57756 / 2011-03-29 - Administracja samorządowa / Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie (Rzeszów)
Przebudowa mostu przez potok Harta w miejscowości Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - Domaradz w km 42+914
Opis zamówienia
a)zakres robót określony w: punkcie 3.1 niniejszej Instrukcji dla wykonawców, Rozdziale III Kosztorys ofertowy,
b)udzielenie gwarancji i rękojmi na okres min. 5 lat.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 57756
Data publikacji: 2011-03-29
Nazwa:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Ulica: ul. Boya Żeleńskiego 19a
Numer domu: 19a
Miejscowość: Rzeszów
Kod pocztowy: 35-105
Województwo / kraj: podkarpackie
Numer telefonu: 017 8609490
Numer faxu: 017 8609460
Adres strony internetowej: www.pzdw.pl
Regon: 69058767000000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa mostu przez potok Harta w miejscowości Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - Domaradz w km 42+914
Rodzaj zamówienia: B
Przedmiot zamówienia:
a)zakres robót określony w: punkcie 3.1 niniejszej Instrukcji dla wykonawców, Rozdziale III Kosztorys ofertowy,
b)udzielenie gwarancji i rękojmi na okres min. 5 lat.
Kody CPV:
450000007 (Roboty budowlane)
Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
452211199 (Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów)
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: D
Data zakończenia: 30/09/2011
Informacja na temat wadium:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:28.900,00 PLN
Zaliczka: Nie
Wiedza i doświadczenie:
Za spełnienie warunku określonego w pkt 5.2.1) Zamawiający uzna wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) min. 3 zamówień porównywalnych z przedmiotem zamówienia. (na załączniku Nr 6 do oferty), uwierzytelnione dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały prawidłowo wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (np. referencje - z podaniem szczegółowego zakresu wykonanego zamówienia).
Jako zamówienie porównywalne rozumie się wykonanie robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji obiektu mostowego o rozpiętości przęsła powyżej 10.0 m i wykonaniem robót porównywalnych z kosztorysem ofertowym (Rozdział III SIWZ).
Potencjał techniczny:
a)samochód samowyładowczy o ładowności min.+ 8 ton - min. 1 szt.;
b)dźwig 10 ton - min. 1 szt.;
c)koparko - ładowarka - min. 1 szt.;
d)zagęszczarka - min. 1 szt.;
e)frezarka mas bitumicznych - min. 1 szt.;
f)rozkładarka mas bitumicznych - min. 1 szt.;
g)młot pneumatyczny - min. 1 szt.;
h)agregat prądotwórczy - min. 1 szt.
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Stanowisko Kierownika budowy Całkowite doświadczenie
min. 5 lat.
UWAGA! Ilość lat doświadczeń
Sytuacja ekonomiczna:
Za spełnienie warunku określonego w pkt 5.2.4) Zamawiający uzna posiadanie opłaconej polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 1 800 000,00 PLN.
Oświadczenie nr 2: Tak
Oświadczenie nr 3: Tak
Oświadczenie nr 4: Tak
Oświadczenie nr 6: Tak
Oświadczenie nr 7: Tak
Oświadczenie nr 10: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
- niesprzyjające warunki atmosferyczne (np. długotrwałe i intensywne opady deszczu i/lub śniegu, silny wiatr, temperatura powietrza przy której niedopuszczalne jest prowadzenie robót budowlanych) powodujące istotne utrudnienia w realizacji przedmiotu umowy;
- działanie siły wyższej;
- okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy inżynierskiej i/lub sztuki budowlanej;
- zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa;
- udokumentowana niezależna od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy;
- wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w wysokości wynagrodzenia umownego w całości lub poszczególnych latach (np. poprzez zmianę harmonogramu płatności, harmonogramu rzeczowo-finansowego);
- wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w przedmiocie umowy (np. zmiana technologii, zmiana materiału);
- wystąpienie konieczności zmniejszenia wartości robót z tytułu dokonania potrąceń za wady trwałe;
- wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany osób które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia (przewidzianych w ofercie), na osoby o co najmniej równoważnych kwalifikacjach i doświadczeniu;
- wystąpienie zmiany wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu lub dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa ( np. łączenie, dzieleni, przekształcenie spółek);
- wystąpienie konieczności zamiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę;
- wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany terminu/terminów wykonania umowy;
- ustawowa zmiana stawki podatku VAT.
Kod kryterium cenowe: A
Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.pzdw.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów pok. 45
Data składania wniosków, ofert: 14/04/2011
Godzina składania wniosków, ofert: 09:00
Miejsce składania:
PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów patrer pok. nr 1
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Podobne przetargi
230049 / 2010-08-25 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Krośnie - Krosno (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie robót remontowych w budynku Sądu Okręgowego w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12
242368 / 2010-08-09 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Pawłosiów - Pawłosiów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Ogrodzenie stadionu sportowego w Pawłosiowie
204562 / 2011-07-18 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Leżajsk - Leżajsk (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
1. Remont odcinka drogi powiatowej nr 1246R Kuryłówka - gr. powiatu (Tarnogród) w km 8+800 - 12+486 (na odcinku Brzyska Wola - Jastrzębiec)
2. Remont drogi powiatowej nr 1237R Wólka ÅÄ™towska - gr. powiatu (Åowisko) w km 0+000 - 1+280
203373 / 2013-10-03 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Stalowa Wola - Stalowa Wola (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa kanalizacji deszczowej na os. Rozwadów i os. Charzewice w Stalowej Woli
83143 / 2011-03-14 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Cieszanów - Cieszanów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Odnawialne źródła energii dla Miasta i Gminy Cieszanów - I etap
80237 / 2016-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa
Burmistrz Miasta Przeworska - Przeworsk (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa placu zabaw na terenie działki numer ewidencyjny 2514/3 przy ul. Wiejskiej w Przeworsku
35640 / 2011-03-04 - Administracja samorzÄ…dowa
UrzÄ…d Gminy w Fredropolu - Fredropol (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Termomodernizacja budynków administracyjnych Urzędu Gminy Fredropol i budynków szkolnych w Fredropolu i Huwnikach
233333 / 2012-11-05 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Krosno - Krosno (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Docieplenie budynku PKPS w Krośnie przy ul. Grodzkiej na działce nr ewid. 2968/34
215487 / 2013-10-16 - Inny: szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa Nr 11 - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Roboty związane z odnowieniem nawierzchni trawiastej boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 11 im.gen.Stanisława Maczka przy ul. Podwisłocze 14 w Rzeszowie.
223950 / 2015-08-31 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Radymno - Radymno (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Radymnie przy ul. Mickiewicza - etap II - stworzenie bloku żywieniowego oraz wykonanie WC dla nauczycieli, oraz sklepiku szkolnego - roboty dodatkowe cz. 2
176038 / 2014-05-26 - Administracja samorzÄ…dowa
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont przepustu drogowego 2fi 125 cm w ciągu wojewódzkiej nr 887 w km 24+693 w m. Rymanów Zdrój
37606 / 2009-02-23 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu - Przemyśl (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
wykonanie remontów i przebudów dróg powiatowych ( zadania 1 - 8 )
310772 / 2011-09-28 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Pruchnik - Pruchnik (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa Placu Zabaw w ramach programu Radosna Szkoła
przy Szkole Podstawowej nr 1 w Pruchniku ul ks. B. Markiewicza 22
414434 / 2013-10-11 - Administracja samorzÄ…dowa
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont budynku socjalnego na Bazie materiałowej w Ruszelczycach
204523 / 2014-09-26 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejsce Piastowe - Miejsce Piastowe (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
UporzÄ…dkowanie i urzÄ…dzenie parku w Miejscu Piastowym - etap I.