112524 / 2011-05-13 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Rejonowy w Zawierciu (Zawiercie)

Zgodny z tonerem (1x170g) marki FullPrint - USA

Cena: 61.50 PLN

Roboty budowlane - zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na biurowe w budynku Sądu Rejonowego w Zawierciu przy ul. Leśnej 4

Opis zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane - związane ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na biurowe wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz roboty dodatkowe w zakresie malowania trzech pomieszczeń biurowych, wymiany dwóch okien i drzwi ewakuacyjnych.
2)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
Projekt budowlany - załącznik nr 2.A, 2.B do SIWZ;
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - załączniki nr 2.C, 2.D do SIWZ;
Przedmiary robót - załączniki nr 2.E i 2.F do SIWZ.
Dodatkowo Zamawiający uszczegóławia następujące informacje, wynikające z przedmiotowej dokumentacji:
a) Niniejsze zmówienie publiczne nie obejmuje robót budowlanych wymienionych w Projekcie budowlanym (Załącznik nr 2.A) a dotyczących pomieszczeń biurowych: 5 i 6 zaznaczonych na rysunku nr 6 Projektu budowlanego (rzut parteru - stan projektowany)
b) Niniejsze zamówienie publiczne obejmuje dodatkowe prace remontowe (nie wykazane w Projekcie budowlanym), których zakres ujęty został dodatkowo w punktach 5, 6, 7, 8, 9, 10 przedmiaru robót (w załączniku 2.E)
Elementy robót nieujęte w kosztorysie ofertowym lub niewycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne, przedmiary robót i SIWZ) Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo wnikliwe sprawdzenie dokumentacji, jak i warunków panujących na terenie wykonywania robót. Skutki jakichkolwiek błędów w kosztorysach ofertowych opracowanych przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia - musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
3) Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia odbywać będą się na czynnym obiekcie, co wiąże się z odpowiednim ułożeniem harmonogramu robót.
4) Roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz dokumentacją projektową, stanowiącymi załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
6) Wymagany okres rękojmi na wykonane roboty budowlane (w tym zastosowane materiały i urządzenia) - 60 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 112524

Data publikacji: 2011-05-13

Nazwa: Sąd Rejonowy w Zawierciu

Ulica: ul. Leśna 4

Numer domu: 4

Miejscowość: Zawiercie

Kod pocztowy: 42-400

Województwo / kraj: śląskie

Numer telefonu: 32 6497901

Numer faxu: 32 6497903

Regon: 00032223500000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane - zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na biurowe w budynku Sądu Rejonowego w Zawierciu przy ul. Leśnej 4

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane - związane ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na biurowe wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz roboty dodatkowe w zakresie malowania trzech pomieszczeń biurowych, wymiany dwóch okien i drzwi ewakuacyjnych.
2)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
Projekt budowlany - załącznik nr 2.A, 2.B do SIWZ;
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - załączniki nr 2.C, 2.D do SIWZ;
Przedmiary robót - załączniki nr 2.E i 2.F do SIWZ.
Dodatkowo Zamawiający uszczegóławia następujące informacje, wynikające z przedmiotowej dokumentacji:
a) Niniejsze zmówienie publiczne nie obejmuje robót budowlanych wymienionych w Projekcie budowlanym (Załącznik nr 2.A) a dotyczących pomieszczeń biurowych: 5 i 6 zaznaczonych na rysunku nr 6 Projektu budowlanego (rzut parteru - stan projektowany)
b) Niniejsze zamówienie publiczne obejmuje dodatkowe prace remontowe (nie wykazane w Projekcie budowlanym), których zakres ujęty został dodatkowo w punktach 5, 6, 7, 8, 9, 10 przedmiaru robót (w załączniku 2.E)
Elementy robót nieujęte w kosztorysie ofertowym lub niewycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne, przedmiary robót i SIWZ) Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo wnikliwe sprawdzenie dokumentacji, jak i warunków panujących na terenie wykonywania robót. Skutki jakichkolwiek błędów w kosztorysach ofertowych opracowanych przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia - musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
3) Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia odbywać będą się na czynnym obiekcie, co wiąże się z odpowiednim ułożeniem harmonogramu robót.
4) Roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz dokumentacją projektową, stanowiącymi załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
6) Wymagany okres rękojmi na wykonane roboty budowlane (w tym zastosowane materiały i urządzenia) - 60 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie zamówień uzupełniających:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających (do zamówienia podstawowego), o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy

Czas: D

Data zakończenia: 30/09/2011

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonych dokumentów lub oświadczeń wymaganych w postępowaniu

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane, których przedmiotem w ramach jednej umowy (kontraktu) roboty budowlane i instalacyjne (w tym elektryczne i centralne ogrzewanie). Wymagana wartość brutto wykonanej roboty budowlanej: minimum 90 000,00 złotych w ramach jednej umowy (kontraktu). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonych dokumentów lub oświadczeń wymaganych w postępowaniu

Potencjał techniczny:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonych dokumentów lub oświadczeń wymaganych w postępowaniu

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonych dokumentów lub oświadczeń wymaganych w postępowaniu

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, na kwotę minimum 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonych dokumentów lub oświadczeń wymaganych w postępowaniu

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SIWZ - oryginał.
2) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ (oryginał).
3) Kosztorys ofertowy, sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej w oparciu o załączoną do niniejszej SIWZ dokumentację - oryginał.
4) Upoważnienie lub pełnomocnictwo uprawniające osobę(y) podpisujące ofertę do jej podpisania w imieniu wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub z dokumentów załączonych do oferty (np.odpisu z rejestru) - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem;

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Nie

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.zawiercie.sr.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Rejonowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie, ul. Leśna 4 - pokój nr 203

Data składania wniosków, ofert: 30/05/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Sąd Rejonowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie, ul. Leśna 4 - pokój nr 203

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Adres strony internetowej: www.zawiercie.sr.gov.pl

Kody CPV:
450000007 (Roboty budowlane)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
454100004 (Tynkowanie)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
454210004 (Roboty w zakresie stolarki budowlanej)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
454300000 (Pokrywanie podłóg i ścian)

Kod CPV szóstej częsci zamówienia:
454421008 (Roboty malarskie)

Kod CPV siódmej częsci zamówienia:
453311007 (Instalowanie centralnego ogrzewania)

Kod CPV ósmej częsci zamówienia:
453112002 (Roboty w zakresie instalacji elektrycznych)

Dokument potwierdzenia III.5: Tak

Inne dokumenty potwierdzające III.5:
Wykaz co najmniej dwóch robót budowlanych, których przedmiotem w ramach jednej umowy, kontraktu były roboty budowlane i instalacyjne (w tym elektryczne i centralne ogrzewanie). Wymagana wartość brutto wykonanej roboty budowlanej: minimum 90 000,00 złotych w ramach jednej umowy (kontraktu) - załącznik nr 6 do SIWZ (oryginał), wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

Podobne przetargi