156377 / 2014-07-17 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Koninie (Konin)

Oryginalny toner TN-328BK Czarny Extra Wydajny marki Brother

Cena: 375.15 PLN

Wymiana systemu sygnalizacji pożaru, rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania przed pożarem oraz dostosowanie obiektu do wymagań Postanowienia nr 8/2012 z 7 lutego 2012 roku Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w budynku Sądu Okręgowego w Koninie przy ul. Energetyka 5

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana systemu sygnalizacji pożaru, rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania przed pożarem oraz dostosowanie obiektu do wymagań Postanowienia nr 8/2012 z 7 lutego 2012 roku Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w budynku Sądu Okręgowego w Koninie przy ul. Energetyka 5 obejmująca m.in.:
1.1. wymianę istniejącego systemu przeciwpożarowego na nowy (czujki wraz z centralą),
1.2. rozbudowę systemu wczesnego ostrzegania przed pożarem,
1.3. wymianę bezklasowych drzwi stalowych na stalowe dymoszczelne (na korytarzu w piwnicy),
1.4. wymianę bezklasowych drzwi stalowych na drzwi stalowe o klasie odporności ogniowej EI 60 (drzwi w piwnicy do garaży i węzła cieplnego),
1.5. wymianę bezklasowych drzwi drewnianych na drzwi drewniane o klasie odporności ogniowej EI 30 (drzwi z parteru do piwnicy),
1.6. montaż aluminiowych ścianek działowych dymoszczelnych,
1.7. wymianę bezklasowych drzwiczek rewizyjnych na drzwiczki rewizyjne w klasie odporności ogniowej EI 60 na poziomie II piętra,
1.8. uszczelnienie przeciwpożarowych przejść instalacyjnych,
1.9. montaż urządzeń utrzymujących drzwi w pozycji otwartej.
2. Przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o dokumentację przetargową oraz wizję lokalną w miejscu prowadzenia robót. W razie stwierdzenia przez wykonawcę, że dokumentacja przetargowa zawiera błędy lub braki, winien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie zamawiającego.
2.1. W związku z tym, że remont prowadzony będzie na czynnym obiekcie, wykonawca winien zachować wszelkie warunki bezpieczeństwa.
2.2. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w sposób umożliwiający niezakłóconą pracę Sądu.
2.3. Zamawiający wymaga aby roboty kolidujące z normalną pracą użytkowników obiektu, były prowadzone po godzinie 14-tej i w dni wolne od pracy Sądu.
2.4. Ze względu na charakter pracy Sądu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość okresowego przerwania prac lub czasowego ich ograniczenia.
2.5. Roboty będą prowadzone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, który stanowić będzie załącznik do umowy. Harmonogram zostanie opracowany w porozumieniu z Zamawiającym w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy.
2.6. Szczegółowy zakres robót do wykonania określony został w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 1
2.7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacja projektowa opracowana przez Zakład Usługowy EKO-POŻs.c., ul. Różyckiego 1/52, 62-510 Konin wraz z Postanowieniem nr 8/2012 z 7 lutego 2012 r. Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz Ekspertyzą techniczną określającą wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego w budynku Sądu Okręgowego w Koninie udostępniona jest na stronie internetowej www.konin.so.gov.pl oraz do wglądu - w Sądzie Okręgowym w Koninie ul. Energetyka 5 (pok. nr 220). Dokumentacja będzie udostępniana wykonawcom w godzinach od 8:00 do 15:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu.
3. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia - co najmniej 3 lata od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
4. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmie na siebie wszelkie obowiązki wynikające z przeglądów technicznych i konserwacji zamontowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia, mające wpływ na ważność gwarancji producenta. Konserwacja instalacji obejmuje stały nadzór nad całokształtem działania urządzeń oraz gwarantuje ich utrzymanie w sposób zapewniający niezawodne i prawidłowe funkcjonowanie.
5. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, o których mowa wyżej powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 156377

Data publikacji: 2014-07-17

Nazwa: Sąd Okręgowy w Koninie

Ulica: ul. Energetyka 5

Numer domu: 5

Miejscowość: Konin

Kod pocztowy: 62-510

Województwo / kraj: wielkopolskie

Numer telefonu: 63 2423022 w. 176, 155

Numer faxu: 63 2426569

Adres strony internetowej: www.konin.so.gov.pl

Regon: 31161505700000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wymiana systemu sygnalizacji pożaru, rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania przed pożarem oraz dostosowanie obiektu do wymagań Postanowienia nr 8/2012 z 7 lutego 2012 roku Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w budynku Sądu Okręgowego w Koninie przy ul. Energetyka 5

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana systemu sygnalizacji pożaru, rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania przed pożarem oraz dostosowanie obiektu do wymagań Postanowienia nr 8/2012 z 7 lutego 2012 roku Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w budynku Sądu Okręgowego w Koninie przy ul. Energetyka 5 obejmująca m.in.:
1.1. wymianę istniejącego systemu przeciwpożarowego na nowy (czujki wraz z centralą),
1.2. rozbudowę systemu wczesnego ostrzegania przed pożarem,
1.3. wymianę bezklasowych drzwi stalowych na stalowe dymoszczelne (na korytarzu w piwnicy),
1.4. wymianę bezklasowych drzwi stalowych na drzwi stalowe o klasie odporności ogniowej EI 60 (drzwi w piwnicy do garaży i węzła cieplnego),
1.5. wymianę bezklasowych drzwi drewnianych na drzwi drewniane o klasie odporności ogniowej EI 30 (drzwi z parteru do piwnicy),
1.6. montaż aluminiowych ścianek działowych dymoszczelnych,
1.7. wymianę bezklasowych drzwiczek rewizyjnych na drzwiczki rewizyjne w klasie odporności ogniowej EI 60 na poziomie II piętra,
1.8. uszczelnienie przeciwpożarowych przejść instalacyjnych,
1.9. montaż urządzeń utrzymujących drzwi w pozycji otwartej.
2. Przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o dokumentację przetargową oraz wizję lokalną w miejscu prowadzenia robót. W razie stwierdzenia przez wykonawcę, że dokumentacja przetargowa zawiera błędy lub braki, winien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie zamawiającego.
2.1. W związku z tym, że remont prowadzony będzie na czynnym obiekcie, wykonawca winien zachować wszelkie warunki bezpieczeństwa.
2.2. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w sposób umożliwiający niezakłóconą pracę Sądu.
2.3. Zamawiający wymaga aby roboty kolidujące z normalną pracą użytkowników obiektu, były prowadzone po godzinie 14-tej i w dni wolne od pracy Sądu.
2.4. Ze względu na charakter pracy Sądu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość okresowego przerwania prac lub czasowego ich ograniczenia.
2.5. Roboty będą prowadzone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, który stanowić będzie załącznik do umowy. Harmonogram zostanie opracowany w porozumieniu z Zamawiającym w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy.
2.6. Szczegółowy zakres robót do wykonania określony został w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 1
2.7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacja projektowa opracowana przez Zakład Usługowy EKO-POŻs.c., ul. Różyckiego 1/52, 62-510 Konin wraz z Postanowieniem nr 8/2012 z 7 lutego 2012 r. Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz Ekspertyzą techniczną określającą wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego w budynku Sądu Okręgowego w Koninie udostępniona jest na stronie internetowej www.konin.so.gov.pl oraz do wglądu - w Sądzie Okręgowym w Koninie ul. Energetyka 5 (pok. nr 220). Dokumentacja będzie udostępniana wykonawcom w godzinach od 8:00 do 15:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu.
3. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia - co najmniej 3 lata od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
4. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmie na siebie wszelkie obowiązki wynikające z przeglądów technicznych i konserwacji zamontowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia, mające wpływ na ważność gwarancji producenta. Konserwacja instalacji obejmuje stały nadzór nad całokształtem działania urządzeń oraz gwarantuje ich utrzymanie w sposób zapewniający niezawodne i prawidłowe funkcjonowanie.
5. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, o których mowa wyżej powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Kody CPV:
452100002 (Roboty budowlane w zakresie budynków)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
453111001 (Roboty w zakresie okablowania elektrycznego)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
453112002 (Roboty w zakresie instalacji elektrycznych)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
453121008 (Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 3

Informacja na temat wadium:
1. Każdy Wykonawca składając ofertę musi wnieść wadium w wysokości 5.500,00 zł. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach:
a. w pieniądzu - przelew na konto Sądu Okręgowego w Koninie - BGK O/Poznań 57 1130 1088 0001 3104 1690 0001. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego,
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c. gwarancjach bankowych,
d. gwarancjach ubezpieczeniowych,
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
W przypadku poręczeń bankowych, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych i poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ich oryginały składane są w kasie Sądu Okręgowego (pokój nr 9) przed upływem terminu składania ofert.
2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
3. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
4. Wykonawca, który nie wniesie wymaganego wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Wiedza i doświadczenie:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał na czynnym obiekcie minimum jedną robotę w zakresie instalacji systemu sygnalizacji pożarowej o wartości min. 100.000,00 zł brutto lub dwie roboty w zakresie instalacji systemu sygnalizacji pożarowej o wartości min. 50.000,00 zł każda.
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że wykazane roboty zostały wykonane należycie.

Potencjał techniczny:
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje kierownikami robót w specjalności elektrycznej oraz w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i którzy posiadają stosowne uprawnienia do kierowania robotami.

Sytuacja ekonomiczna:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wartość nie mniejszą niż 200.000,00 zł.

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 13: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: A

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.konin.so.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Okręgowy w Koninie, 62-510 Konin, ul. Energetyka 5, pok. 220 Sekcja Gospodarcza.

Data składania wniosków, ofert: 04/08/2014

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Sąd Okręgowy w Koninie, 62-510 Konin, ul. Energetyka 5, pok. 220 Sekcja Gospodarcza.

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi