360884 / 2013-09-05 - Administracja rządowa terenowa / Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublińcu (Lubliniec)
Remont pomieszczeń biurowych na III piętrze w budynku przy ul. Sobieskiego 9 w Lublińcu na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lublińcu.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń biurowych na III piętrze w budynku przy ul. Sobieskiego 9 w Lublińcu na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lublińcu. Zakres prac obejmuje:
1) roboty rozbiórkowe (zgodnie z projektem) - wykucie otworów w ścianach, demontaż urządzeń sanitarnych i wywiezienie gruzu;
2) montaż kabli i przewodów, przebudowa i montaż opraw oświetleniowych, montaż gniazd elektrycznych, informatycznych i telefonicznych oraz pomiary odbiorcze (zgodnie z projektem);
3) roboty budowlane (zgodnie z projektem) - montaż ścian działowych z płyt kartonowo-gipsowych na rusztach metalowych z izolacją cieplną i przeciwdźwiękową, wykonanie nowych otworów drzwiowych, montaż skrzydeł drzwiowych, wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej na nową aluminiową, tynkowanie ścian i sufitów, wykonanie nowych posadzek, malowanie.
Zamawiający w Załączniku nr 3 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (przedmiary, rysunki itp.) określił przedmiot i zakres robót będących przedmiotem zamówienia.
Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. Zgodnie z przepisem zawartym w art. 30 ust. 5 ustawy Pzp wykonawca winien wykazać, że oferowane materiały, urządzenia i technologie spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez zamawiającego ewentualnej decyzji o odrzuceniu oferty z powodu nierównoważności zaproponowanych zamienników.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 360884
Data publikacji: 2013-09-05
Nazwa: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublińcu
Ulica: ul. Niegolewskich 5
Numer domu: 5
Miejscowość: Lubliniec
Kod pocztowy: 42-700
Województwo / kraj: śląskie
Numer telefonu: 34 356 31 21
Numer faxu: 34 356 31 21
Regon: 15140564200000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont pomieszczeń biurowych na III piętrze w budynku przy ul. Sobieskiego 9 w Lublińcu na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lublińcu.
Rodzaj zamówienia: B
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń biurowych na III piętrze w budynku przy ul. Sobieskiego 9 w Lublińcu na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lublińcu. Zakres prac obejmuje:
1) roboty rozbiórkowe (zgodnie z projektem) - wykucie otworów w ścianach, demontaż urządzeń sanitarnych i wywiezienie gruzu;
2) montaż kabli i przewodów, przebudowa i montaż opraw oświetleniowych, montaż gniazd elektrycznych, informatycznych i telefonicznych oraz pomiary odbiorcze (zgodnie z projektem);
3) roboty budowlane (zgodnie z projektem) - montaż ścian działowych z płyt kartonowo-gipsowych na rusztach metalowych z izolacją cieplną i przeciwdźwiękową, wykonanie nowych otworów drzwiowych, montaż skrzydeł drzwiowych, wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej na nową aluminiową, tynkowanie ścian i sufitów, wykonanie nowych posadzek, malowanie.
Zamawiający w Załączniku nr 3 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (przedmiary, rysunki itp.) określił przedmiot i zakres robót będących przedmiotem zamówienia.
Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. Zgodnie z przepisem zawartym w art. 30 ust. 5 ustawy Pzp wykonawca winien wykazać, że oferowane materiały, urządzenia i technologie spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez zamawiającego ewentualnej decyzji o odrzuceniu oferty z powodu nierównoważności zaproponowanych zamienników.
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy jest dialog: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: O
Okres trwania zamówienia w dniach: 60
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Zaliczka: Nie
Uprawnienia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust 1 ustawy Pzp.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunek udziału w postępowaniu polegający na braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, które zostały określone w art. 24. ust 1 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków opisanych w części 7 SIWZ poprzez złożenie stosownych oświadczeń oraz przedłożenie dokumentów, o których mowa w części 9.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia. Udział w postępowaniu nastąpi w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wymaganych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnił warunki. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania (odrzuceniem jego oferty).
Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że: wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej związanej z remontem lub budową budynków o kubaturze nie mniejszej niż 15000 m3 i przedstawi referencje z wcześniej wykonanego obiektu. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o złożone dokumenty, oświadczenia i referencje na zasadzie spełnia/nie spełnia, oraz wizję lokalną wcześniej wykonanego, a objętego referencjami obiektu.
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i wpisaną na listę członków właściwej regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa, a w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia budowlane po dniu 14.02.1995 r. również wpisana do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, tj. przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Przez pisemne zobowiązanie Zamawiający rozumie zobowiązanie złożone w oryginale podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu udostępniającego dany zasób.
Sytuacja ekonomiczna:
Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę ubezpieczenia w wysokości co najmniej 100.000,00 PLN.
Oświadczenie nr 1: Tak
Oświadczenie nr 2: Tak
Oświadczenie nr 4: Tak
Oświadczenie nr 9: Tak
Oświadczenie nr 10: Tak
Oświadczenie nr 13: Tak
Oświadczenie nr 16: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak
Dokumenty grupy kapitałowej: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
inne_dokumenty:
1.Zamawiający wymaga złożenia harmonogramu rzeczowo - terminowym zgodnie ze wzorem: załącznik nr 9 do SIWZ, realizacji zadania. Ponadto, z uwagi na to, że teren i obiekt budynku został przekazany jako plac budowy i realizowane są na nim roboty budowlane w ramach zadania -Termomodernizacja budynku należącego do Powiatu Lublinieckiego położonego przy ul. Sobieskiego 9 w Lublińcu - wykonawca obowiązany jest składając ofertę do pisemnego uzgodnienia z Wykonawcą w/w zadania - przedsiębiorstwem INTEGRA Sp. z o.o. Al. Korfantego 169 Katowice, harmonogramu wykonywania robót budowlanych. Warunki ustaleń, których mowa wyżej nie mogą naruszać wymaganego terminu realizacji zamówienia.
2.Oświadczenie wykonawcy o dokonaniu uzgodnienia harmonogramu rzeczowo - terminowego z przedsiębiorstwem INTEGRA Sp. z o.o. Al. Korfanetgo 169 Katowice lub zamiennie oświadczenie przedsiębiorstwa INTEGRA Sp. z o.o. Al. Korfanetgo 169 Katowice o dokonaniu takich uzgodnień z wykonawcą. Z treści oświadczenia musi wynikać, że Wykonawca dokonał uzgodnienia harmonogramu rzeczowo - terminowego składanego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. Zamawiający odrzuci oferty Wykonawców, którzy nie uzyskali uzgodnienia harmonogramu rzeczowo - terminowego lub złożyli nieprawdziwe oświadczenia.
3. Wypełniony formularz - Oferta.
4. Kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z założeniami określonymi w punkcie 13 SIWZ.
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy wyłącznie w przypadku terminu wykonania zamówienia.
W powyższych przypadkach nowy termin wykonania zamówienia ustali Zamawiający po negocjacjach z Wykonawcą.
Kod kryterium cenowe: A
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia: siedziba Zamawiającego - sekretariat
Data składania wniosków, ofert: 23/09/2013
Godzina składania wniosków, ofert: 10:00
Miejsce składania: siedziba Zamawiającego - sekretariat
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Kody CPV:
454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
454531008 (Roboty renowacyjne)
Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
451130002 (Roboty na placu budowy)
Kod CPV czwartej częsci zamówienia: 451130001
Kod CPV piątej częsci zamówienia:
454541005 (Odnawianie)
Kod CPV szóstej częsci zamówienia:
454421008 (Roboty malarskie)
Kod CPV siódmej częsci zamówienia:
454500006 (Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe)
Podobne przetargi
200317 / 2009-11-06 - Administracja samorzÄ…dowa
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych - Katowice (śląskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Wykonanie remontu gabinetu psychologiczno-rehabilitacyjnego w Gimnazjum nr 11 w Katowicach przy ul. Deszczowej 14.
262235 / 2011-10-05 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina - Będzin (śląskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Wykonanie izolacji pionowej ściany budynku od strony
ul. Sienkiewicza w Będzinie oraz naprawa biegu schodów zewnętrznych w ramach zadania Zmiana funkcji dworca kolejowego Będzin Miasto na administracyjno - handlową wraz z pełną modernizacja budynku
168496 / 2012-05-23 - Administracja rzÄ…dowa terenowa
Urząd Skarbowy - Wodzisław Śląski (śląskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Roboty remontowo budowlane - wymiana okien, roboty tynkarsko malarskie
280444 / 2009-08-17 - Administracja samorzÄ…dowa
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych - Katowice (śląskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Wykonanie remontu sanitariatów w Miejskim Przedszkolu nr 59 w Katowicach przy ul. Wojciecha 49.
