136889 / 2014-06-26 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Zielonej Górze (Zielona Góra)

Oryginalny toner TK-5205Y Żółty marki Kyocera = Mita

Cena: 429.27 PLN

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2014-05-21 pod pozycją 171640. Zobacz ogłoszenie 171640 / 2014-05-21 - Organ kontroli paÅ„stwowej lub ochrony prawa, sÄ…d lub trybunaÅ‚.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 136889

Data publikacji: 2014-06-26

Nazwa: Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Ulica: Pl. Słowiański 1

Numer domu: 1

Miejscowość: Zielona Góra

Kod pocztowy: 65-958

Województwo / kraj: lubuskie

Numer telefonu: 68 3220155

Numer faxu: 68 3220155

Regon: 00032544600000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 171640

Data wydania biuletynu: 2014-05-21

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2014

Pozycja ogłoszenia: 171640

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont budynku Sądu Okręgowego w Zielonej Górze przy Placu Słowiańskim 25

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia
1.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2.Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia został określony w załączonych do SIWZ projektach oraz w kosztorysach ofertowych, przedmiarach robót. obejmuje:
a)remont instalacji grzewczej i technologii kotłowni (wymiana 2 pomp, naczynia przeponowego montaż seperatora powietrza, wymiana zaworów przygrzejnikowych, demontaż i ponowny montaż jednostek wewnętrznych klimatyzatorów i grzejników i ich ponowny montaż po dociepleniu ścian - dotyczy poddasza ),
b)osuszenie i odgrzybienie ścian w piwnicy i w części parteru,
c) docieplenie ścian kolankowych i skośnych sufitów poddasza użytkowego oraz 2 ścian pomieszczenia na II piętrze,
d) docieplenie posadzki w pomieszczeniu na parterze,
e) montaż barier śniegowych/płotków śniegowych na zachodniej i południowej połaci dachowej.
f) zmianę lokalizacji gniazd wtykowych, czujek p. poż. oraz opraw oświetleniowych nas poddaszu użytkowym z uwagi na docieplenie ścian i sufitów na tej kondygnacji,
g) demontaż i ponowny montaż wraz z rozruchem istniejących jednostek wewnętrznych klimatyzacyjnych na poddaszu użytkowym - po zakończeniu docieplenia
3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
4.Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej
5.Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
6.Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom: wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
7.Wymagania stawiane wykonawcy:
7.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z obowiązującymi warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi w załączonych projektach dla przedmiotu zamówienia.
7.2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
7.3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
7.4. Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
7.5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
8.Wymagania organizacyjne:
8.1.Wykonawca rozpocznie i będzie realizował roboty zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - terminowo - finansowym, zwanym w dalszej części SIWZ harmonogramem. Należy powiadomić Zamawiającego na piśmie o terminie rozpoczęcia prac oraz z 3-dniowym wyprzedzeniem o terminie zakończenia robót na obiekcie.
8.2.Wykonawca ma obowiązek w taki sposób realizować roboty, by nie zakłócić funkcjonowania Sądu. Roboty uciążliwe, głośne itp. należy prowadzić w godzinach popołudniowych lub w okresie wolnym od pracy.
8.3.Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie prowadzenia prac remontowych . Szczególnie jest odpowiedzialny za:
8.3.1. sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu, przed rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art. 21a ust. 3 prawa budowlanego) , tablicy informacyjnej i ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - jeden egz. planu bioz należy przekazać Zamawiającemu,
8.3.2. prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401)
9.Wymagania dot. gwarancji Wykonawca wyłoniony w przetargu udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 60 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego.
Wymagany termin wykonania zamówienia 2014-10-30, a remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią do 2014-08-31

Kody CPV:
454500006 (Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
452600007 (Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
452614101 (Izolowanie dachu)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
452626904 (Remont starych budynków)

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Ogólnobudowlany Władysław Bielski

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Morelowa 23B/11

Miejscowość: Sulechów

Kod pocztowy: 66-100

ID województwa: 3

Województwo / kraj: lubuskie

Nazwa:
Remont budynku Sądu Okręgowego w Zielonej Górze przy Placu Słowiańskim 25

Data udzielenie zamówienia: 18/06/2014

Liczba ofert: 3

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 199593,04

Cena wybranej oferty: 180698,47

Cena minimalna: 180698,47

Cena maksymalna: 293031,18

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi