318674 / 2013-08-07 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Łodzi (Łódź)

Zabezpieczenie p-poż stropu w magazynie nr 08 w Archiwum Zakładowym Sądu Okręgowego w Łodzi, ul. Wydawnicza 10

Opis zamówienia

Remont pomieszczeń dla potrzeb urządzenia archiwum zakładowego w budynku Sądu Okręgowego w Łodzi przy ul. Wydawniczej 10, polegający na robotach budowlanych, poprzez zabezpieczenie stropu i żeber w pom. archiwów sufitem podwieszanym o odporności REI 120, np. System RYGIPS 4.10.25 ( 2x15mm FIRE-Line PLUS typ DF((GKF)+( 2x12,5 mm FIRE -Line PLUS typ DF(GKF) lub DFH2 (GKFI) na ruszcie systemowym krzyżowym dwupoziomowym z profilii CD 60, mocowanie do stropu na kołki rozoprowe p-poż (metalowe).
Wykonanie zgodne z technologią producenta systemu.
Remont instalacji elektrycznej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacji wod. - kan.
w zakresie niezbędnym do wykonania remontu sufitu.
Uruchomienie instalacji i urządzeń. Dostarczenie instrukcji obsługi, przeszkolenie osób obsługujących użytkownika, wymiany elementów zużytych przy czynnościach rozruchu.
Wykonanie dokumentacji przeprowadzonych prób i badań, dokumentacji powykonawczej poszczególnych branż i dokumentacji odbiorowej

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 318674

Data publikacji: 2013-08-07

Nazwa: Sąd Okręgowy w Łodzi

Ulica: Plac Dąbrowskiego 5

Numer domu: 5

Miejscowość: Łódź

Kod pocztowy: 90-921

Województwo / kraj: łódzkie

Numer telefonu: 042 6778900, 6778938

Numer faxu: 042 6778931

Adres strony internetowej: www.lodz.so.gov.pl

Regon: 00032316300000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zabezpieczenie p-poż stropu w magazynie nr 08 w Archiwum Zakładowym Sądu Okręgowego w Łodzi, ul. Wydawnicza 10

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Remont pomieszczeń dla potrzeb urządzenia archiwum zakładowego w budynku Sądu Okręgowego w Łodzi przy ul. Wydawniczej 10, polegający na robotach budowlanych, poprzez zabezpieczenie stropu i żeber w pom. archiwów sufitem podwieszanym o odporności REI 120, np. System RYGIPS 4.10.25 ( 2x15mm FIRE-Line PLUS typ DF((GKF)+( 2x12,5 mm FIRE -Line PLUS typ DF(GKF) lub DFH2 (GKFI) na ruszcie systemowym krzyżowym dwupoziomowym z profilii CD 60, mocowanie do stropu na kołki rozoprowe p-poż (metalowe).
Wykonanie zgodne z technologią producenta systemu.
Remont instalacji elektrycznej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacji wod. - kan.
w zakresie niezbędnym do wykonania remontu sufitu.
Uruchomienie instalacji i urządzeń. Dostarczenie instrukcji obsługi, przeszkolenie osób obsługujących użytkownika, wymiany elementów zużytych przy czynnościach rozruchu.
Wykonanie dokumentacji przeprowadzonych prób i badań, dokumentacji powykonawczej poszczególnych branż i dokumentacji odbiorowej

Kody CPV:
452627008 (Przebudowa budynków)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
453430003 (Roboty instalacyjne przeciwpożarowe)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres trwania zamówienia w dniach: 45

Zaliczka: Nie

Uprawnienia: oświadczenie wykonawcy

Wiedza i doświadczenie:
oświadczenie wykonawcy oraz wykonawcy wykażą, że wykonali należycie w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia polegających na wykonaniu robót budowlanych
w budynkach wraz z robotami instalacyjnymi elektrycznymi (każda z nich realizowana na rzecz jednego odbiorcy w ramach jednej umowy)
o łącznej wartości nie mniejszej niż 100 000 zł

Potencjał techniczny: oświadczenie wykonawcy

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia: oświadczenie wykonawcy

Sytuacja ekonomiczna:
wykażą opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000 zł

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie nr 13: Tak

Oświadczenie nr 16: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

inne_dokumenty: pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Wszelkie zmiany Umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego regulujących następujące zagadnienia:
a) harmonogramu realizacji robót i terminu wykonania umowy
b) zmiana osób wymienionych w umowie na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy
c) zakres robót powierzonych do wykonania przez podwykonawców na pisemny wniosek Wykonawcy
d) zmniejszenie zakresu robót w przypadku wystąpienia siły wyższej lub decyzji administracyjnej związanej z przedmiotem Umowy, na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy
3. Zmiana harmonogramu realizacji robót oraz terminu wykonania umowy możliwa jest w następujących przypadkach:
a) opóźnienia Zamawiającego związanego z przekazaniem terenu budowy,
dokonaniem odbioru robót,
b) jakichkolwiek opóźnień, utrudnień lub przeszkód spowodowanych przez
osoby i podmioty trzecie,
c) wystąpienia siły wyższej.
- zmiana harmonogramu realizacji robót oraz terminu wykonania umowy nastąpi
proporcjonalnie do okresu w jakim wystąpiły zdarzenia opisane w punkcie a, b, c.
4. Wykonawca może z własnej inicjatywy proponować zmianę zakresu robót powierzonych podwykonawcom w następujących wypadkach:
a) jeżeli powierzenie danych robót podwykonawcom umożliwi przyspieszenie wykonania robót,
b) jeżeli konieczność powierzenia danych robót do wykonania przez podwykonawców wynika z okoliczności niezależnych od Wykonawcy.

Kod kryterium cenowe: A

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.lodz.so.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
SĄD OKRĘGOWY W ŁODZI
Pl. Dąbrowskiego 5
90-921 Łódź
Samodzielna sekcja ds. zamówień publicznych
tel. (42) 67-78-938, fax. (42) 67-78-856
e-mail: zamowienia@lodz.so.gov.pl

Data składania wniosków, ofert: 22/08/2013

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
SĄD OKRĘGOWY W ŁODZI
Pl. Dąbrowskiego 5
90-921 Łódź
BIURO PODAWCZE

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi