216680 / 2013-06-05 - Administracja samorządowa / Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie (Rzeszów)
Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa - Wołosate w km drogi 23+492 przez rzekę Wisłok w miejscowości Wisłok Wielki
Opis zamówienia
Zamówienie obejmuje zakres robót, który określony został w kosztorysie ofertowym (Rozdział II SIWZ - Załącznik Nr 1), w dokumentacji technicznej (Rozdział III SIWZ), w przedmiarze robót (Rozdział IV SIWZ), szczegółowych specyfikacjach technicznych (Rozdział V SIWZ) oraz udzielenie na wykonane roboty gwarancji i rękojmi za wady na okres min. 5 lat.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 216680
Data publikacji: 2013-06-05
Nazwa:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Ulica: ul. Boya Żeleńskiego 19a
Numer domu: 19a
Miejscowość: Rzeszów
Kod pocztowy: 35-105
Województwo / kraj: podkarpackie
Numer telefonu: 017 8609490
Numer faxu: 017 8609460
Adres strony internetowej: www.pzdw.pl
Regon: 69058767000000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa - Wołosate w km drogi 23+492 przez rzekę Wisłok w miejscowości Wisłok Wielki
Rodzaj zamówienia: B
Przedmiot zamówienia:
Zamówienie obejmuje zakres robót, który określony został w kosztorysie ofertowym (Rozdział II SIWZ - Załącznik Nr 1), w dokumentacji technicznej (Rozdział III SIWZ), w przedmiarze robót (Rozdział IV SIWZ), szczegółowych specyfikacjach technicznych (Rozdział V SIWZ) oraz udzielenie na wykonane roboty gwarancji i rękojmi za wady na okres min. 5 lat.
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy jest dialog: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: D
Data zakończenia: 29/10/2013
Informacja na temat wadium:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 15 410,00 PLN
Zaliczka: Nie
Uprawnienia:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Wiedza i doświadczenie:
Za spełnienie w/w warunku Zamawiający uzna wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) min. 2 robót budowlanych porównywalnych z przedmiotem zamówienia (na załączniku Nr 5 do oferty).
Jako robotę budowlaną porównywalną z przedmiotem zamówienia rozumie się robotę polegającą na przebudowie, budowie lub modernizacji obiektu mostowego o długości min. 20 m.
Poprzez sformułowanie długość obiektu mostowego Zamawiający rozumie długość mierzoną między zewnętrznymi krawędziami pomostu.
Potencjał techniczny:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający uzna w/w za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje następującymi osobami:
Kierownik budowy (całkowite doświadczenie - min. 5 lat) - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
UWAGA! Ilość lat doświadczenia należy liczyć od daty wystawienia uprawnień
o specjalności mostowej.
Sytuacja ekonomiczna:
Za spełnienie w/w warunku. Zamawiający uzna posiadanie opłaconej polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN (w przypadku podania przez Wykonawców polisy w innych walutach niż PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu).
Oświadczenie nr 2: Tak
Oświadczenie nr 9: Tak
Oświadczenie nr 10: Tak
Oświadczenie nr 13: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Dokumenty grupy kapitałowej: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
inne_dokumenty:
Do wypełnionego i podpisanego formularza oferty należy dołączyć:
1. Dowód wniesienia wadium;
2. Wypełniony i podpisany Kosztorys ofertowy - wg wzoru - Rozdział II SIWZ -Załącznik Nr 1 do oferty
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że wystąpią okoliczności, które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy tj.:
1. niesprzyjające warunki atmosferyczne (np. długotrwałe i intensywne opady deszczu i/lub śniegu, silny wiatr, temperatura powietrza przy której niedopuszczalne jest prowadzenie robót budowlanych) powodujące istotne utrudnienia w realizacji przedmiotu umowy;
2. działanie siły wyższej;
3. okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy inżynierskiej i/lub sztuki budowlanej;
4. zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa;
5. udokumentowana niezależna od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy;
6. wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w wysokości wynagrodzenia umownego w całości lub poszczególnych latach (np. poprzez zmianę harmonogramu płatności, harmonogramu rzeczowo-finansowego);
7. wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w przedmiocie umowy (np. zmiana technologii, zmiana materiału);
8. wystąpienie konieczności zmniejszenia wartości robót z tytułu dokonania potrąceń za wady trwałe;
9. wystąpienie zmiany wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu lub dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa ( np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek);
10. wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany terminu/terminów wykonania umowy;
11. ustawowa zmiana stawki podatku VAT.
Powyższe okoliczności stanowią warunki zmiany umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 PZP w przypadku wystąpienia takiej okoliczności. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego min. istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w wynagrodzeniu umownym.
Kod kryterium cenowe: A
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www pzdw.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, 35-105 Rzeszów, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, pok. Nr 45
Data składania wniosków, ofert: 21/06/2013
Godzina składania wniosków, ofert: 09:30
Miejsce składania:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, 35-105 Rzeszów, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, pok. Nr 1
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Informacje dodatkowe: nie dotyczy.
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Kody CPV:
450000007 (Roboty budowlane)
Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
452211199 (Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów)
Podobne przetargi
60658 / 2016-03-17 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Rozbudowa i przebudowa budynku Sądu Rejonowego w Dębicy przy ul. Słonecznej 3
214 / 2012-01-02 - Inny: spółdzielnia mieszkaniowa
Spółdzielnia Mieszkaniowa - Jarosław (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Poprawa wydajności energetycznej i estetyki budynków, oraz funkcjonalności i bezpieczeństwa na osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu. Etap IX, XIII *Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. Kombatantów 14 i Kalinki 6 w Jarosławiu*
449982 / 2013-11-05 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy - Dębica (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont parkingu i ogrodzenia Sądu Rejonowego w Dębicy, Wydziały Zamiejscowe w Ropczycach - 2013.
94155 / 2013-05-29 - Inny: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Bircza - Bircza (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Naprawa składów drewna i zjazdów na składy drewna w Nadleśnictwie Bircza w 2013r., w leśnictwie Malawa i Trzcianiec
148123 / 2013-07-19 - Administracja samorzÄ…dowa
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont przepustu drogowego ø 80 cm w ciągu drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa - Jarosław 16+267 w m. Szówsko
241365 / 2008-09-30 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Trzebownisko - Trzebownisko (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie ogrodzenia gimnazjum, oddziału przedszkolnego i sali sportowej w miejscowości Trzebownisko
192682 / 2014-06-06 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska Przemyśl - Prezydent Miasta Przemyśl - Przemyśl (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kruhel Wielki, Jaworowa, Leszczynowa, DÄ™bowa, Åowiecka w ramach zadania inwestycyjnego pn. Kanalizacja na osiedlu Kruhel Wielki w PrzemyÅ›lu etap II.
86434 / 2014-03-14 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Ropczyce - Ropczyce (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa ujęcia wody w Lubzinie
294372 / 2010-09-16 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Zagórz - Zagórz (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Modernizacja oraz wykonanie placów zabaw na terenie miasta i gminy Zagórz w ramach programu Radosna Szkoła
215511 / 2008-09-12 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Dróg Powiatowych - Dębica (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa chodnika w c. dr. pow. nr 1180 Dębica - Zdziarzec w m. Róża
63253 / 2014-03-25 - Administracja samorzÄ…dowa
UrzÄ…d Gminy - Jasienica Rosielna (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Nowoczesny rozwój placówek oświatowych w Gminie Jasienica Rosielna dzięki inwestycjom w przebudowę, modernizację i wyposażenie- część 3 Roboty budowlane w Zespole Szkół w Jasienicy Rosielnej
50753 / 2013-04-04 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Grębów - Grębów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wymiana okien w świetlicy Zapolednik oraz wykonanie ogrzewania
50325 / 2011-02-11 - Administracja samorzÄ…dowa
Burmistrz Gminy w Błażowej - Błażowa (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami domowymi w miejscowościach: Nowy Borek, Błażowa Dolna, miasto Błażowa w gminie Błażowa.
183538 / 2015-07-21 - Inny: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Bircza - Bircza (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa zagrody leśnictwa Jamna w miejscowości Jureczkowa, gm. Ustrzyki Dolne, działka nr ew. 566/1 - postępowanie trzecie
376290 / 2010-11-19 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Rozbudowa ulicy Podkarpackiej poprzez budowÄ™ chodnika.
367886 / 2011-11-07 - Inny: szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa Nr 24 - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej nr 24im.Rudolfa Aurigi w Rzeszowie ,35 602 Rzeszów przy ul.Czajkowskiego 11
257436 / 2014-08-01 - Inny: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Bircza - Bircza (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Naprawa szlaków zrywkowych, zjazdów na szlaki zrywkowe oraz składów drewna w Nadleśnictwie Bircza w 2014 r., leśnictwa: Kuźmina, Wojtkówka, Krzywe
334096 / 2013-08-20 - Inny: Placówka oświatowa
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - Jarosław (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont elewacji oraz roboty izolacyjne budynku głównego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu oraz roboty izolacyjne budynku szkolnego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu
367748 / 2010-11-15 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Przemyśl - Przemyśl (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Termomodernizacja Zespołu Szkół w Grochowcach wraz z instalacją kolektorów słonecznych - realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 Działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna
62524 / 2011-04-01 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Roboty uzupełniające na realizowanym zadaniu Rozbudowy Podkarpackiego Centrum Onkologii
208368 / 2011-07-20 - Administracja samorzÄ…dowa
UrzÄ…d Gminy Dubiecko - Dubiecko (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa drogi gminnej nr 016062 R Wybrzeże - Bachórzec
223028 / 2011-07-29 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Krasne - Krasne (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Modernizacja stadionu sportowego w Malawie
162844 / 2015-07-02 - Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Ograniczenie negatywnego oddziaływania wody na budynek siedziby Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na parterze budynku siedziby Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
214160 / 2011-07-25 - Inny: Szkoła publiczna
Zespół Szkół Tekstylno-Gospodarczych - Rakszawa (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont budynku Schroniska Młodzieżowego ZSTG w Rakszawie
15019 / 2012-01-16 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Zagórz - Zagórz (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont Domu Ludowego w miejscowości Zahutyń
317387 / 2011-12-05 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Jodłowa - Jodłowa (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa obiektu szatni przy boisku sportowym wraz z infrastrukturą na działce nr ewid. 1569 w Jodłowej - etap I
260704 / 2013-07-04 - Inny: Jednostka organizacyjna więziennictwa
Zakład Karny - Medyka (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
UporzÄ…dkowanie gospodarki wodnej w
Zakładzie Karnym w Medyce
218647 / 2013-10-18 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej (o średnicy DN 800-200) i sieci kanalizacji sanitarnej (o średnicy DN 200) w rejonie ulicy bocznej od ul. Strażackiej w Rzeszowie w ramach zadania inwestycyjnego pn.:Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ul. Strażackiej.
82033 / 2015-06-03 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku - Polańczyk (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Poprawa funkcji rekreacyjnej wokół amfiteatru w Polańczyku wraz z budową sanitariatów
114068 / 2015-05-15 - Inny: PGL LP Nadleśnictwo Cisna
Nadleśnictwo Cisna - Cisna (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego i budowa budynku gospodarczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr. ewid 218/3 Dołżyca