139369 / 2009-08-25 - Administracja samorzÄ…dowa
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych - Katowice (śląskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Wykonanie remontu tynków i dylatacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 17
79111 / 2016-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Wisła - Wisła (śląskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
RGŚ.271.16.2016.JP Przebudowa pomieszczeń
Urzędu Miejskiego w Wiśle z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych - etap I_przetarg_2
271121 / 2012-12-21 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Częstochowie - Częstochowa (śląskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Roboty budowlane uzupelniające, dotyczące zadania remontowego pn. Remont holu głównego oraz przyziemia w segmencie B budynku sądów przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w Częstochowie
38135 / 2010-02-24 - Administracja samorzÄ…dowa
Wiejski Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie - Mszana (śląskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Modernizacja siedziby Wiejskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji poprzez zmianę konstrukcji i poszycia dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych i założenie instalacji odgromowej, oświetlenia awaryjnego i klimatyzacji
227578 / 2015-09-02 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Rybnik - Rybnik (śląskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont kładek dla pieszych na terenie Miasta Rybnika:
- kładki nad torami kolejowymi, łączącej ulicę Braci Nalazków z Osiedlem Południe w dzielnicy Boguszowice Osiedle
- kładki nad ulicą, łączącej tereny Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych z Dworcem Komunikacji Miejskiej przy ul. Budowlanych w dzielnicy Maroko-Nowiny
235963 / 2008-09-25 - Uczelnia publiczna
Politechnika Śląska - Gliwice (śląskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Drobne roboty ogólnobudowlane wykonywane w obiektach niemieszkalnych Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Zabrzu. Oznaczenie sprawy nadane przez Zamawiającego: OZ/B/124/HP/08
83336 / 2012-03-16 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Krzyżanowice - Krzyżanowice (śląskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
<br>Termomodernizacja budynku Przedszkola w Chałupkach, w którym mieści się Ośrodek Zdrowia i garaż OSP
247569 / 2009-12-18 - Uczelnia publiczna
Politechnika Śląska - Gliwice (śląskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Wykonanie ścianki działowej z zabudowanymi drzwiami. Oznaczenie sprawy: OZ/B/122/HP/09
368066 / 2011-11-07 - Administracja samorzÄ…dowa
Prezydent Miasta Tychy - Tychy (śląskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont pomieszczeń zaplecza w Zespole Szkół nr 7 w Tychach
211660 / 2013-06-03 - Administracja samorzÄ…dowa
Pszczyński Zarząd Edukacji - Pszczyna (śląskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Kompleksowe osuszanie piwnic w Szkole Podstawowej nr 11
w Porębie przy ul. Świerczewskiego - etap II.
212712 / 2010-07-16 - Inny: Publiczna placówka kształcenia paktycznego-jednostka budżetowa gminy
Centrum Kształcenia Praktycznego - Bytom (śląskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Wymiana posadzki w hali maszyn w Zespole Pracowni Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bytomiu.
178477 / 2009-10-15 - Administracja samorzÄ…dowa
Pszczyński Zarząd Edukacji - Pszczyna (śląskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Przebudowa przyziemia Szkoły Podstawowej nr 4 w Pszczynie przy ul. Konopnickiej 39 połączonej ze zmiana sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń przyziemia.
24999 / 2011-01-21 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - Katowice (śląskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Adaptacja pomieszczeń szpitala na Oddział Terenowy RCKiK w Sosnowcu
4417 / 2012-01-04 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Rybnik - Rybnik (śląskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Adaptacja części pomieszczeń budynku byłego internatu Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul. Świerklańskiej 42 w dzielnicy Meksyk, na potrzeby Ogniska Pracy Pozaszkolnej Przygoda
146357 / 2011-05-24 - Administracja samorzÄ…dowa
Prezydent Miasta Tychy - Tychy (śląskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont budynku Gimnazjum nr 1 przy ul. brzozowej w Tychach:
Etap a) Remont sanitariatów - pion męski ( parter + piętro )
Etap b) Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej
124338 / 2012-04-19 - Uczelnia publiczna
Politechnika Śląska - Gliwice (śląskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont pomieszczeń Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki w budynku przy ul. Konarskiego 18 - etap I. Oznaczenie sprawy: OZ/B/5/JC/12.
411782 / 2012-10-22 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy w Mikołowie - Mikołów (śląskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont posadzki budynku 12 cz. I
82628 / 2010-03-24 - Administracja rzÄ…dowa terenowa
Urząd Skarbowy w Sosnowcu - Sosnowiec (śląskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Modernizacja wewnętrznej instalacji p.poż w budynku Urzędu Skarbowego w Sosnowcu
znak: KAO/251-23/2010
119926 / 2016-05-12 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Wisła - Wisła (śląskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
RGŚ.271.16.2016.JP Przebudowa pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Wiśle z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych - etap I_przetarg_2
252572 / 2008-12-01 - Administracja samorzÄ…dowa
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych - Katowice (śląskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Wykonanie poręczy schodów ewakuacyjnych, remontu skarpy i odwodnienia boiska, malowania sal zajęć i pomieszczeń zapleczy oraz wymiany drzwi do sal zajęć w Szkole Podstawowej nr 5 w Katowicach przy ul. Gallusa 5
65747 / 2009-04-23 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta - Bytom (śląskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont Szkoły Podstawowej nr 5 w Bytomiu.