332132 / 2011-10-12 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Krośnie (Krosno)
Wykonanie remontu przystosowawczego pomieszczenia biurowego na serwerownię dla Ośrodka Zarządzania Informacją w Krośnie przy ul. Kletówki 27 A.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu przystosowawczego pomieszczenia biurowego na serwerownię dla Ośrodka Zarządzania Informacją w Krośnie przy ul. Kletówki 27A, na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
Zakres zamówienia:
1) rozbiórka istniejącej posadzki i wylewki cementowej,
2) wymiana drzwi na spełniające wymagania klasy B i odporności ogniowej EI-60 z ryglem elektrycznym w drzwiach,
3) zabezpieczenie okien poprzez obłożenie okna płytą kartonowo-gipsową, zamontowaniem kraty i ułożeniem izolacji z wełny mineralnej,
4) zamurowanie otworów wentylacji grawitacyjnej,
5) przeróbka instalacji c.o.: przeniesienie pionu c.o. i demontaż 2 grzejników oraz próby szczelności,
6) założenie na suficie i ścianie bocznej siatki elektrostatycznej połączonej z szyną wyrównawczą,
7) zabezpieczenie siatki poprzez obłożenie sufitu stropem kasetonowym oraz ściany płytą kartonowo-gipsową,
8) wykonanie wylewki samopoziomującej i ułożenie wykładziny antyelektrostatycznej połączonej z szyną wyrównawczą,
9) pomalowanie pomieszczenia farbą ekranującą typu HSV 54,
10) sprawdzenie szczelności pomieszczenia,
11) rozbudowę rozdzielnicy głównej z dostosowaniem do zwiększonego poboru mocy,
12) przygotowanie systemu koryt w budynku z liniami zasilającymi,
13) montaż rozdzielnicy nadtynkowej RKD i przygotowanie instalacji zasilania szaf dystrybucyjnych, instalacji gniazd wtykowych i siłowej dla potrzeb sieci dedykowanej OZI,
14) montaż rozdzielnicy nadtynkowej ROS i przygotowanie instalacji oświetleniowej i siłowej dla potrzeb ogólnych,
15) budowa sieci strukturalnej w serwerowni wraz z instalacją gniazd wtykowych Data,
16) rozbudowa systemu monitoringu CCTV o 3 kamery,
17) rozbudowa systemu włamania i napadu w serwerowni,
18) budowa podwójnej instalacji sygnalizacji temperatury w pomieszczeniu serwerowni,
19) wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych i uziemienia ekranów promieniowania elektromagnetycznego,
20) przeprowadzenie prób ruchowych i badań instalacji elektrycznych i sieci strukturalnej,
21) ochronę przeciwprzepięciową instalacji elektrycznych.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 332132
Data publikacji: 2011-10-12
Nazwa: Sąd Okręgowy w Krośnie
Ulica: ul. Sienkiewicza 12
Numer domu: 12
Miejscowość: Krosno
Kod pocztowy: 38-400
Województwo / kraj: podkarpackie
Numer telefonu: 013 4373661
Numer faxu: 013 4373661
Adres strony internetowej: www.krosno.so.gov.pl
Regon: 00064176200000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie remontu przystosowawczego pomieszczenia biurowego na serwerownię dla Ośrodka Zarządzania Informacją w Krośnie przy ul. Kletówki 27 A.
Rodzaj zamówienia: B
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu przystosowawczego pomieszczenia biurowego na serwerownię dla Ośrodka Zarządzania Informacją w Krośnie przy ul. Kletówki 27A, na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
Zakres zamówienia:
1) rozbiórka istniejącej posadzki i wylewki cementowej,
2) wymiana drzwi na spełniające wymagania klasy B i odporności ogniowej EI-60 z ryglem elektrycznym w drzwiach,
3) zabezpieczenie okien poprzez obłożenie okna płytą kartonowo-gipsową, zamontowaniem kraty i ułożeniem izolacji z wełny mineralnej,
4) zamurowanie otworów wentylacji grawitacyjnej,
5) przeróbka instalacji c.o.: przeniesienie pionu c.o. i demontaż 2 grzejników oraz próby szczelności,
6) założenie na suficie i ścianie bocznej siatki elektrostatycznej połączonej z szyną wyrównawczą,
7) zabezpieczenie siatki poprzez obłożenie sufitu stropem kasetonowym oraz ściany płytą kartonowo-gipsową,
8) wykonanie wylewki samopoziomującej i ułożenie wykładziny antyelektrostatycznej połączonej z szyną wyrównawczą,
9) pomalowanie pomieszczenia farbą ekranującą typu HSV 54,
10) sprawdzenie szczelności pomieszczenia,
11) rozbudowę rozdzielnicy głównej z dostosowaniem do zwiększonego poboru mocy,
12) przygotowanie systemu koryt w budynku z liniami zasilającymi,
13) montaż rozdzielnicy nadtynkowej RKD i przygotowanie instalacji zasilania szaf dystrybucyjnych, instalacji gniazd wtykowych i siłowej dla potrzeb sieci dedykowanej OZI,
14) montaż rozdzielnicy nadtynkowej ROS i przygotowanie instalacji oświetleniowej i siłowej dla potrzeb ogólnych,
15) budowa sieci strukturalnej w serwerowni wraz z instalacją gniazd wtykowych Data,
16) rozbudowa systemu monitoringu CCTV o 3 kamery,
17) rozbudowa systemu włamania i napadu w serwerowni,
18) budowa podwójnej instalacji sygnalizacji temperatury w pomieszczeniu serwerowni,
19) wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych i uziemienia ekranów promieniowania elektromagnetycznego,
20) przeprowadzenie prób ruchowych i badań instalacji elektrycznych i sieci strukturalnej,
21) ochronę przeciwprzepięciową instalacji elektrycznych.
Kody CPV:
450000007 (Roboty budowlane)
Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)
Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
453157005 (Instalowanie stacji rozdzielczych)
Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
453111001 (Roboty w zakresie okablowania elektrycznego)
Kod CPV piątej częsci zamówienia:
324100000 (Lokalna sieć komputerowa)
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak
Określenie zamówień uzupełniających:
Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone po przeprowadzeniu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
Czas: D
Data zakończenia: 09/12/2011
Informacja na temat wadium:
Przystępując do przetargu wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy zł). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w formach przewidzianych w art. 45 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium wpłacone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr 83 1010 1528 0026 2613 9120 0000. Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kopia przelewu (wpłaty) załączona do oferty. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania:
a) musi odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
b) musi odpowiadać co do terminu ważności terminowi związania ofertą,
c) musi zawierać w swojej treści okoliczności, w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę wadium zamawiającemu, wraz z klauzulą mówiącą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądania Zamawiającego bez protestu gwaranta (poręczyciela).
Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium w formie innej niż pieniężne - oryginał dokumentu.
Zaliczka: Nie
Uprawnienia:
Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ww. ustawy;
Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że wykonał roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Przez zakres niezbędny rozumie się co najmniej 3 roboty odpowiadające przedmiotowi zamówienia, o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000 zł.
Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji ww. wykazu sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ. Do wymienionych w wykazie robót Zamawiający żąda załączenia dokumentów potwierdzających, że każda z tych robót została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:
- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub uprawnieniami uzyskanymi na podstawie wcześniejszych przepisów obejmujących zakres uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz przynależną do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
- co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje w zakresie instalacji lokalnej sieci komputerowej, potwierdzone certyfikatem, zaświadczeniem, wystawionym przez producenta oferowanego przez Wykonawcę systemu okablowania,
- co najmniej 2 osobami posiadającymi uprawnienia potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym eksploatacji w zakresie montażu instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, w tym co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym dozoru w zakresie montażu instalacji i prac kontrolno-pomiarowych urządzeń, sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, wydanym przez komisję kwalifikacyjną, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej ( Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 ze zm.).
Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji ww. wykazu sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ, do którego należy załączyć oświadczenie, że ww. osoba posiada wymagane uprawnienia.
Sytuacja ekonomiczna:
Wykonawca spełni powyższy warunek, jeśli przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
(deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - robotami budowlanymi. Wymagane jest przedłożenie polisy lub innego dokumentu na minimalną sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000 zł na jedno zdarzenie. Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji przedłożonego dokumentu.
Oświadczenie nr 2: Tak
Oświadczenie nr 6: Tak
Oświadczenie nr 7: Tak
Oświadczenie nr 10: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
inne_dokumenty:
W przypadku, gdy wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy o zamówieniach publicznych, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których podmiot ten posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tego podmiotu, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.W przypadku, gdy wykonawca działa przez pełnomocnika, każde pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza wraz z dokumentem poświadczającym, że pełnomocnictwo zostało podpisane przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentacji wykonawcy.
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
a) przedmiot umowy i termin wykonania zamówienia:
1) Zamawiający ma prawo ograniczenia zakresu robót z powodu wstrzymania lub ograniczenia środków budżetowych na sfinansowanie przedmiotu umowy. O tej decyzji poinformuje wykonawcę na piśmie. Zakres ograniczenia robót będzie odpowiadał zakresowi ograniczenia środków budżetowych na sfinansowanie przedmiotu umowy. Ewentualna kontynuacja robót nastąpi na pisemne zawiadomienie Zamawiającego, w którym określony zostanie termin wykonania tych robót i termin wypłaty należnego wykonawcy wynagrodzenia.
2) Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia terminu zakończenia realizacji umowy, jeżeli dotrzymanie terminu pierwotnie ustalonego byłoby niemożliwe z winy Zamawiającego lub innych przyczyn niezależnych od wykonawcy i których w dniu podpisania umowy nie można było przewidzieć. Okres przedłużenia terminu realizacji umowy będzie odpowiadał maksymalnie okresowi trwania przeszkody w realizacji przedmiotu umowy wynikłej z winy Zamawiającego lub innych przyczyn niezależnych od wykonawcy.
3) W przypadku udzielenia wykonawcy zamówienia dodatkowego termin realizacji zamówienia podstawowego może zostać przedłużony o okres niezbędny pod względem technologicznym do wykonania zamówienia dodatkowego.
4) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy stanie się niemożliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawierania, Zamawiający może odstąpić od umowy. W takim przypadku wykonawca może żądać jedynie zapłaty z tytułu już należycie wykonanych robót.
b) wynagrodzenie wykonawcy:
1) W związku z ograniczeniem zakresu robót obniżeniu ulegnie wynagrodzenie wykonawcy. Z tytułu rezygnacji przez Zamawiającego z części zakresu robót wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
2) Wynagrodzenie wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany urzędowej stawki VAT.
3) Wynagrodzenie wykonawcy może ulec zmianie w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych polegających na wprowadzeniu innych materiałów oraz innych rozwiązań technicznych lub technologicznych w stosunku do dokumentacji projektowej, na podstawie której sporządzono kosztorys ofertowy.
c) inne zmiany:
1) Zmiana osoby uczestniczącej w wykonywaniu zamówienia ujętej w wykazie stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ jest możliwa w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie.
Kod kryterium cenowe: A
Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.krosno.so.gov.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Okręgowy w Krośnie, ul. Sienkiewicza 12, 38-400 Krosno, pokój nr 327
Data składania wniosków, ofert: 27/10/2011
Godzina składania wniosków, ofert: 11:00
Miejsce składania:
Sąd Okręgowy w Krośnie, ul. Sienkiewicza 12, 38-400 Krosno, pokój nr 327
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Podobne przetargi
144615 / 2013-07-16 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu - Przemyśl (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
wykonanie zadania pn. usuwanie skutków klęsk żywiołowych - remont drogi powiatowej Nr 2089R Arłamów-Makowa km 17+900 - 20+994
215439 / 2008-09-12 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska Jarosław - Jarosław (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont elewacji wraz z kolorystyką budynku Ratusza w Jarosławiu
275803 / 2013-12-18 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Medyka - Medyka (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Renowacja zbiorników wodnych na terenie działek nr 699/1, 699/2 i 736 w miejscowości Leszno.
379058 / 2014-11-19 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Cieszanów - Cieszanów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa i nadbudowa części dobudowanej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiana przeznaczenia na świetlicę osiedlową w Nowym Lublińcu - Osiedle
92374 / 2010-04-01 - Inny: Instytucja Kultury
Filharmonia im. Artura Malawskiego - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa i rozbudowa istniejącego parkingu na parking dwu poziomowy z jedną kondygnacją podziemną oraz infrastrukturą techniczną na działkach 2006, 2007 obr. 207 w Rzeszowie przy ul. Szopena
222963 / 2013-10-24 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Zamówienie uzupeÅ‚niajÄ…ce w ramach zadania pn.: Wykonanie robót budowlanych dotyczÄ…cych zagospodarowania terenu pod budowÄ™ Pomnika ppÅ‚k Åukasza CiepliÅ„skiego realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Pomnika ppÅ‚k Åukasza CiepliÅ„skiego
359486 / 2010-11-05 - Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
Nadleśnictwo Baligród - Baligród (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remonty dróg leśnych w Nadleśnictwie Baligród
68645 / 2013-05-08 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Realizację robót budowlanych części zadania inwestorskiego pn, Rozbudowa Pionu Położniczo -Ginekologicznego wraz z traktem porodowym w celu utworzenia Ośrodka-Perinatologii zamówienie uzupełnijące przewidziane w SIWZ
47058 / 2014-02-11 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Gorzyce - Gorzyce (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Rozbudowa infrastruktury sportowej w Gminie Gorzyce - budowa szatni przy boiskach sportowych w miejscowościach Furmany, Trześń i Wrzawy.
426802 / 2013-10-21 - Administracja samorzÄ…dowa
Wójt Gminy Wiązownica - Wiązownica (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Manasterzu - roboty wykończeniowe
292972 / 2011-09-16 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Leżajsk - Leżajsk (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa mostu drogowego (stałego żelbetowego) w ciągu drogi powiatowej nr 1259R Gniewczyna (gr. powiatu)-Grodzisko-Giedlarowa w km 9+031 wg Jednolitego Numeru Inwentarzowego JNI 1008077, 9+036 wg ewidencji drogi
263980 / 2010-08-25 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Przecław - Przecław (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa sali gimnastycznej w Dobryninie
73035 / 2013-05-10 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Medyka - Medyka (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2422R Medyka - Granica Państwa po prawej stronie drogi od km 0+550 w kierunku km 0+000 wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Medyka.
272344 / 2010-08-31 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska Przemyśl - Prezydent Miasta Przemyśl - Przemyśl (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa węzła sanitarnego na II piętrze, w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Dworskiego 25 w Przemyślu.
349142 / 2013-08-29 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Strzyżowski - Strzyżów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Likwidacja skutków osuwisk w powiecie strzyżowskim wraz
z zabezpieczeniem infrastruktury przed dalszym osuwaniem się ziemi - etap I - likwidacja i zabezpieczenie osuwisk w miejscowościach Pstrągowa, Glinik Charzewski oraz Stępina
219000 / 2011-07-27 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Niżański - Nisko (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Roboty izolacyjne budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Rudniku nad Sanem w ramach zadania Roboty budowlane w obiektach SOSW i LO w Rudniku nad Sanem.
239912 / 2012-07-06 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Sieniawa - Sieniawa (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa i docieplenie ścian Szkoły Podstawowej w m. Czerwona Wola.
26166 / 2015-02-05 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Markowa - Markowa (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości
Tarnawka i Husów - ETAP III
204742 / 2014-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa
Wójt Gminy w Dębicy - Dębica (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa budynku wielofunkcyjnego w Zawadzie
89856 / 2014-03-18 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Wielopole Skrzyńskie - Wielopole Skrzyńskie (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pod nazwą Budowa budynku zaplecza socjalnego, kortu tenisowego i placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Wielopolu Skrzyńskim
472772 / 2012-11-26 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Jodłowa - Jodłowa (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Zespołu Szkół nr 1 w Jodłowej z przeznaczeniem na kuchnię wraz z zapleczem kuchennym - docieplenie ścian
439990 / 2009-12-23 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Żołynia - Żołynia (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Ochrona wód powierzchniowych zlewni górnrj Wisły poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Żołynia
33412 / 2014-01-29 - Inny: spółka prawa handlowego
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa Laboratorium Biotechnologii dla Uniwersytetu Rzeszowskiego - dokończenie budowy - realizowanego w ramach projektu Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego (PPNT) - II etap Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Oś Priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka Działanie I.3 Wspieranie Innowacji Współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Państwa