocztowy: 32-080
Województwo / kraj: małopolskie
Numer telefonu: 12 285 21 16
Numer faxu: 12 285 21 09
Adres strony internetowej: www.zabierzow.org.pl
Regon: 00055195800000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa Ratusza w Zabierzowie, przy ul. Kolejowej, na dz. nr 411/6, 411/13, 411/14; Etap II - roboty budowlane w zakresie montażu konstrukcji aluminiowo szklanych ścian zewnętrznych budynku i montażu świetlików dachowych.
Rodzaj zamówienia: B
Przedmiot zamówienia:
Budowa Ratusza w Zabierzowie, przy ul. Kolejowej, na dz. nr 411/6, 411/13, 411/14; Etap II - roboty budowlane w zakresie montażu konstrukcji aluminiowo szklanych ścian zewnętrznych budynku i montażu świetlików dachowych.
Kody CPV:
454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: D
Data zakończenia: 31/07/2011
Informacja na temat wadium: 30000,00
Zaliczka: Nie
Wiedza i doświadczenie:
Warunek wiedzy i doświadczenia oceniony zostanie na podstawie wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli w tych latach Wykonawca wykonał, minimum 5 robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tzn. roboty polegające na montażu konstrukcji aluminiowych ścian i świetlików z oszkleniem o wartości powyżej 1,0 mln zł netto każda z nich, potwierdzone dokumentami, iż roboty te zostały wykonane z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - załącznik nr 4 Doświadczenie zawodowe.
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami:
a) kierownika budowy (robót) z uprawnieniami w spec. konstrukcyjno - budowlanej,
posiadającego aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej Izby Zawodowej,
b) projektanta z uprawnieniami do projektowymi w specjalności konstrukcyjno -
budowlanej, posiadającego aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej Izby
Zawodowej.
Wykaz należy przygotować według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 Potencjał
kadrowy.
Sytuacja ekonomiczna:
1. Wykonawca winien posiadać polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 250 000 zł.
2. posiadać zdolność finansową, potwierdzoną jednym z 2-ch dokumentów:
- informację z banku, potwierdzającą wielkość posiadanych środków na rachunku
bankowym w wysokości 250 000 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert
- informację z banku potwierdzającą zdolność kredytową w wysokości 250 000 zł lub
niższą o ile suma zdolności kredytowej i posiadanych środków na rachunku
bankowym wynosi niemniej niż 250 000 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
Oświadczenie nr 2: Tak
Oświadczenie nr 6: Tak
Oświadczenie nr 7: Tak
Oświadczenie nr 9: Tak
Oświadczenie nr 10: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokument potwierdzenia III.5: Tak
Inne dokumenty potwierdzające III.5:
1. Dokument potwierdzający wprowadzony system zarządzania jakością - aktualny
Certyfikat ISO 9001 na wytwarzanie i montaż konstrukcji aluminiowych.
2. Certyfikat lub Rekomendacja techniczna ITB na montaż lekkich ścian osłonowych z
aluminium.
inne_dokumenty:
1. Formularz oferty - załącznik nr 1.
2. Potwierdzenie wniesienia wadium.
3. Załącznik nr 5 zatytułowany Podwykonawcy żądamy wskazania, jaką część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Jeżeli Wykonawca nie zamierza powierzyć zamówienia podwykonawcy, załącza załącznik nr 5 do oferty z adnotacją nie dotyczy.
4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w przypadku podpisywania oferty i pozostałych dokumentów przez pełnomocnika.
5. Wstępny harmonogram terminowo - rzeczowo - finansowy robót, przewidujący
fakturowanie robót wykonanych na budowie w cyklu miesięcznym.
Harmonogram powinien być skonstruowany tak, aby wszystkie roboty były wykonane w
terminie do 31.07.2011 r. Ostatnia faktura płatna po odbiorze końcowym stanowić musi
nie mniej niż 30% wynagrodzenia umownego brutto.
6. Podpisany lub zaparafowany projekt umowy.
7. Kosztorys ofertowy szczegółowy podaniem nośników cenotwórczych.
Jeżeli oferta podmiotów występujących wspólnie, zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.
Umowa Konsorcjum musi być zgodna z zapisami kodeksu cywilnego i obejmować zarówno okres realizacji zamówienia, jak również okres gwarancji i rękojmi.
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
1. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy może ulec przesunięciu w przypadku opóźnień wynikających z:
1) działania siły wyższej, np. klęski żywiołowej
2) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności. Fakty te muszą mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i muszą być potwierdzone przez inspektora nadzoru.
2. W przedstawionych przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.
Kod kryterium cenowe: A
Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.zabierzow.org.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
SIWZ można uzyskać również w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 30 lub za pośrednictwem poczty (opłata 100 zł).
Data składania wniosków, ofert: 24/02/2011
Godzina składania wniosków, ofert: 10:00
Miejsce składania:
Urząd Gminy Zabierzów - Biuro Obsługi Interesanta
On: D
Termin związania ofertą, data do: 25/03/2011
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Podobne przetargi
255073 / 2014-12-09 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie
201078 / 2011-07-15 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Miasta i Gminy w Skawinie - Skawina (małopolskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Remont adaptacyjny Dworu w Radziszowie wraz z ogrodemw ramach projektu nr MPRO.03.02.01-12-394/10 pn. Remont Adaptacyjny Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie
66228 / 2012-03-05 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach - Maniowy (małopolskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Przebudowa budynku przy ul. Granicznej w Sromowcach Wyżnych.
116403 / 2014-05-30 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Roboty budowlane: remont pomieszczenia polegający na wykonaniu zabudowy na korytarzu poziomu 5 pawilonu E w budynku Sądu Okręgowego w Krakowie.
181135 / 2009-10-19 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Wojnicz - Wojnicz (małopolskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Grabnie - stan wykończeniowy z instalacjami i przyłączami
204429 / 2010-07-30 - Uczelnia publiczna
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych - Kraków (małopolskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Roboty remontowe w budynkach 21-3 i 21-2 Domów Studenckich DS.-2 i DS.-3 Politechniki Krakowskiej , ul. Skarżyńskiego w Krakowie
316816 / 2013-08-06 - Administracja samorzÄ…dowa
Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych - Chrzanów (małopolskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Wykończeniowe roboty budowlane w zasobach administrowanych przez Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie
83165 / 2011-03-14 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Gminy i Miasta w Miechowie - Miechów (małopolskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Remont budynku świetlicy wiejskiej
w Jaksicach
281632 / 2013-07-18 - Inny: SamorzÄ…dowa Instytucja Kultury
Centrum Kultury i Sportu w Skawinie - Skawina (małopolskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Remont w hali widowiskowo-sportowej w Skawinie - etap II
12655 / 2010-01-19 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska Gorlice, Urząd Miejski - Gorlice (małopolskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W ZAKRESIE UMOÅ»LIWIENIA UCZNIOM NIEPEÅNOSPRAWNYM PORUSZANIA SIĘ W BUDYNKU MZS NR 3 W GORLICACH
336510 / 2009-09-29 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Wieliczka - Wieliczka (małopolskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Budowa świetlicy środowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lednicy Górnej - zamówienie uzupełniające
73047 / 2009-05-08 - Administracja samorzÄ…dowa
Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych - Chrzanów (małopolskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Remont lokali mieszkalnych - pustostanów - należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Chrzanów
177476 / 2009-06-03 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Gminy Przeciszów - Przeciszów (małopolskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Zmiana konstrukcji dachu wraz z wymianÄ… pokrycia dachu budynku oficyny Przedszkola w Przeciszowie
138120 / 2010-05-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu - Oświęcim (małopolskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Modernizacja budynku Przychodni Rejonowej nr 3 w Oświęcimiu
91099 / 2010-04-21 - Administracja samorzÄ…dowa
Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych - Chrzanów (małopolskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Termomodernizacja budynku przy ul. Sokoła 13
355351 / 2008-12-08 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu - Nowy Targ (małopolskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby obwodu drogowego.
40344 / 2013-01-30 - Administracja samorzÄ…dowa
Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych - Chrzanów (małopolskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Przebudowa instalacji wodno - kanalizacyjnej wraz z węzłami sanitarnymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku przy Alei Henryka 12
328936 / 2013-08-14 - Administracja samorzÄ…dowa
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego - Kraków (małopolskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Usługa w zakresie wykonania kładek drewnianych na terenie użytku ekologicznego Polichty w ramach realizacji zadania pn. Renowacja ścieżek edukacyjnych i ochrona różnorodności przyrodniczej na terenie Ciężkowicko - Rożnowskiego Parku Krajobrazowego
357406 / 2013-09-04 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Miasta i Gminy w Skawinie - Skawina (małopolskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Przebudowa przyziemia w skrzydle wschodnim budynku Gimnazjum nr 1 w Skawinie przy ul. Witosa 4 na Szkołę Muzyczną I stopnia
67472 / 2013-02-18 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Wierzchosławice - Wierzchosławice (małopolskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Budowa budynku szatni wraz z pomieszczeniami socjalnymi przy istniejÄ…cym boisku sportowym LKS ÅÄ™towice - etap II
364866 / 2011-11-04 - Inny: oświata JST
Szkolne Schronisko Młodzieżowe - Kraków (małopolskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Remont recepcji i roboty dodatkowe oraz adaptacja mieszkania na apartament w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, Kraków, ul. Grochowa 21.
174391 / 2015-11-27 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Roboty budowlane: Remont w zabytkowym budynku SÄ…du Rejonowego w Miechowie
106965 / 2009-07-07 - Administracja samorzÄ…dowa
Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych - Chrzanów (małopolskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Remont lokali mieszkalnych - pustostanów - należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Chrzanów