269534 / 2014-08-12 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Rejonowy w Opolu (Opole)

Oryginalny toner KX-FATY503E Żółty marki Panasonic

Cena: 287.45 PLN

Remont elewacji budynku magazynu Sadu Rejonowego w Opolu

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na remoncie elewacji budynku magazynu Sądu Rejonowego w Opolu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ oraz załączonej do niej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót, a obejmuje między innymi następujący zakres robót: Roboty w zakresie rozbiórek i demontaży, Roboty murowe, Roboty tynkarskie, Układanie płytek na ścianach, Roboty blacharsko-dekarskie, Instalowanie wyrobów metalowych, Roboty przy wznoszeniu rusztowań

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 269534

Data publikacji: 2014-08-12

Nazwa: Sąd Rejonowy w Opolu

Ulica: ul. Ozimska 60A

Numer domu: 60A

Miejscowość: Opole

Kod pocztowy: 45-368

Województwo / kraj: opolskie

Numer telefonu: 77 5415406, 5415419

Numer faxu: 77 5415575

Adres strony internetowej: www.opole.sr.gov.pl

Regon: 00032378900000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont elewacji budynku magazynu Sadu Rejonowego w Opolu

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na remoncie elewacji budynku magazynu Sądu Rejonowego w Opolu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ oraz załączonej do niej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót, a obejmuje między innymi następujący zakres robót: Roboty w zakresie rozbiórek i demontaży, Roboty murowe, Roboty tynkarskie, Układanie płytek na ścianach, Roboty blacharsko-dekarskie, Instalowanie wyrobów metalowych, Roboty przy wznoszeniu rusztowań

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie zamówień uzupełniających:
Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia możliwość udzielenia wybranemu Wykonawcy zamówień uzupełniających stanowiących do 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, które zostały dookreślone w dokumentacji podstawowej.

Czas: D

Data zakończenia: 30/11/2014

Informacja na temat wadium:
1.Przystępując do złożenia oferty, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000 zł (słownie: trzy tysiące zł 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu;poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;gwarancjach bankowych;gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.); 3.Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli: wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, a wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w Kasie Sądu Rejonowego w Opolu, przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe określenie warunków dotyczących wadium zawarte jest w SIWZ

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył jedną robotę budowlaną, która obejmowała swoim zakresem budowę lub remont elewacji płytkami klinkierowymi na powierzchni nie mniejszej niż 200 m2

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia a warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca dysponuje przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie posiadanej przez Wykonawcę opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia publicznego na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł.

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 13: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
Pełnomocnictwo uprawniające do reprezentowania Wykonawcy w oryginale lub poświadczone notarialnie. Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeżeli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub, jeżeli są oni wymienieni z imienia i nazwiska w odnośnym dokumencie rejestracyjnym jako osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. zmiana kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy: a) jeżeli w okresie realizacji umowy zmieni się obowiązująca stawka podatku VAT, b) wynikającej z ograniczenia zakresu robót budowlanych będących przedmiotem umowy, wynikającego ze zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy w pierwotnym kształcie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia; c) wynikającej z konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazanych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub jego wadliwym wykonaniem bądź było niekorzystne dla Zamawiającego
2. aktualizacja danych Zamawiającego i Wykonawcy w przypadku zmiany tych danych, 3. przedłużenie terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć i są one niezależne od Wykonawcy, 4. zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 5. zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego

Kod kryterium cenowe: A

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.opole.sr.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Rejonowy w Opolu, ul. Ozimska 60A, 45 - 368 Opole, pok. nr 8

Data składania wniosków, ofert: 27/08/2014

Godzina składania wniosków, ofert: 14:00

Miejsce składania:
Sąd Rejonowy w Opolu, ul. Ozimska 60A, 45 - 368 Opole, w Biurze Podawczym Sądu pok. 24-hol

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
450000007 (Roboty budowlane)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
451111009 (Roboty w zakresie burzenia)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
452625006 (Roboty murarskie i murowe)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
454100004 (Tynkowanie)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
454310007 (Kładzenie płytek)

Kod CPV szóstej częsci zamówienia:
452620001 (Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe)

Kod CPV siódmej częsci zamówienia:
452600007 (Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne)

Kod CPV ósmej częsci zamówienia:
452613203 (Kładzenie rynien)

Kod CPV dziewiątej częsci zamówienia:
454211603 (Instalowanie wyrobów metalowych)

Kod CPV dziesiątej częsci zamówienia:
452621002 (Roboty przy wznoszeniu rusztowań)

Podobne przetargi