24989 / 2012-01-30 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Częstochowie (Częstochowa)

Oryginalny toner A0DK352 Purpurowy wydajny marki Minolta

Cena: 831.78 PLN

Roboty budowlane - wymiana instalacji przewodów c.o. wraz z grzejnikami w budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Śląskiej 8

Opis zamówienia

1. Przedmiot zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są roboty budowlane, polegające na wymianie instalacji przewodów c.o. wraz z grzejnikami w budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Śląskiej 8, w szczególności:
roboty demontażowe:
- demontaż zabudowy grzejników,
- demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania ( przewodów, izolacji, armatury, grzejników),
roboty budowlane:
- przebicie otworów w ścianach,
- zamurowanie przebić w ścianach,
- uzupełnienie tynków i gładzi gipsowych,
- przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobywaniem farb,
- obudowa pionów płytą kartonowo - gipsową,
- gruntowanie powierzchni poziomych,
- malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew.,
- wywóz materiałów z rozbiórki,
roboty montażowe:
- montaż przewodów i armatury,
- montaż grzejników z zaworami termostatycznymi,
- płukanie instalacji,
- wykonanie prób szczelności,
- wykonanie izolacji instalacji,
- montaż zabudowy grzejników,
- rozruch, wykonanie odbiorów oraz szkoleń itp.

UWAGA!!!
W ramach zawartej umowy i ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany będzie wywieźć zdemontowane urządzenia i materiały instalacji centralnego ogrzewania do ustalonego z Zamawiającym punktu skupu surowców wtórnych, sprzedać je tam oraz odebrać w imieniu Zamawiającego dokumenty księgowe, potwierdzające sprzedaż oraz odebrać kwotę należną z tytułu ceny sprzedaży. W terminie 3 (trzy) dni od dnia sprzedaży złomu Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu kwotę uzyskaną z tytułu ceny sprzedaży złomu na jego rachunek bankowy nr 62 1010 1212 0001 8522 3100 0000 oraz przedłożyć dokumenty księgowe dotyczące tej transakcji.

Ponadto Zamawiający informuje, że przebudowa istniejącego wymiennikowego węzła c.o. celem współpracy ze zmodernizowaną instalacją wewnętrzną c.o. została uzgodniona z Fortum Power and Head Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 2A do SIWZ
- przedmiar robót - załącznik nr 2B do SIWZ
- projekt wykonawczy wymiany instalacji c.o. - załączniki nr 2C-projekt i 2C-rysunki (1-4)

UWAGA!!! Przedmiar robót pełni jedynie funkcję pomocniczą. Elementy robót nieujęte w kosztorysie ofertowym lub niewycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i SIWZ) Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo wnikliwe sprawdzenie dokumentacji, jak i warunków panujących na terenie inwestycji. Skutki jakichkolwiek błędów w kosztorysach ofertowych opracowanych przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia, zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

3) Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia odbywać będą się na czynnym obiekcie, co wiąże się z odpowiednim ułożeniem harmonogramu robót.

4) Wspólny słownik zamówień CPV:

45331100-7 - instalowanie centralnego ogrzewania
45332200-5 - roboty instalacyjne hydrauliczne
45331000-6 - instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45321000-3 - izolacja cieplna
45210000-2 - roboty budowlane w zakresie budynków

5) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
6) Wymagany okres rękojmi na wykonane roboty budowlane (w tym zastosowane materiały) - 60 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru.

7) Wymagany termin wykonania zamówienia
a. Termin wykonania zamówienia - 02.05.2012r. - 30.06.2012r.
b. Harmonogram rzeczowy ustalający zakres i terminy poszczególnych robót zostanie ustalony w oparciu o ofertę Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
c. Harmonogram stanowić będzie załącznik do umowy.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 24989

Data publikacji: 2012-01-30

Nazwa: Sąd Okręgowy w Częstochowie

Ulica: ul. Dąbrowskiego 23/35

Numer domu: 23/35

Miejscowość: Częstochowa

Kod pocztowy: 42-200

Województwo / kraj: śląskie

Numer telefonu: 34 36 84 430

Numer faxu: 34 36 84 440

Adres strony internetowej: www.czestochowa.so.gov.pl

Regon: 00057157600000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane - wymiana instalacji przewodów c.o. wraz z grzejnikami w budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Śląskiej 8

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są roboty budowlane, polegające na wymianie instalacji przewodów c.o. wraz z grzejnikami w budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Śląskiej 8, w szczególności:
roboty demontażowe:
- demontaż zabudowy grzejników,
- demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania ( przewodów, izolacji, armatury, grzejników),
roboty budowlane:
- przebicie otworów w ścianach,
- zamurowanie przebić w ścianach,
- uzupełnienie tynków i gładzi gipsowych,
- przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobywaniem farb,
- obudowa pionów płytą kartonowo - gipsową,
- gruntowanie powierzchni poziomych,
- malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew.,
- wywóz materiałów z rozbiórki,
roboty montażowe:
- montaż przewodów i armatury,
- montaż grzejników z zaworami termostatycznymi,
- płukanie instalacji,
- wykonanie prób szczelności,
- wykonanie izolacji instalacji,
- montaż zabudowy grzejników,
- rozruch, wykonanie odbiorów oraz szkoleń itp.

UWAGA!!!
W ramach zawartej umowy i ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany będzie wywieźć zdemontowane urządzenia i materiały instalacji centralnego ogrzewania do ustalonego z Zamawiającym punktu skupu surowców wtórnych, sprzedać je tam oraz odebrać w imieniu Zamawiającego dokumenty księgowe, potwierdzające sprzedaż oraz odebrać kwotę należną z tytułu ceny sprzedaży. W terminie 3 (trzy) dni od dnia sprzedaży złomu Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu kwotę uzyskaną z tytułu ceny sprzedaży złomu na jego rachunek bankowy nr 62 1010 1212 0001 8522 3100 0000 oraz przedłożyć dokumenty księgowe dotyczące tej transakcji.

Ponadto Zamawiający informuje, że przebudowa istniejącego wymiennikowego węzła c.o. celem współpracy ze zmodernizowaną instalacją wewnętrzną c.o. została uzgodniona z Fortum Power and Head Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 2A do SIWZ
- przedmiar robót - załącznik nr 2B do SIWZ
- projekt wykonawczy wymiany instalacji c.o. - załączniki nr 2C-projekt i 2C-rysunki (1-4)

UWAGA!!! Przedmiar robót pełni jedynie funkcję pomocniczą. Elementy robót nieujęte w kosztorysie ofertowym lub niewycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i SIWZ) Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo wnikliwe sprawdzenie dokumentacji, jak i warunków panujących na terenie inwestycji. Skutki jakichkolwiek błędów w kosztorysach ofertowych opracowanych przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia, zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

3) Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia odbywać będą się na czynnym obiekcie, co wiąże się z odpowiednim ułożeniem harmonogramu robót.

4) Wspólny słownik zamówień CPV:

45331100-7 - instalowanie centralnego ogrzewania
45332200-5 - roboty instalacyjne hydrauliczne
45331000-6 - instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45321000-3 - izolacja cieplna
45210000-2 - roboty budowlane w zakresie budynków

5) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
6) Wymagany okres rękojmi na wykonane roboty budowlane (w tym zastosowane materiały) - 60 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru.

7) Wymagany termin wykonania zamówienia
a. Termin wykonania zamówienia - 02.05.2012r. - 30.06.2012r.
b. Harmonogram rzeczowy ustalający zakres i terminy poszczególnych robót zostanie ustalony w oparciu o ofertę Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
c. Harmonogram stanowić będzie załącznik do umowy.

Kody CPV:
453311007 (Instalowanie centralnego ogrzewania)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
453322005 (Roboty instalacyjne hydrauliczne)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
453310006 (Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
453210003 (Izolacja cieplna)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
452100002 (Roboty budowlane w zakresie budynków)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie zamówień uzupełniających: Powtórzenie tego samego rodzaju zamówienia

Czas: D

Data zakończenia: 30/06/2012

Informacja na temat wadium:
1. Przystępując do złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium.
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w formie pieniądza (przelew na konto), winno znajdować się na koncie Zamawiającego nie później niż w dniu 14.02.2011r. godz. 08:00.
3. Zamawiający ustala wadium na kwotę 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00 gr.).
4. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień składania ofert.
5. Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Katowicach, nr konta: 05 1130 1091 0003 9085 6920 0001;
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych, bezwarunkowych, nieodwołalnych, płatnych na pierwsze żądanie;
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, bezwarunkowych, nieodwołalnych, płatnych na pierwsze żądanie;
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
6. Wykonawca w treści oferty wskazuje sposób wniesienia wadium.
7. W poleceniu przelewu należy zaznaczyć, że wpłata dotyczy przedmiotowego postępowania. W pozostałych przypadkach wymagane jest złożenie wadium w miejscu składania ofert.
8. Zaleca się, aby wykonawca załączył do oferty oryginał lub kserokopię polecenia przelewu. Zamawiający nie dopuszcza składania wadium w ofercie.
9. Dokumenty, o których mowa w punkcie 5. (b), (c), (d) i (e) muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.
10. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o terminie jego wniesienia decydować będzie data uznania rachunku bankowego Zamawiającego, podanego w pkt 5 (a) niniejszego rozdziału SIWZ.
11. Poręczenie i - lub gwarancja musi zawierać:
11.1. klauzulę o nieodwołalności i bezwarunkowości wypłaty przez Gwaranta (Poręczyciela) na pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych w ustawie - Prawo zamówień publicznych;
11.2. termin obowiązywania gwarancji/poręczenia do końca okresu związania ofertą na kwotę 5 000,00 złotych;
11.3. informację, że udzielona gwarancja/poręczenie stanowi zabezpieczenie na wadium na rzecz Zamawiającego dotyczące przetargu sygn. akt IR-351-1-03/12 przetarg nieograniczony na: Roboty budowlane - wymiana instalacji przewodów c.o. wraz z grzejnikami w budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Śląskiej 8
11.4. zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a ustawy - Prawo zamówień publicznych: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
11.5. zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych:
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie Zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie Zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
12. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania Umowy określa art. 46 ustawy.
13. Dowód wniesienia wadium (kopia przelewu lub dowodu wpłaty lub oryginał w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz) należy dołączyć do oferty.
W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, Zamawiająca dopuszcza wpięcie w ofertę potwierdzonej kopii dowodu wniesienia wadium. W takim przypadku oryginał tegoż dokumentu winien zostać złożony w jednej kopercie z ofertą. Trwałe spięcie oryginału przedmiotowego dokumentu wraz z ofertą uniemożliwi Zamawiającemu jego zwrot po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej.
Wadium w kwocie określonej w SIWZ, wniesione w formie innej niż pieniądz musi obejmować termin związania ofertą tj. 30 dni od terminu składania ofert.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem była kompleksowa modernizacja istniejącej instalacji centralnego ogrzewania lub kompleksowe wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych - min. 150 000,00 złotych brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 brutto) -
w ramach jednej umowy/kontraktu.

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadających uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wymaga się, aby kierownik budowy posiadał wymagane uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych i był członkiem właściwej Izby branżowej, na potwierdzenie czego Wykonawca winien złożyć stosowne oświadczenie.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokument potwierdzenia III.5: Tak

Dokument potwierdzenia III.5: Tak

Inne dokumenty potwierdzające III.5:
1) Kosztorys ofertowy, sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej w oparciu o załączoną do SIWZ dokumentację - oryginał.

inne_dokumenty:
1) wypełniony, ostemplowany i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ (oryginał).
2) Upoważnienie lub pełnomocnictwo uprawniające osobę/y podpisujące ofertę do jej podpisania w imieniu wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub z dokumentów załączonych do oferty (odpis z rejestru) - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem;
3) Dowód wniesienia wadium - (kopia przelewu lub dowodu wpłaty lub oryginał w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz). W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, Zamawiająca dopuszcza wpięcie w ofertę potwierdzonej kopii dowodu wniesienia wadium. W takim przypadku oryginał tegoż dokumentu winien zostać złożony w jednej kopercie z ofertą. Wadium w kwocie określonej w SIWZ, wniesione w formie innej niż pieniądz musi obejmować termin związania ofertą tj. 30 dni od terminu składania ofert.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli w trakcie trwania umowy dojdzie do zmiany stawki podatku od towarów i usług. Zmiana może nastąpić odpowiednio do zaistniałej zmiany stawki podatku od towarów i usług.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.czestochowa.so.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Okręgowy
ul. Dąbrowskiego 23/35
42-200 Częstochowa

Data składania wniosków, ofert: 14/02/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 08:00

Miejsce składania:
Sąd Okręgowy
ul. Dąbrowskiego 23/35
42-200 Częstochowa
pokój nr 31 (nowy budynek - poziom 0)

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi