255956 / 2012-07-17 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze (Jelenia Góra)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2012-06-12 pod pozycją 196748. Zobacz ogłoszenie 196748 / 2012-06-12 - Organ kontroli paÅ„stwowej lub ochrony prawa, sÄ…d lub trybunaÅ‚.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 255956

Data publikacji: 2012-07-17

Nazwa: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Ulica: ul. Bankowa 18

Numer domu: 18

Miejscowość: Jelenia Góra

Kod pocztowy: 58-500

Województwo / kraj: dolnośląskie

Numer telefonu: 075 6471745

Numer faxu: 075 6471745

Regon: 00032516200000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 196748

Data wydania biuletynu: 2012-06-12

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2012

Pozycja ogłoszenia: 196748

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO PRZY ULICY BANKOWEJ 18 W JELENIEJ GÓRZE.

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Zakres robót budowlanych objętych niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego obejmuje kompleksowe roboty budowlane i instalacyjne związane z II etapem remontu budynku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze przy
ul. Bankowej 18 szczegółowo opisano w załączonej dokumentacji technicznej. Prace należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej wykonawczej: - p.n.: Malowanie pomieszczeń i schodów, wymiana podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont sanitariatów, na którą składają się: - Projekt budowlano
wykonawczy opracowany przez Zbigniewa Kudybę - Jelenia Góra ( cz. I - 2008r. i cz.1I - 2009r.); - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót; - Przedmiary robót; Dokumentacja zatwierdzona zaświadczeniem AB.6743-26.2011.1 z dnia 12-04-2011 roku Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o braku sprzeciwu do zgłoszenia dotyczącego remontu. Do wykonania pozostała część remontu dotycząca sanitariatów, korytarzy i pomieszczeń gospodarczych, zgodnie z załączonymi Specyfikacjami Technicznymi i przedmiarem robót. (Załączniki nr 09 - 20 i 42 do s.i.w.z.). - pn. Przebudowa sieci strukturalnej dla potrzeb systemu wspomagania sal rozpraw - Projekt opracowany przez Adama Szewczyka -Lubań - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót; - Przedmiary robót; zatwierdzonej pozwoleniem na budowę - DECYZJA NR 195/2012 Prezydenta Miasta Jelenia Góra z dnia 29-05-2012 rok. Do wykonania jest część robót zawartych w projekcie wykonawczym dotyczącym okablowania strukturalnego ( bez urządzeń)
zgodnie z przedmiarem robót. (Załączniki nr 20-23 i 43 do s.iw.z.). - pn. wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej i prac budowlanych związanych z adaptacją ewakuacyjnej klatki schodowej do obowiązujących przepisów ppoż. - Projekt opracowany przez Lilianę Wojciechowską Zgraję - Świdnica - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót; - Przedmiary robót; zatwierdzonej pozwoleniem na budowę - DECYZJA NR 195/2012 Prezydenta Miasta Jelenia Góra z dnia 29-05-2012 rok. (Załączniki nr 24 - 41 i 43 do s.i.w.z.). Przedmiar robót stanowi dla Wykonawcy materiał pomocniczy do ustalenia ceny ofertowej na roboty wynikające z dokumentacji technicznej. Przedmiary robót i dokumentację techniczną w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia załączono w wersji elektronicznej do niniejszego opisu. Zakres robót będących przedmiotem zamówienia w szczególności obejmuje: - remont korytarzy, sanitariatów i pomieszczeń gospodarczych budynku w zakresie wszystkich kondygnacji (od piwnic do III piętra) zgodnie z opisem w Projektach Technicznych; - przebudowa okablowania strukturalnego dla potrzeb systemu wspomagania sal rozpraw; - wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej i oddymiania ewakuacyjnej klatki schodowej. Do zakresu prac objętego realizacją w/w zadania remontowego i
obowiązków Wykonawcy należy również: - przenoszenie, demontaż i zabezpieczenie istniejącego wyposażenia pomieszczeń w czasie wykonywania robót, w tym również osprzętu elektrycznego i sanitarnego; - demontaż osprzętu instalacyjnego (oprawy, wyłączniki, gniazda) na czas wykonywania robót i ponowny montaż ze sprawdzeniem poprawności działania po ich zakończeniu; - opracowanie szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego robót; - realizacja prac pod ścisłym nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego - bieżące zgłaszanie i uzgadnianie z odpowiednimi służbami realizacji prac wymagających szczególnego nadzoru; - wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki a nie pozostawionych do dalszego zagospodarowania Zamawiającemu; - wykonanie robót zabezpieczających i towarzyszących (rusztowania, daszki, ogrodzenia, oznakowanie obszaru robót); - opracowanie dokumentacji powykonawczej (2 egz.) - przygotowanie dokumentów odbiorowych; - udział w pracach
odbiorowych i odbiorze. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót będące załącznikami do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zaleca się, aby wykonawca na własną odpowiedzialność, ryzyko i koszt,
dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia i zdobył dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia. 3. Roboty budowlane prowadzone będą w obiekcie czynnym. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić powyższe prace w
sposób nie kolidujący z pracą sądu i innych użytkowników obiektu, w tym zapewnić bezpieczny i niezakłócony dostęp stron. Roboty generujące hałas i kolidujące z pracą sądu będą prowadzone poza godzinami pracy sądu (godz.15:30 -6:00) i w dni wolne od pracy(całą dobę). Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego (codziennego) sprzątania po robotach. 4. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy pomieszczeń dla pracowników. 5. Na terenie Zamawiającego nie istnieje możliwość ustawienia kontenera na potrzeby budowy. 6. Zamawiający zwraca uwagę na brak własnych miejsc parkingowy przed budynkiem 7. Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania porządku w rejonie prowadzonych robót, a w przypadku spowodowania zabrudzenia pomieszczeń do niezwłocznego usunięcia zabrudzeń
spowodowanych pracami budowlanymi na koszt własny. 8. Wszelkie dodatkowe koszty związane z wykonaniem zabezpieczeń, przenoszeniem wyposażenia (mebli), transportem, złomowaniem i utylizacją materiałów nie nadających się do dalszego wykorzystania, a pochodzących z demontażu obciążają Wykonawcę. 9. Stosowane materiały muszą być równoważne zamieszczonym w dokumentacji technicznej
i przedmiarach robót, tzn. co najmniej równe co do jakości, funkcjonalności, trwałości, parametrów technicznych, walorów użytkowych i estetycznych materiałom, których zastosowanie przewidziano w dokumentacji technicznej. Zamawiający zwraca jednak uwagę iż zastosowanie rozwiązań innych niż
przewidziane w dokumentacji technicznej skutkuje koniecznością uzyskania akceptacji Zamawiającego, Projektanta. 10. Zamawiający oczekuje się wysokiego poziomu wykonywanych robót i jakości stosowanych materiałów i urządzeń. 11. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży harmonogram rzeczowo finansowy
wykonania robót będących przedmiotem zamówienia. 12. Zamawiający przewiduje w
porozumieniu w Wykonawcą udostępnianie sanitariatów do remontu w sposób nie kolidujący z korzystaniem z czynnych sanitariatów, korytarze i klatki schodowe oraz roboty generujące hałas i kolidujące z pracą sądu będą prowadzone poza godzinami pracy sądu (godz.15:30 -6:00) i w dni wolne od pracy(całą dobę 13. W wycenie robót należy uwzględnić wykonanie zabezpieczeń, wydzielenia szczelnymi
przegrodami obszaru prowadzonych robót.

Kody CPV:
450000007 (Roboty budowlane)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia: 450000009

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
454100004 (Tynkowanie)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
454421008 (Roboty malarskie)

Kod CPV szóstej częsci zamówienia:
454300000 (Pokrywanie podłóg i ścian)

Kod CPV siódmej częsci zamówienia:
454321115 (Kładzenie wykładzin elastycznych)

Kod CPV ósmej częsci zamówienia: 454210000

Kod CPV dziewiątej częsci zamówienia:
454211311 (Instalowanie drzwi)

Kod CPV dziesiątej częsci zamówienia: 453430009

Kod CPV jedenastej częsci zamówienia:
453000000 (Roboty instalacyjne w budynkach)

Kod CPV dwunasteej częsci zamówienia:
453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)

Kod CPV trzynastej częsci zamówienia:
453142003 (Instalowanie linii telefonicznych)

Kod CPV czternastej częsci zamówienia:
453143200 (Instalowanie okablowania komputerowego)

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie CASTELLUM Spółka z o.o.

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Świdnicka 31

Miejscowość: Wrocław

Kod pocztowy: 50-066

ID województwa: 0

Województwo / kraj: dolnośląskie

Data udzielenie zamówienia: 12/07/2012

Liczba ofert: 1

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 685588,06

Cena wybranej oferty: 606981,31

Cena minimalna: 606981,31

Cena maksymalna: 606981,31

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi