223049 / 2013-10-24 - / Gmina Miejska Rumia (Rumia)

Zgodny z tonerem Q2683A (HP 311A) Purpurowy marki FulPrint - USA

Cena: 308.73 PLN

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2013-10-07 pod pozycją 407038. Zobacz ogłoszenie 407038 / 2013-10-07 - Administracja samorzÄ…dowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 223049

Data publikacji: 2013-10-24

Nazwa: Gmina Miejska Rumia

Ulica: ul. Sobieskiego 7/204

Numer domu: 7

nr_miesz: 204

Miejscowość: Rumia

Kod pocztowy: 84-230

Województwo / kraj: pomorskie

Numer telefonu: 058 6719410

Numer faxu: 058 6796517

Adres strony internetowej: www.miasto.rumia.pl

Regon: 00052525700000

Typ ogłoszenia: ZP-406

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 407038

Data wydania biuletynu: 2013-10-07

Ogłoszenie dotyczy: 0

Przedmiot zamówienia: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Miejsce składania: Iv.3

Przed wprowadzeniem zmainy:
1. Dopuszcza się zmianę terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 1) wystąpienie kolizji nieprzewidzianej w projekcie i uniemożliwiającej kontynuację robót, 2) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych powodujących wstrzymanie wykonywanie jakichkolwiek robót przez okres co najmniej dwóch tygodni, 3) wystąpienia wad lub braków w dokumentacji projektowej, 4) wystąpienia zmian dokumentacji projektowej, 5) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych i/lub zamiennych, 6) wystąpienia siły wyższej, 7) opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonywania odbiorów, 8) odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 9) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, ekshumacje zwłok, itp., pod warunkiem wpisania tych zdarzeń do Dziennika Budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, oraz 10) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 2. Dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w wypadku wystąpienia robót dodatkowych/zamiennych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 20 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutej sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, z uwzględnieniem zapisów art. 67 ust. 1, pkt 5 uPzp. 3. Dopuszcza się możliwość aneksowania umowy w przypadku zmiany podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia, czego Wykonawca nie mógł przewidzieć w momencie składania oferty oraz zmiany Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 4. Dopuszcza się dodatkowo zmiany postanowień umowy w sytuacji opisanej w projekcie § 5 ust. 7, § 15, § 16.

Po wprowadzeniu zmiany:
1. Dopuszcza się zmianę terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 1) wystąpienie kolizji nieprzewidzianej w projekcie i uniemożliwiającej kontynuację robót, 2) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych powodujących wstrzymanie wykonywanie jakichkolwiek robót przez okres co najmniej jednego tygodnia, 3) wystąpienia wad lub braków w dokumentacji projektowej, 4) wystąpienia zmian dokumentacji projektowej, 5) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych i/lub zamiennych, 6) wystąpienia siły wyższej, 7) opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonywania odbiorów, 8) odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 9) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, ekshumacje zwłok, itp., pod warunkiem wpisania tych zdarzeń do Dziennika Budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, oraz 10) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 2. Dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w wypadku wystąpienia robót dodatkowych/zamiennych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 20 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutej sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, z uwzględnieniem zapisów art. 67 ust. 1, pkt 5 uPzp. 3. Dopuszcza się możliwość aneksowania umowy w przypadku zmiany podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia, czego Wykonawca nie mógł przewidzieć w momencie składania oferty oraz zmiany Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 4. Dopuszcza się dodatkowo zmiany postanowień umowy w sytuacji opisanej w projekcie § 5 ust. 7, § 15, § 16.

Podobne przetargi