39902 / 2015-02-23 - / Gmina Wierzchlas (Wierzchlas)
Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2015-02-19 pod pozycją 37750. Zobacz ogłoszenie 37750 / 2015-02-19 - Administracja samorzÄ…dowa.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 39902
Data publikacji: 2015-02-23
Nazwa: Gmina Wierzchlas
Ulica: ul. Szkolna 7
Numer domu: 7
Miejscowość: Wierzchlas
Kod pocztowy: 98-324
Województwo / kraj: łódzkie
Numer telefonu: 043 8866112
Numer faxu: 043 8866113
Regon: 73093476600000
Typ ogłoszenia: ZP-406
Numer biuletynu: 1
Numer pozycji: 37750
Data wydania biuletynu: 2015-02-19
Ogłoszenie dotyczy: 0
Przedmiot zamówienia: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Miejsce składania: II.1.4)4.c
Przed wprowadzeniem zmainy:
s.uzyskanie pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Wieluniu w terminie nie później niż do dnia 31 marca 2016 r.,
Po wprowadzeniu zmiany:
s.uzyskanie pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Wieluniu w terminie nie później niż 12 miesięcy od podpisania umowy,
Miejsce składania: II.1.4)7.
Przed wprowadzeniem zmainy:
Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego w czasie wykonywania robót budowlanych.
Po wprowadzeniu zmiany:
Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego w czasie wykonywania robót budowlanych zgodnie z treścią zał. 7b.
Miejsce składania: IV.3)4.
Przed wprowadzeniem zmainy:
Bez ograniczeń dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne umowy rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania. Takimi zmianami są zmiany o charakterze administracyjno - organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego, dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno - prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, zmiany harmonogramu nie powodujące zmiany terminu zakończenia realizacji zamówienia.
Po wprowadzeniu zmiany:
Bez ograniczeń dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne umowy rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania. Takimi zmianami są zmiany o charakterze administracyjno - organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego, dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno - prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, zmiany harmonogramu nie powodujące zmiany terminu zakończenia realizacji zamówienia ani zmiany terminów płatności poszczególnych transz wynagrodzenia.
Miejsce składania: IV.4.4)
Przed wprowadzeniem zmainy:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.02.2015 godzina 11:00, miejsce: Gmina Wierzchlas, ul. Szkolna 7, 98-324 Wierzchlas, pokój nr 13
Po wprowadzeniu zmiany:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.03.2015 godzina 11:00, miejsce: Gmina Wierzchlas, ul. Szkolna 7, 98-324 Wierzchlas, pokój nr 13
Miejsce składania: II.1.4)9.
dodac:
Przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z harmonogramem ustalonym przez zamawiającego z wykonawcą przed podpisaniem umowy.
Podobne przetargi
41115 / 2012-02-21 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zarząd Powiatu Zgierskiego - Zgierz (łódzkie)
CPV: -
96360 / 2009-04-08 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ZarzÄ…d Dróg Wojewódzkich w Åodzi - Åódź (łódzkie)
CPV: -
81636 / 2015-04-10 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku - Radomsko (łódzkie)
CPV: -
389408 / 2011-11-22 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Sąd Okręgowy - Piotrków Trybunalski (łódzkie)
CPV: -
269428 / 2015-10-12 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach - Skierniewice (łódzkie)
CPV: -
54969 / 2010-03-12 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Åodzi - Centralny Szpital Weteranów - Åódź (łódzkie)
CPV: -
125344 / 2015-05-26 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Gmina Kleszczów - Kleszczów (łódzkie)
CPV: -
159005 / 2009-09-17 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Urząd Miejski w Koluszkach - Koluszki (łódzkie)
CPV: -
396298 / 2014-12-03 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Samodzielny Publiczny ZakÅ‚ad Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Åodzi - Åódź (łódzkie)
CPV: -
314942 / 2012-08-24 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. - Pabianice (łódzkie)
CPV: -
177082 / 2014-05-26 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Muzeum Sztuki w Åodzi - Åódź (łódzkie)
CPV: -
63048 / 2015-03-20 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Åodzi - Centralny Szpital Weteranów - Åódź (łódzkie)
CPV: -
265194 / 2010-08-25 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Miasto Åódź, WydziaÅ‚ ZamówieÅ„ Publicznych UrzÄ™du Miasta Åodzi - OddziaÅ‚ ds. Robót Budowlanych - Åódź (łódzkie)
CPV: -
123699 / 2010-05-14 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Komenda Wojewódzka Policji w Åodzi - Åódź (łódzkie)
CPV: -