277870 / 2012-07-31 - / Komenda Wojewódzka Policji (Rzeszów)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2012-07-13 pod pozycją 250986. Zobacz ogłoszenie 250986 / 2012-07-13 - Administracja rzÄ…dowa terenowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 277870

Data publikacji: 2012-07-31

Nazwa: Komenda Wojewódzka Policji

Ulica: ul. Dąbrowskiego 30

Numer domu: 30

Miejscowość: Rzeszów

Kod pocztowy: 35-036

Województwo / kraj: podkarpackie

Numer telefonu: 017 8582192

Numer faxu: 017 8582193

Adres strony internetowej: www.bip.podkarpacka.policja.gov.pl

Regon: 69031697000000

Typ ogłoszenia: ZP-406

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 250986

Data wydania biuletynu: 2012-07-13

Ogłoszenie dotyczy: 0

Przedmiot zamówienia: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Miejsce składania: IV.3)

Przed wprowadzeniem zmainy:
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian w umowie w stosunku do treści oferty, w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 1) wydłużenia terminu realizacji o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku następujących okoliczności: - siły wyższej takiej jak katastrofa, zamieszki, pożar, trzęsienie ziemi, trąba powietrzna, powódź, jak również innych zdarzeń na które strony nie mają wpływu, lecz które utrudniają pełne lub częściowe wypełnienie zobowiązań umownych i których nie da się uniknąć nawet w przypadku zachowania maksymalnej staranności obu stron, - opóźnienie w udostępnieniu kanalizacji przez stronę trzecią - Operatora Telekomunikacyjnego, - wystąpienie przeszkód, których nie można było przewidzieć - uniemożliwiających wykonanie robót ziemnych i dokumentacji technicznych w terminie określonym w umowie (np. niedrożność kanalizacji), - opóźnienie w pracach budowlanych prowadzonych w obiektach, w których wykonane będą prace montażowe. W przypadku wystąpienia wymienionych wyżej okoliczności w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty jednak nie dłużej niż o czas równy okresowi przerwy, postoju lub opóźnienia. 2) zmian kluczowych specjalistów: a) Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób wyszczególnionych rozdziale V punkt 3, ppkt 3) SIWZ w następujących przypadkach: śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kluczowego specjalisty, jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, nie wywiązywania się kluczowego specjalisty z obowiązków wynikających z umowy. b) Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób, uczestniczących ze strony Wykonawcy w realizacji zamówienia, jeżeli nie wykonują należycie swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 3) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie zmniejszenia wartości umowy w przypadku ograniczenia zakresu robót, 4) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to np. okoliczności: a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy, b) powodujące poprawienie parametrów technicznych, c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 2. Zmiany, o których mowa w sekcji IV.3 niniejszego ogłoszenia muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z projektantem i nie będą one prowadziły do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 3. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej

Po wprowadzeniu zmiany:
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian w umowie w stosunku do treści oferty, w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 1) wydłużenia terminu realizacji o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku następujących okoliczności: - siły wyższej takiej jak katastrofa, zamieszki, pożar, trzęsienie ziemi, trąba powietrzna, powódź, jak również innych zdarzeń na które strony nie mają wpływu, lecz które utrudniają pełne lub częściowe wypełnienie zobowiązań umownych i których nie da się uniknąć nawet w przypadku zachowania maksymalnej staranności obu stron, - opóźnienie w udostępnieniu kanalizacji przez stronę trzecią - Operatora Telekomunikacyjnego, - wystąpienie przeszkód, których nie można było przewidzieć - uniemożliwiających wykonanie robót ziemnych i dokumentacji technicznych w terminie określonym w umowie (np. niedrożność kanalizacji), - opóźnienie w pracach budowlanych prowadzonych w obiektach, w których wykonane będą prace montażowe. W przypadku wystąpienia wymienionych wyżej okoliczności w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty jednak nie dłużej niż o czas równy okresowi przerwy, postoju lub opóźnienia. 2) zmian kluczowych specjalistów: a) Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób wyszczególnionych rozdziale V punkt 3, ppkt 3) SIWZ w następujących przypadkach: śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kluczowego specjalisty, jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, nie wywiązywania się kluczowego specjalisty z obowiązków wynikających z umowy. b) Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób, uczestniczących ze strony Wykonawcy w realizacji zamówienia, jeżeli nie wykonują należycie swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 3) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie zmniejszenia wartości umowy w przypadku ograniczenia zakresu robót, 4) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to np. okoliczności: a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy, b) powodujące poprawienie parametrów technicznych, c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 2. Zmiany, o których mowa w sekcji IV.3 pkt 1, ppkt 4)niniejszego ogłoszenia muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z projektantem i nie będą one prowadziły do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 3. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej

Miejsce składania: IV.4.4)

Przed wprowadzeniem zmainy:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.08.2012 godzina 11:00, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych, ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów, budynek B, I piętro, pokój nr 116

Po wprowadzeniu zmiany:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.08.2012 godzina 11:00, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych, ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów, budynek B, I piętro, pokój nr 116

Podobne przetargi